意向订单合同范本(热门13篇)

意向订单合同范本1

甲方(出租方)：__________

乙方(承租方)：__________

身份证号码：_______商业登记号码：________

联系地址：________传真：_________

一、 乙方有意以下列条件向甲方承租_________商铺

1、 品牌名称：__________________

2、 经营范围：____________________

3、 意向商铺位置：第_______层第_______号铺位

4、 建筑面积：_______平方米，套内建筑面积__________平方米

5、 租期：__________年

6、 意向租金：___________

二、 乙方同意向甲方支付人民币______元整为租赁该铺位的认租意向金。

三、 乙方享有在同等条件下优先承租上述意向商铺的权利。

四、 甲方正式对外公开招商，乙方在接到甲方通知后____天内与甲方签署《租赁确认书》或正式《租赁合同》，_______所缴纳的认租意向金自动转为租赁定金或履约保证金;逾期则视做乙方自愿放弃优先承租该意向商铺的权利，甲方有权另行处理该意向商铺而无需事前知会乙方，并退还乙方已缴纳的认租意向金。

五、 本《承租意向书》壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具同等法律效力。

甲方(章)：____ 乙方(章)： ____

法定代表人(签字)：____ 法定代表人(签字)：____

委托代理人：____ 委托代理人： ____

电话：____ 电话：____

传真：____ 传真：____

住所地：____ 住所地：____

开户银行：____ 开户银行：____

账号：____ 账号：____

邮政编码：____ 邮政编码：____

____年__月__日 ____年__月__日

签字地点：____ 签字地点：____

意向订单合同范本2

购房人：（以下简称承购房）

房地产开发公司：（以下简称房产开发商）

承购方拟有意购买房产开发商位于xx西cc社区幼儿园楼房的购房意向，并认可以下条款：

一． 承购方愿意接受的购房条件为：

1. 购房总价确认：

2. 包含设施确认：

3. 签约时间：

4. 付款时间：

5. 其他条件：

二．承购方为表示购房诚意及具体意向，购房合作方式如下：

承购意向方案一：

由承购方向房产开发商支付 元的意向金（作为定金），双方签订相应的合同，承购方与xx年4月30日前向开发商续交 购房款额，xx年10月30日前第二次续交 购房款。xx年12月30日前交齐购房的60%的房产购买首付款款额，房产开发商协调关系，帮助承购方办理相应的房产所有权手续。

承购意向方案二：

房产开发商将此幼儿园楼梯以每年 元的租金租给承购方一年，一年后即日，由承购方一次_齐购买该房产的首付款，办理相应的房产所有权手续。

承购意向方案三：开发商以每年 元的租金将房屋租赁给承购方两年，与日，承购方全款购买该房。考虑到幼儿园的装修和xx年的春季招生工作，恳请房产开发商于 年 月 日 时之前确定意向，一旦房产开发商接受承购方的上述购买意向和购买条件并在意向书上签字，则购房合作生效。在相应的承购方案规定的期限内，如承购方不能按期交付房款，开发商将有权收回房屋的所有权和使用权，发生的款项一律不退反给承购方。如果开发商在本意向金书上签字后，房产开发商反悔不出售或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用。

三． 本意向书一式两份份，承购方房产开发商各执一份，双方签字即生效，

承购方： 日 期：

房产开发商 日 期：

意向订单合同范本3

买方（甲方）：

联系地址：

电话：传真：

联系人：

EMAIL：

卖方（乙方）：

联系地址：

电话：传真：

联系人：

EMAIL：

为明确双方权利义务关系，确保双方买卖目的实现，根据《_民法典》及其它相关法律，甲乙双方在自愿、平等、互利的基础上进行充分、友好的协商，于20 年 月 日在签订合同如下：

一、主体资格

乙方承诺与保证，乙方为依法设立并有效存续的企业法人，具备签订并履行本合同的主体资格，具备向甲方提供合同商品及服务的相关资质。

二、商品名称、规格（型号）、价格和数量以及交货地点和交货时间等情况采购订单确定。

乙方在收到甲方采购订单后，须在2小时内以书面形式向甲方确认。由乙方授权代表在订单上签字确认并回传乙方。双方确认，订单传真件视同原件，对双方具有法律约束力。乙方应根据实际情况不定期的向乙方提交甲方签字人员书面授权委托书（附：身份证复印件），并经乙方签字人员（受托人）签字。

三、商品的质量标准

1、甲方将所购商品用于食品制造生产或提供饮食服务，故乙方承诺与保证：除《订单发包合同》中的特殊约定之外，乙方所交付的商品及其提供的相关服务符合国家及地方性法律、法规及其它规范性文件（如行业标准）所规定的质量和技术要求以及安全要求以及甲方实际生产要求等各种相关标准；

2、甲方如对乙方交付的商品质量有疑问，则甲方有权要求乙方立即将该商品提交本协议签订地或交货地市级以上技术质量监督机构指定或认可的检测机构进行有效检测。如该检测结论支持甲方主张或判定商品有质量不合格之处，则检测费用由乙方承担，反之，检测结论为质量全部合格，则由甲方承担检测费用。因行政执法部门临检、抽查以及专项检查和调查等情形产生的检测情形，如结论为乙方商品质量不合格的，则由乙方承担相关费用；

3、乙方承诺与保证，其所交付的商品及其提供的相关服务未侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于商标、专利、专用技术、着作权等）和所有权，也不会存在质量问题；否则，乙方应单独承担相应的法律责任。届时，乙方除应立即赔偿甲方因此而受到的经济损失（包括但不限于甲方已支付或将要支付的赔偿金、行政罚款以及因处理顾客投诉、行政处罚、诉讼、仲裁等而发生的包括律师费在内的所有费用）和商誉损失外，还应向甲方支付涉及该情形的商品总额50%的违约金。同时，甲方有权解除全部或部分涉及该情形商品的订单（包括全部退货）以及提前解除本协议。

四、商品的交付和验收

1、乙方在收到《采购订单》后，应根据甲方指定的地点、时间交货。如乙方不能按时执行订单，每逾期一日，乙方需支付当批货款总金额的2%作为违约金（低于1000元/天的按1000元/天计算）；如供货逾期5日以上，甲方可自行决定是否解除此批次的《采购订单》及本合同，乙方仍需按以上约定的承担违约责任；

2、甲方入库前所有费用（包括但不限于：加工费、材料费、运费、装卸费）由乙方承担，即甲方无需额外承担或向乙方支付其他任何款项；

3、乙方交货时，甲方指定人员签字的入库单视为对乙方产品的到货时间和数量的确认；甲方最新授权签收人员名单见订单以附件形式附上。

4、如货物由于运输造成变质、货物缺失等由乙方负责；

5、乙方送货时如遇灾害性地质、天气或其他突发性事件等不可抗拒因素造成的大规模交通堵塞，致使不能按时送货的，乙方须提前4小时书面通知甲方，并及时提出补救措施。

6、甲方如变更《采购订单》送货地址或数量须提前告知乙方，双方可另行协商；

五、结算

1、付款方式：月结45天，乙双凭乙方签章的《采购订单》和有甲方签字确认的入库单与甲方对账（每月25日对上月账款），对账后乙方应及时开具专用发票给甲方，甲方自收到相应发票后15个工作日付款。

2、双方同意以转账或支票的方式结算货款

六、通知

任何有关本合同的书面通知，均应寄往（或送至）本合同所列明的有效地址，直到一方发出书面通知更改该地址为止。

甲方：

乙方：

七、特别约定

甲方由于对所需产品的替换、规格调配或内部等因素需要对自身产品做出结构性调整，甲方有权终止供需关系，甲方通知乙方，停止采购其相关产品，结清乙方货款并终止合作。相关停止供应通知甲方将提前14天通知乙方。期间乙方不得采取任何滋扰甲方及相关企业正常运作的行为，否则，甲方有权停止支付剩余款项，乙方将承担由此引起的一切法律后果和经济损失。

八、其他事项：

双方明确，在本合同的执行过程中，甲方仅对以下人员的签字予以确认，并承担法律后果：

1、甲方法定代表人的签字；

2、本合同明确约定的有权代表甲方就特定事项签字的人员就该特定事项之签字；

3、持有甲方有效的授权委托书的人员在其受托权限内的签字。

除上述人员以外的其他人员的签字，均不得视为甲方的意思表示，甲方对该等签字均不予确认（甲方事后追认的情况除外）。

九、解决合同纠纷的方式：

本合同履行所产生的一切争议，首先应由双方协商解决；协商不成时，双方一致同意通过向甲方所在地人民法院诉讼的方式解决。

十、本合同有效期为壹年（即从 年 月 日至 年 月 日）。

十一、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，甲方采购代理执壹份，具有同等法律效力。自双方加盖各自单位公章之日起生效。

甲方：乙方：

单位公章 单位公章

年 月 日 年 月 日

意向订单合同范本4

甲方(需方)：

乙方(供方)：

双方根据《_合同法》、《民法通则》等有关规定，经充分协商，现就甲方向乙方采购 产品事宜达成以下协议：

合同适用范围及期限：

本合同为甲乙双方交易往来的框架性协议，甲方依据本合同及其附件的规定向乙方采购相关产品，乙方按照本合同及其附件的要求向甲方提供相应的产品与服务;

除本合同外，甲方在每次具体采购产品时均需另行向乙方发出采购订单;

本合同有效期为一年，自 年 月 日起至 年 月 日止;本合同期满前，双方可以协商续展合同的期限。

订单：

订单的形式：采购订单可以是电子邮件、传真或者通过其他途径向乙方发出的包含产品名称、型号、价格、数量、交货条款等内容的通知、合同类文件;

订单的送达：甲方依照乙方所提供联系方式传真或电子邮件形式发送订单;具体每批交货数量、价格和时间以订单为准;

订单的生效：甲方订单送达后，乙方对订单内容有异议的，应在24小时提出。在指定时间内没有异议的，订单即产生效力。

订单的更改：乙方应严格按实际订单执行，甲方如有变动，应在乙方生产提前通知乙方。

包装与标识：

.乙方产品包装完整，应当能达到防压坏、防尘、防潮的基本要求;

乙方产品必须要有完整标识，标识上要有产品名称、型号规格、生产日期、数量、合格标记等。

交货时间、交货地点

以甲方订单中约定的时间地点为准，订单对此没有明确约定的，以甲方要求为准。

价格条款：

产品价格由经甲乙双方协商在本合同中确定。具体见下表：

在甲乙双方对产品价格重新达成协议前，同种产品均按第一次议定的价格执行，任何一方不得擅自进行调价;

价格解析：产品价格包含乙方将货物运送至甲方指定的地点并交付给甲方之前的所有费用(包括但不限于运费、保险费、仓储费等)、装卸货费、货物税费。

技术质量要求

按样品或图纸供货的，产品须符合样品或者图纸要求;乙方经甲方认定批量供货的产品，不得随意更改设计、工艺、技术参数、外形尺寸等;如确实需要更改，必须先通知甲方，同时须提供样品给甲方确认，经甲方确认合格后，才能供货，否则造成的一切损失全部由乙方承担。

甲方在订单上对产品技术另有特别要求的，还需符合该要求;

双方既无约定的标准也无样品或图纸的，按国家同类产品国家标准或同类产品行业标准执行;

乙方必须保证百分之百的及时供货能力，每次送货时，必须提供产品有效的材质证明及合格检验报告;

质量问题处理：

甲方接收货物后，应及时进行初步验收;对乙方的产品初步验收不合格时，应在七个工作日内通知乙方，乙方接到通知后两个工作日内对品质异常进行调查、分析、处理，以书面的形式告知甲方，并对不合格物料进行处理，处理方式如下：

.经双方确认完全无法使用的物料，乙方必须在三个工作日内自行取回;

. 对于不合格但可返修使用的物料，原则上由乙方负责取回返修，但如需要甲方特采使用，必须由乙方向甲方供销部申请特采，特采批准后，方可由质检签单入库，所有甲方返修产生的额外费用由乙方支付;

.由于乙方提供的物料不合格，甲方要求退货时，所产生的物流管理费用应由乙方承担。

. 因乙方提供的物料不合格造成甲方或第三方的产品发生质量问题，从而被第三方索赔时，经双方协商或技术监督部门以及其他权威机构鉴定是乙方的责任时，乙方应承担甲方乃至第三方相应的经济损失。

付款时间、方式：

双方对付款时间结算方式，具体操作方法为乙方在每个月的 5 日(注：约定具体日期)向甲方提供汇总双方上月1日至最后一日交易情况的《对帐单》供甲方核对;如双方对《对帐单》内容有异议，则应根据本合同、甲方原始订单、经甲方签收的送货单等资料进行核对;经双方核对无误的《对帐单》，甲方以单位盖章或其授权的人员签字的方式予以确认并反馈给乙方;乙方根据确认后的对账单数量开具增值税发票。

甲方在收到发票核对无误后 90 天内，向乙方汇兑银行汇票或银行承兑汇票等方式支付货款。

附则

.在合同履行过程中，订单及其他资料的传真件、电子邮件与原件具有同等法律效力;合同附件以及经甲乙双方签字、盖章确认的修改方案等均作为合同的一部分，与本合同具有同等的法律效力;

.在履行本合同中出现的争议，双方应通过友好协商的方式解决。如未能协商解决，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

.本合同一式两份，双方各执一份，自双方授权代表签字并盖章之日起生效。

甲(需)方(盖章) 乙 (供)方(盖章)

签约代表人： 签约代表人：

日期： 日期：

意向订单合同范本5

编号：_________

甲方：__________________

乙方：__________________

甲乙双方经过友好协商，本着互惠互利的原则，在平等一致的基础上达成如下协议：

1、乙方经过实地考察后，特诚意预定甲方经营管理的坐落于_________的______商铺，商铺面积预计为_______平方米，现一次性缴纳租赁意向金rmb_______元。

2、本珍珠城一楼平均租赁价格为rmb____元/天/平方米;二楼厅房平均租赁价格为rmb____元/天/平方米;二楼柜台按每月rmb____元/个起租。

3、在乙方缴纳租赁意向金后，甲方将对乙方的相关资格进行审查，乙方应积极配合甲 方的审查并如实提供必要的资质证明。

4、一旦乙方通过甲方的审查，则甲方将于____年____月____日前通知乙方办理签订租赁合同的相关手续。届时，上述意向金将冲抵乙方应缴纳的部分租金，租金不足部分由乙方另行缴纳。

5、如果乙方未能通过甲方的审查，乙方所缴纳的意向金将于____年____月份被全额退还，除此之外，甲方不承担任何的利息费用以及乙方因配合甲方对其进行资格审查所支付的任何费用。

6、倘若乙方在上述资格审查期间内欲撤回本租赁意向，则应及时通知甲方。届时，甲方将在____年9月份无条件退还全额意向金，除此之外，甲方不承担任何的利息费用以及乙方因配合甲方对其进行资格审查所支付的任何费用。

7、甲方将于____年____月前完成对乙方的资格审查，并书面告知乙方审查结果。如果乙方未能通过甲方的审查，则乙方须服从甲方的审查不通过决定，对审查结果没有任何异议。

8、乙方收到甲方资格审查通过的书面通知____天内没有提出书面撤回租赁意向的请求 (该请求必须有甲方的有效签章才能生效)，则被视为对审查通过的结果没有异议，甲乙双方签订正式的租赁合同，实际的商铺区域、位置、面积及租赁单价以正式合同为准。若乙方收到甲方资格审查通过的书面通知____天后才提出撤回租赁意向的请求，则甲方有权不予退还上述意向金。

9、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

10、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：__________________ 乙方：__________________

法人代表(或代理人)：__________________ 法人代表(或代理人)：__________________

身份证号：__________________

日期：__________________ 日期：__________________

电话：__________________ 电话：__________________

地址：__________________ 地址：__________________

意向订单合同范本6

甲方：身份证号码：

乙方：

甲乙双方协商一致就甲方委托乙方居间购买下述房产事宜达成以下共识并保证依约履行。

第一条房屋情况

（一）单元

（二）甲方愿意以人民币的总价购买该房产。

（三）有关房产款的支付方式为：（）

1、办理该房产产权变更或过户手续时一次性付清总房款。

2、其他付款方式：

第二条委托期限：

自年月日至年月日止，甲方

第三条意向金支付

（一）甲方为表示购买该房产的诚意，同意于签订本合同时支付人民币作为意向金。本意向金系居间人受买方所托前往卖方处斡旋及价格条件确认之凭证。

（二）如甲方支付意向金后，经过乙方斡旋卖方愿意以该价格出售该房产，则意向金由乙

（三）意向金一旦转为定金交付给卖方，甲方如不愿意按以上约定时间签订买卖合同，则

第四条

其他约定：

第五条

本合同一式两份，经双方签字之日起生效。

第六条

如双方就本协议约定之内容发生任何纠纷，皆可选择前往驻马店市仲裁委员会仲裁解决。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

意向订单合同范本7

甲方：_________________

乙方：_________________

经甲乙双方友好协商，在平等自愿、互惠互利的基础上达成如下意向合作协议：

一、甲方作为电商平台，有意向将平台上所售商品存储至乙方提供的符合甲方条件的仓库内进行管理;

三、乙方在签订意向合作协议书后，在同等条件下有优先与甲方签订仓储合同的权利;

四、本协议为甲乙双方以后签署正式合作合同的基础，所涉及到的任何费用项目、具体合作事宜需后续双方洽谈达成进一步共识，签订正式合同后生效;

五、本协议不具有法律效力，仅表达甲乙双方的合作意向;

六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方签字盖章：_________________

乙方签字盖章：_________________

日期：_________________

意向订单合同范本8

出 卖 方： （以下简称甲方）：

购买意向人：（以下简称乙方）

身份证：

购买意向人与出卖人双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就意向人自愿意向购买出卖人开发的商品房达成如下一致意见，签订本意向协议书。

第一条价款与付款方式

（一）乙方认自愿购买杭盖小区 区 号楼 单元 层户号房屋。

（二）、该商品房建筑面积为平方米，（该面积以房产局测绘面积为准）

第二条价款与付款方式

（一）该商品房单价为 元/平方米，总房价款为元人民币（大写） 。

（二）甲方同意乙方按照下列第 种方式付款：

一次性付款：签订《商品房购买意向协议书》之日付总房款

甲方： 乙方：

身份证号： 经办人：

电话： 电话：

地址： 地址：

本合同于 年 月 日在 签署

意向订单合同范本9

发包方（简称甲方）：

承包方（简称乙方）：

甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下意向书，共同遵守。

一、基本情况：施工地点：;住房结构：房型房厅厨卫阳台套，施工面积约平方米。

二、乙方向甲方交纳叁仟元（￥：元）装修意向金,可享受如下优惠：

1、意向金在签订正式合同时转为工程款。

2、交付意向金的客户可享受乙方当时优惠活动的所有优惠。

3、甲方交付的意向金，乙方在5天内无条件退款。

4、如5天后未签订正式合同，意向金转为设计费，乙方为甲方提供全套施工设计图。

5、交付意向金后5天内未签订正式合同时，经甲方同意，乙方为甲方进行施工设计，如双方未签订正式合同，意向金转为设计费，乙方为甲方提供全套施工设计图。

三、本意向合同一式两份，甲、乙双方签字盖章后生效，各执一份。最终解释权归宜家装饰所有。

甲方（签字）：

住址：

联系方式：

签订日期：

乙方（盖章）：

地址：

联系方式：

签订日期：

意向订单合同范本10

甲方：

乙方：

甲、乙双方经友好协商，就乙方向甲方承租 项目酒店、超市、电影院一事，达成如下意向：

1、承租意向物业：交付使用期限：暂定为： ； 承租面积： 。

2、甲方承诺在同等条件下，乙方对以上承租意向物业有优先承租权；

3、本意向书签订后，甲乙双方对意向物业的租赁事项，另行协商并签订租赁协议；如意向书签订后 个月内，双方未能达成正式协议，则本意向书终止。

4、本意向书一式三份，甲乙双方各执一份，另一份交给厦门市立丹行置业有限公司保存。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

日期：

地点：

意向订单合同范本11

甲方：

乙方：

甲乙双方在平等自愿、诚实守信的基础上，经过充分协商，就甲方将其合法拥有的位于x的厂房出售给乙方的有关事宜达成如下初步意向，以资双方共同遵守：

第一条厂房的基本情况

1、乙方欲购买甲方的厂房（以下简称该房地产）位于x，占地面积为x平方米，土地用途为x，建筑面积为x平方米，房产具体类型为x，产权人为xxx，产权证编号分别为xxxx 。

2、甲方保证该房地产及相关土地产权清楚，没有纠纷；若发生与甲方有关的产权纠纷或其他相关债务，由甲方负责清理。

第二条正式合同的'签订

1、本协议签订后的x 个月内，乙方拥有对该房地产的优先购买权；如乙方需延长本预定期限，应经双方共同协商确定。

2、本协议签订后，乙方有权对该房地产以及其是否满足乙方设立食品生产等相关情况做尽职调查，甲方应配合乙方开展必要的尽职调查；乙方有权视尽职调查情况决定是否与甲方签订正式的合同。

3、甲乙双方可就采用何种交易方式进行协商，比如买卖、股权交易或双方共同新设公司等方式，原则上乙方有选择权，甲方予以配合。

第三条意向金

1、本协议签订后15日内，乙方向甲方支付意向金人民币xx 元（大写：xx），双方签订正式的合同后，该意向金转为乙方首期款的一部分。

2、本协议期满，双方未达成正式合同，除乙方同意继续协商外，甲方应在15日内退还乙方交付的意向金。

3、有下列情形之一，视为本协议提前终止，甲方应在15日内返还乙方交付的意向金：

（1）双方在签署正式合同时，就房地产买卖价格、付款条件、交付时限、交易方式等主要条款不能达成一致的；

（2）双方正式合同签署前，司法机关、行政机关依法限制该房地产产权的；

（3）因甲方向乙方隐瞒该房地产已存在抵押、出租、查封及其他对乙方购买决定产生影响的重要事实、导致乙方不能或不愿意购买该房屋的；

（4）甲方将该房地产在乙方预定期限内销售给他人的。

第四条保密

甲乙双方及其代理人、职员在任何时间都应对本协议中的条款和内容承担保密责任；未经对方事先书面同意不得对外披露本协议的条款内容或以任何方式用作其他用途。

第五条其他

1、本协议未尽事宜，甲乙双方另行协商确定。

2、本协议经甲乙双方签字、盖章后生效，自签订之日起有效期为叁个月。

3、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方：

乙方：

代表人：

代表人：

日期：20xx年xx月xx日

推荐阅读：

　　硬件合同范本免费(优选7篇)

　　交易完成合同范本(通用9篇)

　　校园安保合同范本(合集4篇)

　　征文比赛合同范本(优选6篇)

　　挂靠营业合同范本(共8篇)

　　猪肉代销合同范本(通用5篇)