2023-08-24
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-25
2023-08-24
更新时间:2023-10-16 18:39:45 发布时间:24小时内 作者:文/会员上传 下载docx
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-25
2023-08-24
甲方:
乙方:
一、工程内容:
二、主要工程量
2、委托施工部分的产品应严格按照甲等规格进行采购,现场施工工具由乙方自备。
结算方式:
甲方须在工程完工后,向乙方支付全部工程款项。
三、工程工期
工程工期于20xx年 月 日前完工(若遇特殊情况工期顺延)。
四、双方责任和权利:
1、甲方责任和权利
(1)甲方派同志为代表,到施工现场配合乙方工作,对工程质量进行监督检查,做好工程变更签证,完工后由甲、乙双方相关人员组成进行工程验收。
(2)办理工程施工中有关手续,协助乙方处理工程对外联系、协调等问题。
2、乙方责任和权利
(1)乙方派同志为代表,到施工现场进行管理,对工程质量进行监督检查,做好工程变更签证。
(2)按工程施工规范、规程进行施工,所有施工人员必须做到严格执行安全操作规程,确保施工过程的人身及设备安全,做到安全文明施工,施工过程中出现的任何安全事故由乙方自行负责。
五、未尽事宜,由双方友好协商解决,除协商的问题外其它部分仍按合同执行。
六、本合同一式贰份,双方各执壹份。
甲乙双方的授权代表在下面签字,表示同意本合同的所有条款及条件。本合同自签定之日起生效。
甲方代表签字:
乙方代表签字:
20xx年12月23日
1、除以下因素可调整本合同工程承包总价外,不得以其它理由调整或变更:
①因建筑结构调整而引起的设计变更引起的工程量增减(以竣工图为准),可按联系单签证进行调整,计算方式为:合同中有相同子目的,设备价、安装调试费等按合同中单价执行,合同中无相同子目的,设备单价及安装调试费由甲方签证认可,取费标准及优惠幅度同比例。
②若日后甲方对相关系统设备,材料改为甲供,该部分设备或材料的价格从总价中相应扣除,其安装、调试费按合同单价,优惠幅度同比例。
③若甲方对部分设备、材料的品牌、型号、厂家进行调整,被调整地材料、设备从总价中扣出,设备、材料单价由甲方签证认可。
④乙方提出的合理化建议,经设计单位、甲方、监理方同意,以联系单签证调整,计算方法同上一条。
⑤属乙方为方便施工而提出的设计变更,其增加的费用一概不予调整,由乙方自负。
⑥所有价格的核定与调整由甲方签证认可后方为有效。
2、乙方在实施中如发现施工图纸上的错误或不合理的情况,或为施工方便而提出的设计变更、优化施工图设计的方案均需由设计单位确认、甲方认可,经现场监理工程师代表同意后才能实施,乙方不得擅自修改设计图纸。
3、甲方和设计单位通过现场监理工程师代表发出的设计变更联系单,同样属于合同文件,乙方必须实施。
法定代表人:
住所:
承包人(全称):
法定代表人:
住所:
根据《^v^民法典》、《^v^建筑法》、《^v^产品质量法》以及国家有关法规、规定,并结合本工程实际情况,甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见,并定立本合同,以资共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条 工程承包方式
第三条 工程期限
在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。
若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。
第四条 合同的价款
1、总价:工程总价为人民币大写:__________万元整(¥:__________元整);总价包含且不限于设备费、材料费、包装费、运输费、人工费、保险费、文明施工费、水电费、资料整编费、总承包配合费(合同总价的)、测试费、利润、税费、验收费及完成本工程不可缺少的全部工作内容而必须发生或可能发生的一切风险费用;
2、本工程总价为最终结算价,合同履约期间,合同总价不做任何调整。
第五条 甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:
(1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约_________米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)。
(2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。
第六条 工程质量标准
工程质量不符合设计要求、质量不合格的、甲方可要求乙方停工和返工,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
乙方按协议规定完成合同内全部工作,整理齐全竣工资料后可向甲方提出竣工验收要求;甲方收到乙方竣工验收单后3日内应组织相关部门进行验收,超过3日不组织验收,视为甲方验收合格,验收按国家规定程序办理,自有关主管部门签发验收单之日5天内将工程移交给甲方,移交后甲方方可使用。
第七条 工程价款的支付方式
1、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内,承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容,进行工程竣工结算。
2、办理工程价款竣工结算的一般公式为:
竣工结算工程款=预算(或概算)或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额-预付及已结算工程价款-保修金。
3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金,发包人从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金,质量保证金为___________________________________元(人民币);¥:____________元(人民币)。
第八条 工程材料的提供
整个弱电工程采购部分包括:除综合布线工程所用的交换设备及ups配电工程中所用的ups主机由甲方采购外,其它材料和主材由乙方统一采购。
第九条 工程的验收
工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
第十条 维修期限
1、保修期限自验收合格之日起_____个月;
2、质保期内发生保修情况,乙方应在甲方或用户通知的4小时内指派专业人员到场维修,如乙方未能按时到达现场,甲方或用户有权自行或雇请第三方进行维修,所发生的费用从乙方的质保金中予以扣除,不足部分,甲方有权向乙方追偿。
第十一条 违约责任
乙方工程质量不符合合同规定的,负责无偿维修或返工,由于维修、返工逾期交付及延误工期的,按合同总价的3%偿付逾期违约金。
第十二条 争议的解决
合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,可直接向人民法院起诉。
发包人:(公章)
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
______年___月___日
承包人:(公章)
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
______年___月___日
1、乙方须按本合同规定及国家相关标准向甲方提供完全符合设计图纸、招标文件规定的质量、规格和性能要求的,全新的、未使用过的合同标的物。乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺,严格控制质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量规格、性能要求的产品。在验收后的质量保证期内,乙方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责。
2、包装须适合长途运输及合理的多次搬动,确保材料安全无损运抵指定现场,由于包装不善所引起的货物损坏和损失均由乙方承担。
3、若因乙方提供材料的质量及施工质量问题,所造成的相关损失及产生的相关纠纷由乙方负责,并由乙方赔偿由此造成的全部经济损失。
4、乙方确保合同弱电系统工程的运行稳定性与使用可靠性,因乙方提供设备的质量问题导致的系统运行故障所产生的一切后果和损失均由乙方承担。
5、合同工程维保期:从乙方施工完成并通过竣工验收后的交房之日起算,维保期为两年。系统通过甲方接收后,乙方需协助使用方建立起维保和维修制度,制定系统备份方案和安全保障预案。
6、质量保修责任:属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之时起24小时内派人保修。在保修期内系统发生故障时,若乙方不响应,甲方有权另行安排其它单位维修故障,所需费用(另加10%的管理费)从质量保证金中扣除。
委托方(甲方):
承建方(乙方):
一、工程介绍:
1、工程名称:________________________________________________________;
2、施工内容:___________________________________________________________________________________________________________;
3、施工地点:________________________________________________________。
二、主要工程量:
1.在承建工程过程中,乙方包工、包料完成上述工程介绍中的施工内容,甲方应积极配合乙方进行安装和调试等各项工作;
1、付款方式:
①综合布线基本完成后,付至合同总价的5%。
②主要设备器材全部进场,付至合同总价的50%。
③合同全部弱电系统的设备及管线安装完毕,付至合同总价的60%。
④系统调试完毕,由甲方组织监理及相关方通过验收,付至合同总价的70%。
⑤竣工资料提供齐全,结算完成支付至结算总价的80%;20_年12月31日前付至95%。
⑥余结算总价的5%作为质量保证金,质保期内无质量问题,质保期满七个工作日内无息付清,质保期为两年,从工程验收合格并正式交付使用之日算起。
⑦提供甲方认可的有效票据。
2、结算方式:
①本合同工程结算采取单价确认、总价包干的方式;合同期内不论材料涨跌,合同单价均不再变动。
②凡因投标漏项、误报等导致的工程费用差异均由乙方自行承担,乙方必须按合同约定继续履行此部分合同内容,结算时不予调整。
③因甲方提出的重大变更导致的工程量变更或单价调整,则在合同履行过程中以联系单签证形式由甲方确认;涉及调整的子目或单价的调整,在投标报价中有相对应的子目单价参照执行;无相对应的子目的,则双方另行协商确定该子目单价。
④本工程验收通过后28天内乙方提交竣工结算交甲方审核。乙方提交的竣工结算资料要求按甲方规定并完整、齐全、有效,含一式3份的书面资料及一份电子资料;书面资料中至少一份为原件。甲方(或甲方委托的咨询单位)收到乙方完整、齐全、有效、符合规定的书面资料后56天内提出初审意见交乙方。双方同意后确认工程结算价款。
⑤工程验收合格后,承包人应如实绘制竣工图并编制工程结算,工程结算审核费用的审定价与送审价相比,核减5%以上的工程造价咨询费由乙方承担。
⑥施工水电费由乙方自行与总包方结算。
⑦本合同在履行过程中所发生的联系单签证费用均在合同结算后办理。
1、签订合同后,乙方投标保证金作为履约保证金,具体考核标准为:
①工期保证金:如因乙方原因造成工期延误,甲方将对乙方处以每天5000元的罚款,逾期超过5天则全额扣除,超过15天则甲方有权力解除合同。
②质量保证金:如因乙方原因不能一次性验收通过或乙方提供的材料、设备与投标文件中所承诺的设备规格、数量、材质等不相符,则全额扣除。
④人员到位保证金:乙方如果在施工期间不按甲方要求参加各种会议的,每次扣款1000元;主要项目经理在施工期间到位率低于90%的,则全额扣除。
⑤交钥匙及按时退场保证金:若乙方不能在约定时间内及时退场,则全额扣除。
⑥该履约保证金在中标方对合同相应条款执行完毕,并在工程竣工验收合格竣工备案满足条件并交付使用方(免费培训结束)三个月后,视合同履行情况予以返还(不计利息)。
2、乙方提供的施工所需的设备材料必须是在合同报价资料中规定品牌的正宗产品,如被发现乙方使用冒牌产品或擅自更换品牌,甲方将对乙方处以合同价5%的违约罚款,并由乙方承担由此造成的一切损失。
3、乙方未能按合同约定工期如期完工移交工程的,由乙方承担延期责任,每延迟1天,乙方须按工程总价的千分之二/天向甲方支付违约金,并承担延期完工给甲方造成的损失。由甲方原因造成的延期,工期顺延。
4、乙方拖欠其工人或所雇人员工资或报酬,导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集的方式讨要工资或报酬事件的,每发生一次,乙方须向甲方支付处罚金叁万元。若上述事件发生被相关媒体作有损发包人的报道,出现第一次,由乙方承担处罚金1万元,出现二次及以上时,由乙方承担违约损失壹拾万元,同时甲方可从剩余款项中单独支出并在结算时2倍扣回。
6、乙方违反本合同关于安全文明施工的有关约定,导致停工、给甲方及总包方带来不良行为后果的,每发生一次(停工不超过三天为一次),乙方须向甲方支付10万元罚金,并追究工期延误造成的经济损失及法律责任。
7、乙方负责清理和外运在施工过程中产生的一切垃圾,包括设计修改、增加工程产生的垃圾,工程竣工前负责完成场地清理并外运垃圾;完工后乙方须在甲方要求时间前完成场地清理,逾期未完成,甲方有权自行处理,乙方承担由此产生的一切费用。
8、乙方不执行或延迟执行工程师发出的合理指令的,乙方每拒绝执行一次,或每延迟执行一天,应向甲方支付1000元/天的违约金。前述违约金在工程师将乙方拒绝或延迟执行指令之事实通报甲方且经监理工程师确认后,由甲方在向乙方支付结算款时予以扣除。
1、系统分项价款列表:
(详见附表:投标报价明细表)
2、本合同工程所涉及到的弱电施工图设计及施工图优化设计免费提供。
3、总包配合费包含在合同总价内,由乙方自行与总包方协商解决。。
3、合同价格及工程量按甲方在招标时提供的专项设计图纸中确定的方案包干。
4、合同履行过程中除由于甲方原因发生重大设计或材料变更外,合同总价不变。相关变更引起的费用则按联系单签证,有招标口径与合同条款的根据合同条款和招标口径在结算时进行调整,没有的双方另行协商确定。
5、乙方在投标报价前已自行勘察施工现场及复核图纸,因乙方不能正确理解有关内容或对工程现场现状及周边环境理解有误等所引起的后果及费用均由乙方自行承担。
将本文的Word文档下载到电脑
推荐度: