2023-03-19
2023-08-09
2023-10-27
2023-03-20
2023-03-20
更新时间:2023-11-02 12:36:27 发布时间:24小时内 作者:文/会员上传 下载docx
2023-03-19
2023-08-09
2023-10-27
2023-03-20
2023-03-20
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《^v^合同法》及相关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、诚实信用的基础上,甲方根据属下各房地产开发项目的实际情况,就供货及安装事宜与乙方达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
第一条 合同标的(甲方补充)
第二条 合同价款(甲方补充)
第三条 交货时间、地点及安装工期(甲方补充)
第四条 合同总价款及付款方式
(一)合同总价款:
本合同暂定总价款为人民币(小写): 元,(大写): 元。
(二)付款方式:(根据需要修改)
1、甲方根据与乙方签订的分批合同的价款、工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项。
(1)在分批合同签订后,乙方接到甲方的书面订货通知之日起10 个工作日内,甲方向乙方支付该分批合同总价款的10%作为定金。
(2)货到现场并经甲方开箱验收合格后10个工作日内,甲方向乙方支付该分批合同总价款的50%。
(3)工程安装完工后10日内乙方应向甲方提交验收、结算等文件并经甲方确认。甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后10个工作日内付至该分批合同结
(4)结算的5 %作为保修金,甲方在保修期满10个工作日内会同甲方指定的物业管理公司组织复检并在办理保修终结手续(甲方按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各类款项和违约金)后无息向乙方结清。
2、乙方应按政府部门的要求办理好所有的手续并缴纳有关的费用和税金。
3、每笔付款前,乙方向甲方发出付款通知书,并提供合同约定的相关资料,经甲方审核确认后付款。付款时,乙方须提供有效的等值发票,否则,甲方可顺延付款或扣除相应税金后支付。
第六条 质量要求及验收(甲方补充)
第七条 保修条款 (根据合同具体情况补充)
1、本合同设备、系统、工程的保修期为 年,自安装工程通过甲方验收合格之日起计。保修期内如设备、系统、工程发生故障,乙方必须在接到通知后的3个小时内派员到场维修,因质量问题引起的损坏,乙方免收一切费用(包括免费更换零部件);若乙方在收到通知后不及时派员维修,甲方、物业管理公司可另请人员修理,费用在保修金中扣除,如保修金不足以支付的,甲方有权向乙方追偿。
2、在保修期内,乙方至少每月1次派员前往设备、系统、工程现场对设备、系统、工程进行维护保养并跟踪了解设备、系统工程的运行情况,建立用户跟踪卡,对设备、系统的运行情况作好跟踪记录。
3、保修期届满之日起,设备、系统的保养维护服务内容、费用及支付方式等有关事宜由乙方与甲方或其属下公司、物业管理公司另行签订维护或服务协议。
4、保修期满后,乙方应建立24小时电话热线跟踪服务,若设备、系统、工程发生故障,乙方应在接到通知后4小时内赶赴现场维修,属产品质量问题以成本价维修更换,不得额外增加任何费用。
第八条 合同的生效
1、本合同、专项条款及其附件经合同各方法定代表人或者被其有效授权的人签字并加盖公章后生效,如法律规定需要登记的合同,向有关部门登记后合同生效。
2、任何以甲方名义出具的承诺书、确认函、对帐函等设立、变更、终止权利义务的文件,只有经甲方法定代表人或者被其有效授权的人签字并加盖公章后,始对甲方产生法律效力;甲方法定代表人或者被其有效授权的人之外的人员实施上述行为的,视为无权代理行为,须经甲方书面追认后始对甲方产生法律效力。
3、乙方有义务对甲方出具的任何设立、变更、终止权利义务的文件的签署人、签署行为的适格性进行审查;乙方怠于履行审查义务或者履行不当的,因此造成乙方或者第三人损失的,甲方不负任何责任。
第九条 双方义务
(一) 甲方义务
1、甲方在收到乙方提交的补充设计方案、安装施工方案后5个工作日内完成审核。
2、向乙方提供施工场地,保证运输道路畅通,同时提供现场施工用水、用电(水电费由乙方承担)。
3、按合同约定向乙方支付合同价款。
4、甲方委派现场代表监督、检查产品、工程的质量,负责解决施工过程中出现的需要甲方协调的问题,并参与产品、工程的初验、验收和签证工作。
5、在具备验收条件的情况下,甲方应在收到乙方提交的产品、工程验收申请后5个工作日内对产品、工程进行验收,否则视为认可,验收合格后按合同约定办理结算。
6、如有隐蔽工程,甲方应在收到乙方的隐蔽工程验收申请后24小时内组织验收,如因甲方原因造成验收延误视为认可。
(二)乙方义务
1、 乙方应向甲方提供有效的国内安装资质证书。
2、 按约定向甲方提供产品,完成安装并调试合格。
3、乙方须按甲方的工期要求,提前向甲方提供现场施工有关技术交底资料,包括准确无误的基础施工图,并配合甲方进行基础施工。乙方应委派现场代表,该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书,如变更现场代表应事先经甲方书面同意。
4、乙方应免费提供产品配件及专用操作维修工具各一套,须免费对甲方操作人员进行技术培训使其达到技术熟练程度。
5、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料及器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏或遗失均由乙方负责。
6、按相关安全法规进行安全施工,遵守甲方施工现场管理的有关规定,承担在施工过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任,若出现安全问题,责任由乙方自行承担。
7、如有隐蔽工程,隐蔽前应提前1个工作日通知甲方验收,经甲方验收合格后方可隐蔽,未通知甲方而自行隐蔽的乙方需承担违约责任。
第十条 违约责任
1、除不可抗力外,甲乙双方应严格遵守本合同的约定,否则,违约方须承担违约责任。
3、若乙方未能按分批合同约定的时间供货或通过验收的,每逾期1天,按该批合同总价款的 3 ‰向甲方计支付违约金。甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。
4、乙方提供的产品的品牌、规格、型号等与本合同约定不符的,视为验收不合格,甲方有权解除合同,乙方需承担总金额20%的违约金,并赔偿对甲方所造成的一切直接、间接损失;若甲方同意乙方继续履行合同的,乙方应在甲方指定的期限内无偿更换,因此造成逾期交货的,每逾期1日,按逾期交货部分货款总值的3‰向甲方偿付逾期交货的违约金。
5、若乙方的产品质量、工程质量、售后服务质量未能达到本合同约定的要求,验收不合格、进度上不符合甲方要求,甲方有权解除合同,若甲方解除本合同的,乙方应退还甲方已支付的所有款项,并按合同终止和解除条款承担对甲方所造成
6、若乙方所提供的产品非生产厂家原厂生产的产品,甲方可拒绝验收。甲方已使用乙方提供产品的,乙方应向甲方支付该非原厂产品总价款的20%作为违约金,甲方有权据此解除合同。
7、甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收,因甲方原因延误验收的视为默认,乙方可进行下道工序,但如乙方施工质量不符合合同约定的要求,乙方必须承担违约责任。验收后甲方提出复查的,复查合格时费用由甲方承担;复查结果不合格的,复查及返修费用由乙方承担。
8、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时,每出现一次,乙方应向甲方支付1000元的违约金,因此引发的各种损害赔偿由乙方承担;由此造成甲方损失的,由乙方负责全额赔偿,甲方可直接在应付乙方款项中扣除。
9、甲方依本合同约定解除合同的,乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同通知送达之日起3个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料和甲方交予乙方使用的材料、工具或其他物品。
10、在合同履行过程中,甲方通过市场调查,获悉本合同同类产品的市场价格已下降,乙方未按^v^市价下降时,合同价格按下降比例相应下调;市价上升时,合同价格不变^v^原则调整价格的,视为乙方违约,甲方有权解除本合同。
第十一条 转让条款
未经合同其他方书面同意,任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
第十二条 合同终止
(一)因解除而终止
1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约行为的通知后3天内仍不作出纠正的,则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达乙方时生效。乙方除承担本合同约定的违约责任外,另须按合同总价款的20%向甲方支付违约金,甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。
2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方在收到乙方要求其纠正违约行为的通知后仍不作出纠正的,则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达甲方时生效,甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项,并按本合同约定承担违约责任。
3、合同一方依本合同约定行使解除权的,合同自解除通知送达之日起终止。违约方应当向另一方支付违约金或赔偿损失。
4、合同终止后,不妨碍一方向违约方追究违约责任。
5、 有下列情形之一的, 合同权利义务终止:
①本合同已按约定履行完毕。
②本合同经各方协商一致而终止。
第十三条 保密条款
1、在本合同订立前、履行中、终止后未经合同其他方书面同意,任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息(包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等)负保密责任。
2、任何一方违反上述约定的,责任方应按合同总价款的20%向合同他方支付违约金,违约金不足以赔偿合同他方损失的,应按合同他方的实际损失赔偿。
3、本保密条款具有独立性,不受本合同的终止或解除的影响。
第十四条 免责条款
1、不可抗力指签署本合同时不能预见、不能避免、不能克服的,且导致本合同全部或者部分不能履行或者不能按时履行的客观情况,包括但不限于:政府行为、自然灾害、火灾、爆炸、台风、洪水、地震、海啸、雷电或战争;任何信用、资本或资金短缺不应视为本合同项下的不可抗力事件范围。
2、不可抗力事件导致不能履行或不能完全履行合同的一方应立即用最可能的最快捷的方式通知另一方该事件的性质、发生日期、预计持续时间等有关的细节,以及该事件阻碍通知方履行其于本合同项下义务的程度;若遭受不可抗力事件的一方怠于履行通知义务的,乙方应承担总合同金额20%的违约责任;不可抗力事件发生在迟延履行之后的,乙方应承担逾期履行的违约责任。
3、不可抗力事件的一方应当在自不可抗力事件发生之日起10天内向另一方提供由不可抗力发生地市级以上有关行政管理部门出具的证实不可抗力事件发生的证明,如其不能提供该等证明,另一方可根据本合同的规定要求其承担违约责任。
4、不可抗力的原因导致不能履行或不能完全履行合同的,经双方协商,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
5、不可抗力事件延续到15天以上时,双方应通过友好协商尽快解决是否继续履行合同的问题。
第十五条 法律适用
对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用^v^法律。
第十六条 争议的解决
因本合同的签订、履行而发生争议的,双方可协商解决,协商解决不成
第十七条 清洁条款
本合同正文为清洁打印文本,如双方对此合同有任何修改及补充均应另行签订补充协议,补充协议经双方适格当事人签字、盖章后方可生效;合同正文中任何非打印的文字或者图形,除非经双方确认同意,并经适格当事人签名盖章,否则不产生约束力。
第十八条 其它
1、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定的工作量,应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款方式等主要内容通知乙方,没有甲方正式书面委托而进行的工程或工作量,甲方不予结算。
2、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、如本合同与分批合同具体约定有不同之处,以该分批合同为准。
4、本合同附件、补充协议及其他经双方确认的书面文件经签字盖章后是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
5、本合同一式 份,甲乙双方各执 份,均具同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
需方: (简称:甲方)
供方: (简称:乙方)
供需双方经协商,就供方为需方提供装饰性地毯供货、铺装相关事宜,达成如下协议:
一、地毯品种型号、数量、单价、金额(见附合同商品清单:地毯类型、品种、数量及价格等):
1、合同总金额:
2、总价包括地毯主材、辅料、运输、安装等费用。
二、质量要求:
符合国家标准GB要求和行业标准,并与供方样品相符。大货与小样之间允许存在轻微色差(生产批次不同)。
三、交货时间:不迟于 年 月 日内全部铺装完毕(遇不可抗力因素除外)。
四、交货地点:
五、付款方式:合同生效后5个工作日内,需方向供方支付合同总金额的20%即 元整;施工完毕经需方验收合格后5个工作日内,需方需付合同款总金额的80%即 元整。
六、项目验收:工程施工完毕后,需方应在二十四小时内完成验收工作,如超出二十四小时后未给予供方回应,供方视为需方默认确定工程验收合格。
七、违约责任:如因供方责任未能按期完工,且给需方造成损失时,每延壹日需向需方交纳合同额的1%违约金。需方付款每延误壹日,需向供方交纳合同额的1%违约金。
八、包装与运输要求及费用。包装:供方提供地毯标准包装。运输要求及费用公路物流,供方全包。
九、安装条件:
1、地毯施工地面应平整、无杂物。水电、消防、油漆等工序应施工完毕,并验收合格。避免交叉作业。
2、需方负责现场协调配合,供方施工人员需遵守需方的现场管理制度。
3、需方安排专人负责现场家具、电器、办公用品等的搬运清理。
4、供方施工人员在施工过程中需注意工地相关工序的成品保护。施工完毕后供方只负责对施工中所产生的废料在施工现场进行集中堆放整理,不负责施工现场废料的处理及保洁工作。
十、售后服务:供方提供壹年质保。(展会布展地毯除外)
十一、合同修改:修改合同必须经双方同意,如因需方单方面修改、变更或取消部分或全部已定货品,由此造成供方生产该批货品的材料和劳务损失,均由需方承担。
十二、合同内容合同未尽事宜,均按《^v^合同法》等法律、法规执行。
十三、本合同一式 两 份,需方 壹 份,供方 壹 份。
十四、双方约定的其他条件: 以上单价含税开票。
需方签字(盖章): 供方签字(盖章):
年 月 日 年 月 日
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,就甲方所开发XXXXXX项目中 设备采购和安装调试工程达成协议如下:
1、合同概况:
合同内容:
合同总价款:人民币
2、供货:
供货内容:详见设备明细表
3、施工工期
开工日期:甲方项目具备施工条件当日。 合同工期总日历天数 天。因不具备施工条件、设计变更、增项或甲方原因,工期可顺延。
4、交货地点
施工现场或甲方指定地点。
5、甲方的责任和义务
乙方的设备到货后,甲方应当为乙方提供一个仓库,用以放置各项相关 设备;
设备由乙方保管;
在乙方进行安装调试过程中,甲方提供系统所涉及的相关楼宇、地点的施工所需供电系统;
甲方应当积极配合乙方调试;
甲方在接到乙方安装调试完毕书面通知后三日内,组织有关人员对设备安装、调试工程进行验收,并签署安装、调试工程验收单。甲方如拖延验收时间,在规定时间内不组织验收,视为验收合格,乙方有权要求付款;
甲方按合同规定向乙方支付应付合同款;
6、乙方的责任和义务
乙方负责合同中所有设备的采购;
乙方负责在设备验收时提供相关产品合格证和产品检测报告;
乙方负责设备运输中的运杂费和装卸费;
乙方负担运输过程中设备的破损、丢失、变质的责任;
乙方负责合同中所有设备的安装、调试 ;
经甲方验收合格后,乙方随工程向甲方移交相关的技术资料;
乙方有权按合同规定向甲方收取应收合同款;
乙方按施工规范施工,如在施工过程中因乙方原因造成的人员伤害及财产损失由乙方承担全部责任;
甲方向政府机关申办本项目手续时,乙方负责为甲方提供相关技术资料及我公司资质文件;如因产品质量、技术方案以及公司资质问题而造成甲方的损失则有乙方负责解决。
7、付款方式
主要设备进场后,甲方支付合同总金额的。
安装完毕验收合格后,甲方支付合同总金额的
所余合同金额的作为质量保证金,质保期满后,无质量问题,甲方一次性付清质保金;
8、合同变更
本合同在双方协商同意的情况下可以变更,甲乙双方协商进行。
9、违约责任
甲乙双方应认真履行合同,在履行合同过程中任何一方违反合同条款中的任何一款,违约方支付守约方合同总额的 的违约金,并继续履行合同至合同终止。
10、质量保证
乙方保证按合同规定的品种、规格、数量、参数提供全新优质的设备; 本合同规定设备质量保证期为二年,在质保期内,乙方承担维修、维护责任,但因甲方人为因素损坏除外 ;
质保期内经确定,因质量问题给甲方 造成的损失,由乙方承担。 质保期后,乙方提供售后服务,费用由甲方支付。
11、不可抗力、意外变故
如果合同双方因不可抗力意外而被阻不能履行其职责,合同期的时间按照不可抗力变故的时间而顺延,或根据实际情况双方友好协商解决。
12、验收
设备安装调试完成,由双方在完工后3日内验收完毕。验收时,甲、乙双方共同参加;
验收按行业相关标准执行。
13、解决合同纠纷方式
如甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应协商解决,协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
14、未尽事宜,双方协商,达成补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
15、本合同一式肆份,甲方两份,乙方两份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:
法定代表(负责)人:
注册地:
工商营业注册号:
乙方:
法定代表(负责)人:
注册地:
工商营业注册号:
根据《^v^合同法》《城市燃气管理条例》等法律法规的规定,甲乙双方经充分协商,就甲方向乙方报装燃气管道事宜,达成如下协议。
一、 报站事项
甲方将其房屋燃气设施安装工程委托给乙方组织实施。
二、 报装工程
1、 工程内容:(1)报装工程的设计及文件的编制;(2)工程所需设备,材料的购置;(3)安装施工。
2、 施工地点:
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
一、总则
依照《^v^合同法》及其它相关法律、行政法规的规定,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就 供水设备采购、安装、调试事项协商一致,订立本合同。
二、工程概况
1. 工程名称:
2. 工程地点:
3. 产品概况:
1)、上述总价中包括:设备款、运输费、安装费、安装调试费、后期售后服务费、税费等所有费用。
2)、安装及施工范围:供水设备主体安装
3)、安装范围:供水设备主体安装、水泵至控制柜电缆线配5米含在报价内,配电房连接控制柜电缆不在此工程范围内。
4)、设备参数是乙方根据甲方招标技术要求来进行选型配置的,完全满足甲方招标技术要求。
5)、乙方保证货物为全新产品,质量、规格和性能与本合同附件《配置清单》约定文件所载内容相符,本合同附件《配置清单》应与本合同同时签订。
三、交货期和安装期
1. 设备交货期:从合同生效之日起计算 天全部到达甲方现场,现场具备安装条件后个工作日内安装完毕,具备安装条件是指:水泵房土建工程完毕,设备土建基础施工完毕。
2. 从合同生效之日起计算2天内乙方提供设备基础图给甲方,甲方需在7天内按乙方提供的图纸施工完毕。
3. 设备的运输:乙方负责送货,费用由乙方承担。
四、设备的调试期
1. 设备调试期:甲方向乙方发出书面调试时间通知,乙方在收到书面调试通知之次日起5日内完成。若甲方现场条件不具备,甲乙双方需重新商定具体调试时间,且做书面调试时间确认函,甲乙双方需在确认函上签字认可,乙方按照此约定时间如期调试。
2. 本套设备由乙方按照合同约定负责安装和调试,若设备安装调试完毕,甲方对设备是否合格存有争议的,双方同意共同委托相关鉴定部门对争议进行鉴定,鉴定费用先由乙方垫付,鉴定结论对双方具有约束力,双方依据鉴定结论情况承担鉴定费用。
3. 乙方应免费为甲方提供技术咨询服务,并免费为甲方培训技术人员。
五、交货和安装地点:
交货、安装地点:
六、计价及付款方式
1. 计价方式:本工程按 (大写:人民币壹拾玖万贰仟伍佰元整)总价包干,该包干总价是指乙方实施该工程所发生的所有费用,包括:设备款、运输装卸费、安装费、安装调试费、后期售后服务费、税费等所有费用。结算时以包干总价为准,除甲方允许的工程变更和签证外,不作任何调整。
2.付款
付款方式:转账或其他方式
付款时间
1)合同签订后3日内,甲方向乙方支付合同总价款的30%即¥ (大写: 整)作为设备定金。
2)全部产品运输至甲方现场后10日内,甲方向乙方支付合同总价款的50%即¥ (大写: )做为设备的货到款。
4)全套设备安装调试完毕,经验收合格后15日内,乙方提供全额发票后,甲方向乙方支付合同总价款的17%即¥ (大写: )。
5)留合同总价款的3%,即¥ (大写: )为质保金,质保期2年,质保期满后15日内,无任何质量问题,甲方无息支付给乙方。
七、质量标准
1. 乙方提供的产品应符合国家标准和本合同约定技术标准
2. 质保期:整机质保2年,终身免费维护,即全套设备安装调试完毕,经验收合格移交之日起满2年(乙方按约定将货物送至甲方现场,但因甲方不具备安装条件满2个月未启动安装的,质保期从该2个月的届满日的次日开始计算)。质保期内若发生产品质量问题,乙方接到甲方通知后,应在2小时内赶至甲方现场进行维修,若逾期未到的,甲方可委托第三人维修,维修费在质保金内扣除。
八、验收
1. 乙方应在送货前1天电话通知甲方,在货物到达甲方工地现场后,由甲、乙双方按合同对产品外观、数量、品名等进行清点。若货物与合同约定不符,乙方须在10日之内按照合同约定补正。
2. 乙方应在全套设备安装调试完毕后2日内通知甲方并邀请水公司验收,甲方接通知后应在5日内组织验收(法定节假日除外),验收合格出具书面的验收结论。若甲方逾期不组织验收的,则视为甲方认可设备的质量及安装调试合格。
3. 验收标准:按本合同约定的质量标准执行。
九、双方权利义务
1. 乙方应按合同约定按时保量的交付产品、进行安装调试。
2. 乙方交付的产品、材料应符合国家相关的质量、规范标准。
3. 乙方产品和安装材料、工具到达甲方项目现场时,甲方应提供相应的保管场所,乙方应自行负责上述物品的保管。
4. 乙方人员进入甲方现场安装调试时,应做好防火、卫生等工作,若因乙方人员在工作中损坏甲方财物的,乙方应负责赔偿。
5. 乙方在合同履行过程中应做好安全培训和安全措施,避免安全事故的发生,若在全同履行期间发生安全事故,一切责任由乙方自行承担。
6. 甲方应保证乙方在安装调试期间水、电的正常使用。
十、违约责任
1. 逾期责任:乙方在合同约定的工期内不能按时交货或完工的,每逾期1日应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金,如逾期超过20日,甲方可解除合同;若甲方不按合同约定的时间支付进度款,则每逾期1日应向乙方支付该次应付款的千分之五的违约金,如逾期超过20日,则乙方可解除合同。
十一、附则
1. 双方履行本合同发生争议的,应通过友好协商解决,如果协商不能解决,应向合同履行地人民法院提起诉讼
2. 本合同经双方签章后生效
3. 本合同一式肆份,双方各执两份
甲 方: 乙 方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
开 户 行: 开 户 行:
账号: 账 号:
年 日 月
采购方(甲方):
供应方(乙方):
根据《^v^合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。
一、工程项目
1、工程名称:
2、交货及安装
工程地点:
承包方式和承包范围:
本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供应及安装和调试,并包通过有关技防办部门的验收。(设计方案以甲方认可为准)。
二、系统总造价及其支付
(一)系统总造价
1、本弱电系统含税总造价为人民币
2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。
(二)工程款支付
甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款:
1、合同签订完毕,预付工程的30%。
2、工程安装调试完毕后付总工程的70%。
三、工期
1、本合同签订后,乙方于20__年__月__日进场,到__20__年__月__日止,完成安装调试(以通过甲方代表验收合格为准)。
2、在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。
四、供货及安装
1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定,否则,甲方有权要求乙方更换,有关费用由乙方承担。
五、维修保养
1、本监控系统保修期为__年,自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内,如系统发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起___小时内派员维修,若非因甲方人为损坏的,乙方免收一切费用;。
2、保修期届满后,甲乙双方另签订技术维护协议,乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。
3、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列,但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围:自行拆卸改换机内任何部分(如:线路、零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。
六、双方责任
(一)甲方责任:
1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案,在收到后的__日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。
2、按工程进度向乙方支付工程款。
3、在乙方供货后,甲方可以组织人员对器材进行验收。
4、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
(二)乙方责任:
1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。
3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任,施工时如损坏甲方或住户财产,由乙方负责赔偿。
5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。
七、违约责任
1、除不可抗力(战争、天灾等)外,甲乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须向另一方支付合同总造价1%的违约金,违约金不足以弥补另一方损失的,违约方还应就不足部分承担赔偿责任。
2、甲方如未按本合同的进度付款,每延迟一日,按应付而未付金额的1%计付违约金。
3、由于乙方原因不能按工期竣工的,每逾期一日,按工程总造价的1%向甲方计付违约金。逾期超过7日,甲方有权单方解除合同,乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外,还须按合同总价款的__1__%向甲方支付违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应就不足部分承担赔偿责任。
4、本监控系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收,乙方必须无偿更换、返修,直至达到验收标准,
八、其他事宜
1、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。
2、双方在执行本合同中发生纠纷,双方应先行协商,若协商不成时,任何一方可以向人民法院提起诉讼。
3、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份,与本合同具同等效力。
4、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方,对方在收到通知后必须及时回函,如果7日内不答复视为认可。
6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效。
7、本合同一式两份,甲乙双方各执壹份,具同等法律效力。
甲方:______________
乙方:_____________
签约代表:__________
签约代表:__________
发包人:
承包人:
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围: (详见施工图纸内容);
4、承包方式:
5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。
二、合同工期及工期延误
1、开工日期: 年 月 日 ,竣工日期 年 月 日 ,合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);
2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之xx的违约金,算至验收合格之日;
3、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:
a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;
b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;
c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行;
d设计变更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。
4、承包人在以上情况发生后 日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后 日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期。
三、质量标准
工程质量标准:合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额(大写)(人民币) ,小写¥ 。
五、工程款结算及支付
1、主钢构进场之日起 日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;
2、纲结构主体完工之日起 日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;
3、工程全部完工之日起 日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金,发包人于壹年内返还承包人;
六、施工准备
1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作,提供基准测量点,免费提供施工用水、电;
3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续,协调好周边及有关部门关系;
4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场
5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工,并提供主要钢材,彩板的质量保证书;
七、安全施工与检查
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患;
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用;
3、如发生安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用;
4、当发包人与承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;
3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;
4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。
九、现场代表
发包人现场代表xx,承包人现场代表xx,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金 万元。
十一、争议解决
双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方应及时协商,协商不成,任何一方应向 人民法院起诉。
十二、附则
本合同未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效,一式四份,发包人与承包人各执二份,具有同等法律效力。
组成本合同的文件包括:
1、本合同
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
合同订立时间:xx年xx月xx日
发包方:
承包方:
根据《^v^经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。
第一部分 工程概况及承包范围
1、工程名称:
2、工程地点:
3、电气工程(强、弱电)安装工程内容及承包范围:
a)照明系统:管路预留、预埋、穿线,灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统:管路及套管预留、预埋,电缆桥架安装,线缆敷设,配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
第二部分 工期、承包及付款方式
1、 合同签订之日起,按甲方要求,保证不耽误总体工期。因不可抗力及甲乙双方以外的原因,导致工程停建,施工合同不能继续履行,可解除合同。
2、工程质量等级:合格。
第三部分 承包方式、合同价款及结算方式
1、承包方式:包工不包料
采用甲方与乙方协商的价款:养殖区为8000元,二楼别墅为10000元进行竣工结算。
2、结算方式:包工不包料,中途按进度付款到50%,余款竣工验收合格后一次性付清。
第四部分 双方一般责任
1、甲方驻施工现场代表姓名:
2、乙方驻施工现场代表姓名:
3、甲方工作:
⑴委派工作人员为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜,组织对工程竣工验收,如需变更图纸或变更已施工的工程,甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工,负责与其他配套施工单位协调。
⑵甲方负责提供电源,保证施工需要。
⑶甲方提供与其他工程相关资料,组织与其他施工队协商。
4、乙方工作
⑴向甲方代表提供进度表计划,并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。
⑵按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。
⑶负责安装过程中的质量,技术,变更及施工进度、安全管理工作,负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。
⑷施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责,并负责保护甲方的一切设备、设施损坏,乙方负责赔偿。
⑸施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。
第五部分 质量与验收及其他
1、施工中经检验质量不合格,乙方按甲方代表的要求进行返工。
2、安装完毕,并调试合格。
3、本合同自签订之日起生效,本合同未尽事宜,双方协商解决。
4、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
供方: 以下简称甲方
需方: 以下简称乙方
乙方轻质保温内墙工程,由甲方提供产品及安装,为了明确双方的权利和义务,持互相合作的原则,订立本合同,具体条款如下:
一、地址:
二、承包方式及承包单价
设计图纸及乙方要求全部安装内容包工包料,按实际安装面积 元/㎡计算。
三、付款方式及其他
1、合同签订后,甲方设备材料进场后,乙方付甲方 元,竣工验收后一次性付清。
2、甲方负责将产品养护15日后送到乙方指定场所,并负责搬运。货到乙方工地后,乙方提供存放产品工具房,施工用电水。
3、甲方对其产品及安装保质保量,保施工进度,安装完墙面后,板缝及磨面甲方不负责任。安全文明施工并服从乙方对上述各方面的监督和管理。安装质量返工,由此造成的经济损失由甲方负责。
四、工期要求
自 年 月 日起,到 年 月 日止。
五、履行合同过程中,双方如发生争议,应本着友好态度协商解决,如协商不成,提交荣成市仲裁委员会仲裁。
六、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
经甲、乙双方共同商定,乙方承接甲方电视监控系统,LED彩屏系统。
根据《^v^合同法》、《安装工程承包合同条例》及《价格法》和^v^的有关文件精神,为保护双方的合同法权益,在平等、自愿,结合本工程的具体情况下,双方达成如下协议:
一、甲方向乙方购买的一切设备,具体项目、材料、型号、规格和厂家,详见合同附件《设备报价单》及产品清单。
二、本合同设备及安装总金额大写 元整 (¥ 元)整。
三、验收及付款方式:自合同签订之日起,甲方预付乙方设备
四、双方责任
(一)甲方责任:
1.审核乙方提供的设计方案、安装施工方案,在收到后的5日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电及相应的施工环境。
2.按工程进度向乙方支付工程款。
3.委派 为现场管理代表,监督、检查工程质量、进
4.在乙方供货后,甲方可以组织人员对器材进行验收。
5.组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
6.乙方施工途中,已施工部分如甲方提出改动,所产生的费用由甲方负责。
(二)乙方责任:
1.按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故(除不可抗力),均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。
3.对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
4.对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任,施工时如损坏甲方或住户财产,由乙方负责赔偿。
5.遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。
五、违约责任
1.除不可抗力(战争、天灾等)外,甲乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须向另一方支付合同总造价 %的违约金,违约金不足以弥补另一方损失的,违约方还应就不足部分承担赔偿责任。
2.甲方如未按本合同的进度付款,每延迟一日,按应付而未付金额的 %计付违约金。
3.由于乙方原因不能按工期竣工的,每逾期一日,按工程总造
4.本弱电系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收,乙方必须无偿更换、返修,直至达到验收标准,
六、质保期
1.我公司郑重承诺:凡是我公司提供的设备,均按国家有关质保规定执行三包。质保期内免费维护(不包括电脑系统及软件)。
2.质保期后维修只收成本费.所有产品自购买之日起,一个月内如有质量问题包退包换,产品保修一年,终身维护。
七、违约责任:如一方违约给另一方造成损失的,必须承担全部经济损失。
八、如发生争议,双方共同协商解决,如协商不能达成一致,可提交法院裁决。
九、本合同双方签字后生效,并产生法律效力。
十、本合同一式两份,甲乙双方各一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
将本文的Word文档下载到电脑
推荐度: