铁路建设合同范本(汇总8篇)

铁路建设合同范本1

合同名称：南疆线库尔勒至喀什段*交改立交工程K984＋144．85新建1-14M框架桥；K1407＋522．13新建1-3．68M框架桥；

合同号：______________________

________年________月________日

铁路建设工程施工合同协议条款合同名称：南疆线库尔勒至喀什段*交改立交工程

（1） K984＋144．85新建1-14M框架桥；

（2）K1407＋522．13新建1-3．68M框架桥；

合同编号：________________________________发包方（甲方）：

单位名称： 中铁七局集团第二工程有限公司承包方（乙方）：

单位名称：中铁二十一局集团第一工程有限公司

资质等级及证书号：铁路工程施工总承包壹级A1031365010401

本工程由发包方经比选并经建设单位（乌铁局工程项目管理所）审核同意后，确定由中铁二十一局集团第一工程有限公司进行施工，按照《*******经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及《铁路经济合同管理办法》，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条工程概况

1．1建设项目和工程名称：南疆线库尔勒至喀什段*交改立交工程

（1）K984＋144．85新建1-14M框架桥；

（2）K1407＋522．13新建1-3．68M框架桥；

1．2工程地点：南疆线库尔勒至喀什段

1．3承包范围：设计文件框架桥主体及附属工程。

1．4承包方式：包工包料第2条工期

2．1开工日期：本合同工程定于20xx年______月______日开工。

2．2竣工日期：本合同工程定于20xx年______月______日竣工。

第3条合同价款本工程合同价暂定为4060000元（大写：肆佰零陆万元整）。（待工程竣工后以建设单位批准的工程结算价款为准）

第4条工程质量

4．1乙方必须按照设计文件和国家及*现行的技术标准、规范设计文件的要求**施工。

4．2该建设工程项目执行*现行的工程质量验收标准。安全质量**按照《关于印发****铁路局〈铁路建设工程质量安全生产**管理细则〉的通知》（乌铁建[20xx]453号）文件要求执行。

工程质量等级达到合格。

4．3凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。返工后仍达不到验收的，由乙方承担违约责任及经济支出。由于非乙方原因达不到工程质量标准的，由责任方承担返工责任及经济支出。

4．4质量缺陷的经济责任所称质量缺陷是指工程不符合国家或*的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求。

乙方对工程质量缺陷的返修的经济责任按下款执行。

4．5．1乙方未按国家或*有关技术标准、设计文件及合同规定要求施工，造成质量缺陷，由乙方承担经济责任。

4．5．2 由于设计原因造成的质量缺陷，在施工之前，乙方应及时提出，如甲方及建设单位不改，乙方不承担经济责任，乙方发生的返修费用由甲方及建设单位按有关规定协调解决。

4．5．3 因为乙方采购的材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，由乙方承担经济责任。

第5条设计文件

5．1甲方须在开工前进行必要的技术交底，向乙方提供3套的设计文件和图纸。

5．2乙方要求增加设计文件和图纸的份数，由甲方提供，费用由乙方自负。

5．3乙方收到设计文件和图纸后，在 2 日内**现场核对。

5．4非经甲方提供的设计文件，不能作为乙方施工依据。

5．5变更设计文件按本合同第16条办理。

第6条双方驻工地机构及**

6．1 建设单位**姓名：袁珍 1234567891011上一页下一页

铁路建设合同范本2

第一章 词语涵义及合同文件

第一条 词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条款所赋予的涵义：

发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

甲方驻工地**（简称甲方**）：甲方在协议条款中指定的**人。

承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。

乙方驻工地**（简称乙方**）：乙方在协议条款中指定的**人。

社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。

设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。

工程造价管理部门：*各****、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。

工程质量**部门：*各****、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量**机构。

建设工程施工合同条件.doc

——施工合同范本 建设工程施工合同范本 (菁华1篇)

铁路建设合同范本3

发包人编号______________

承包人编号______________

备案编号________________

鉴证编号________________

建 设 工 程 施 工 合 同

（隶书体部分为填写内容仅供参考）

********

国家工商行政管理总局

下载附件：建设工程施工合同填写样本

——有关电力建设工程施工合同范本 (菁华1篇)

铁路建设合同范本4

铁路建设工程施工合同条件词语解释

发包方(简称甲方)：协议条款约定的、具有工程发包资格和支付工程价款能力的当事人，本条件指铁路工程的建设单位或项目法人。

承包方(简称乙方)：协议条款约定的、符合工程承包资质并被发包方接受的当事人。

甲方**：甲方在协议条款中指定的驻工地**人。

乙方项目经理：乙方在协议条款中指定的驻工地项目承包责任人。

铁路建设工程监理：甲方委托具备法定资质的铁路建设工程监理单位，对工程施工进行的监理。

总监理工程师：铁路建设工程监理单位委派的本工程项目监理总负责人。

设计单位：*指定的或者甲方委托的具有相应资格的本建设项目的设计单位。

工程质量**站：*工程质量**总站或其授权的**工程质量**站。

工程：协议条款约定的具体的永久工程。

合同价款：按有关规定或协议条款约定的，用以支付乙方按合同要求完成工程内容的价款总额。

经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

工期：协议条款约定的合同工期，工期天数应包括星期日和法定假日在内的总日历天数。

开工日期：协议条款约定的工程开工日期。

竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。

施工场地：经甲方批准的施工**设计或施工方案中施工现场总*面图规定的工程项目施工场地。

书面形式：根据合同发生的并加盖有效印鉴或签字的手写、打字、复写、印刷的通知、任命书、委托书、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

协议条款：结合具体工程，甲、乙双方协商后签订的书面协议。

变更设计：自设计单位交付施工图至工程竣工验收交接期间对原设计的变更。

合同文件及解释顺序

合同文件应能相互解释，互为说明，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

协议条款;

合同条件;

洽商、变更等明确双方**义务的纪要、协议;

招标承包工程中的招标文件、投标书和中标通知书;

工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;

标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的前提下，由甲、乙双方协商解决(或先由监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的，按照解决争议的方式加以解决。

合同文件的适用法律和使用标准适用于合同文件的法律是国家的法律、法规，及协议条款约定的部门规章。

施工中必须使用协议条款约定的*颁发的标准、规范。*没有相应标准、规范时，可以使用国家和建工行业标准、规范。

双方一般责任

甲方**。甲方任命驻施工现场的**，按照以下要求，行使合同约定的**，履行合同约定的职责：

甲方**可委派有关具体管理人员，承担自己的部分**和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。

甲方**的通知由本人签字后，以书面形式交给乙方项目经理，乙方项目经理同意并在回执上签署姓名和收到日期后生效。确有必要时甲方**可发口头通知，并在48小时内给予书面确认，乙方对甲方**的通知应予执行。乙方认为甲方**通知不合理，应在收到通知后24小时内提出书面申告，甲方**在收到乙方申告后24小时内，作出修改通知或继续执行原通知的决定，以书面形式再通知乙方。

甲方**按合同约定，及时向乙方提供所需文件、图纸及资料，并履行其他约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时内，可向甲方**提出迟误的后果。甲方**收到通知后48小时内不予答复，应承担由此造成的经济支出，顺延因此延误的工期，赔偿乙方有关损失。

乙方项目经理按以下要求行使合同约定的**，履行合同约定的职责;

乙方的要求和通知，以书面形式由乙方项目经理签字后送交甲方**，经甲方**同意并在回执上签署姓名和收到时间后生效;

乙方项目经理按甲方**批准的施工**设计(或施工方案)和依据合同发出的通知、要求**施工。在情况紧急且无法与甲方**联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方**送交书面报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的经济支出，相应顺延工期;责任在乙方，由乙方承担费用。

对《协议条款》中有关条款的其他合同条件为：

第1条工程概况

建设项目名称系指*批复的技术设计或扩大初步设计的建设项目名称。工程名称系指乙方承担的建设项目中的某段或一项工程的名称。

工程地点系指工程所在县(含)以上行政区域。

承包范围系指承包地段的起止里程、规模或专业分类项目。

承包方式系指双方约定的，甲方对乙方包工包料或包工不包料、概算总包及单价承包等。

第5条设计文件

在开工前甲方若不能将设计图纸全部提供，应在合同补充协议中写明分期分批，按站前、站后或专业分别列出可提供的设计图纸，以满足乙方施工要求。

甲方对设计文件和图纸有保密要求的，应在本条写明要求的内容，保密费用由甲方承担。

第7条“申请项目开工报告”按《国家计委关于基本建设大中型项目开工条件的规定》(计建设〔1997〕352号)办理。

第11条“在确有必要时甲方可书面要求乙方暂停施工”中“确有必要”系指：

在合同中另有规定的;

由于乙方某种失误或违约导致的，或乙方应对其负责的必要的暂停施工;

由于施工现场气候条件**导致的必要停工;

为了本工程的合理施工或为了本工程及任何部分的安全所需的停工;

计划调整。

第12条工期延误原因及责任中：

不可抗力是指因突发战争、军事征地、**、*、空中飞行物体附落或其他非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上特大的风、雨、雪、洪水、泥石流、地震、雷击等对工程造成损害的自然灾害。

重大工程质量事故是指依据《铁路建设工程重大质量事故报告和处理暂行规定》(铁建〔1996〕13号)划分的四个等级的重大工程质量事故。

第14条工程质量检查中：

质量保证体系：乙方为了实现合同对工程质量的要求，建立的质量管理**结构、**和措施等。

工程质量：在国家和*现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件，以及合同中对工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。

不合格工程：既包括不符合设计标准要求、不符合国家或*的技术标准和规范要求的工程，也包括低于协议条款中约定的质量等级要求的分部、分项工程。

第15条隐蔽工程检查和签证中：

隐蔽工程系指一项工程主体结构中必不可少的，竣工后无法观察检查的，需被复、掩盖的分部、分项工程。

本条“甲方**”系指甲方监察工程师或甲方派驻工地的技术负责人。

重点工程系指按(8)铁基字665号《关于试行〈铁路基本建设工程开工报告审批办法〉的通知》中规定的重点工程，或甲方根据建设项目的具体情况确定的重点工程。

第17条甲方供应的材料设备

承包方式采用包工包料的工程项目可不使用本条款的规定。

承包方式采用包工不包料的工程项目，以及铁路通信信号等专业材料设备，甲方须自行采购的，应使用本条款规定。

第21条验工计价

乙方按协议条款约定的时间，向甲方**提交已完实际工程量报告，甲方**在接到报告后3天内，按设计图纸核实已完工程量(以下简称“计量”)，并在计量前24小时通知乙方。若不通知，甲方计量结果无效。

乙方应为甲方计量提供便利条件并派人参加，无正当理由不参加，甲方自行计量有效。

甲方**对乙方超出设计图纸要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量，不予计量。

第22条工程款支付

工程款的支付应按*和建设银行的规定，双方根据工程实际情况协商研究，明确工程款支付的时间、金额和支付的方法等。

第23条竣工验收

依据国家计委计建设〔199〕1215号文《关于印发〈建设项目(工程)竣工验收办法〉的通知》和*(84)铁鉴字第18号《铁路基本建设工程竣工验收交接暂行办法》的规定执行。

第24条竣工决算

国家**验收的大中型项目，在工程正式验收后，竣工决算在6个月内完成并报*计划、财务、建设司，鉴定中心及使用单位。其他建设项目，在工程正式验收后，竣工决算应在3至6个月内完成，并报*财务司、建设项目主管部门及使用单位。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

法定**人(签字)：_________法定**人(签字)：_________

开户银行及帐号：_________开户银行及帐号：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

铁路建设合同范本5

甲方：

乙方：

按照《*******经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条 工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

承包范围：

开工日期：

竣工日期：

总日历日期：

质量等级：

合同价款：

第2条 合同文件及解释顺序

第3条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

合同语言：

适用法律法规：

适用标准、规范：

第4条 图纸

图纸提供日期：

图纸提供套数：

图纸特殊保密要求和费用：

第5条 甲方驻工地**

甲方驻工地**及委派人员名单：

实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）：

第6条 乙方驻工地**

第7条 甲方工作

施工场地具备开工条件和完成时间的要求：

水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：

施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点：

工程地质和地下管网线路资料的提供时间：

办***、批件的名称和完成时间：

水准点与座标**点位置提供和交验要求：

会审图纸和设计交底的时间：

施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：

第8条 乙方工作

施工图和配套设计名称、完成时间及要求：

提供计划、报表的名称、时间和份数：

施工防护工作的要求：

向甲方**提供办公和生活设施的要求：

对施工现场交通和噪音的要求：

成品保护的要求：

施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：

施工场地整洁卫生的要求：

第9条 进度计划

乙方提供施工**设计（或施工方案）和进度计划的时间：

甲方**批准的时间

第10条 延期开工

第11条 暂停施工

第12条 工期延误

第13条 工期提前

第14条 检查和返工

第15条 工程质量等级

工程质量等级要求的经济支出：

质量评定仲裁部门名称：

第16条 隐蔽工程、中间验收

中间验收部位和时间：

第17条 试车

第18条 验收和重新检验

第19条 合同价款及调整

调整的条件：

调整的方式：

第20条 工程预付款

预付工程款总金额：

预付时间和比例：

扣回时间和比例：

甲方不按时付款应承担的违约责任：

第21条 工程量的核实确认

乙方提交工程量报告的时间和要求：

第22条 工程款支付

工程款支付方式：

工程款支付金额和时间：

甲方违约的责任：

第23条 甲方供应材料设备

甲方供应材料、设备的要求（附清单）：

第24条 乙方采购材料设备

第25条 设计变更

第26条 确定变更价款

第27条 竣工验收

乙方提交竣工资料和验收报告的时间：

乙方提交竣工图的时间和份数：

第28条 竣工结算

结算方式：

乙方提交结算报告的时间：

甲方批准结算报告的时间： 1234567上一页下一页施工合同范本 铁路建设工程施工合同 (菁华1篇)（扩展7）

——施工合同范本 建设工程施工合同填写样本 (菁华1篇)

铁路建设合同范本6

1．词语解释1．1发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有工程发包资格和支付工程价款能力的当事人，本条件指铁路工程的建设单位或项目法人。1．2承包方（简称乙方）：协议条款约定的、符合工程承包资质并被发包方接受的当事人。1．3甲方**：甲方在协议条款中指定的驻工地**人。1．4乙方项目经理：乙方在协议条款中指定的驻工地项目承包责任人。1．5铁路建设工程监理：甲方委托具备法定资质的铁路建设工程监理单位，对工程施工进行的监理。1．6总监理工程师：铁路建设工程监理单位委派的本工程项目监理总负责人。1．7设计单位：*指定的或者甲方委托的具有相应资格的本建设项目的设计单位。1．8工程质量**站：*工程质量**总站或其授权的**工程质量**站。1．9工程：协议条款约定的具体的永久工程。1．1合同价款：按有关规定或协议条款约定的，用以支付乙方按合同要求完成工程内容的价款总额。1．11经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。1．12费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。1．13工期：协议条款约定的合同工期，工期天数应包括星期日和法定假日在内的总日历天数。1．14开工日期：协议条款约定的工程开工日期。1．15竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。1．16施工场地：经甲方批准的施工**设计或施工方案中施工现场总*面图规定的工程项目施工场地。1．17书面形式：根据合同发生的并加盖有效印鉴或签字的手写、打字、复写、印刷的通知、任命书、委托书、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。1．18协议条款：结合具体工程，甲、乙双方协商后签订的书面协议。1．19变更设计：自设计单位交付施工图至工程竣工验收交接期间对原设计的变更。2．合同文件及解释顺序合同文件应能相互解释，互为说明，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：2．1协议条款；2．2合同条件；2．3洽商、变更等明确双方**义务的纪要、协议；2．4招标承包工程中的招标文件、投标书和中标通知书；2．5工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；2．6标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的前提下，由甲、乙双方协商解决（或先由监理工程师作出解释）；双方意见仍不能一致的，按照解决争议的方式加以解决。3．合同文件的适用法律和使用标准适用于合同文件的法律是国家的法律、法规，及协议条款约定的部门规章。施工中必须使用协议条款约定的*颁发的标准、规范。*没有相应标准、规范时，可以使用国家和建工行业标准、规范。4．双方一般责任4．1甲方**。甲方任命驻施工现场的**，按照以下要求，行使合同约定的**，履行合同约定的职责：4．1．1甲方**可委派有关具体管理人员，承担自己的部分**和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。4．1．2甲方**的通知由本人签字后，以书面形式交给乙方项目经理，乙方项目经理同意并在回执上签署姓名和收到日期后生效。确有必要时甲方**可发口头通知，并在48小时内给予书面确认，乙方对甲方**的通知应予执行。乙方认为甲方**通知不合理，应在收到通知后24小时内提出书面申告，甲方**在收到乙方申告后24小时内，作出修改通知或继续执行原通知的决定，以书面形式再通知乙方。4．1．3甲方**按合同约定，及时向乙方提供所需文件、图纸及资料，并履行其他约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时内，可向甲方**提出迟误的后果。甲方**收到通知后48小时内不予答复，应承担由此造成的经济支出，顺延因此延误的工期，赔偿乙方有关损失。4．2乙方项目经理按以下要求行使合同约定的**，履行合同约定的职责；4．2．1乙方的要求和通知，以书面形式由乙方项目经理签字后送交甲方**，经甲方**同意并在回执上签署姓名和收到时间后生效；4．2．2乙方项目经理按甲方**批准的施工**设计（或施工方案）和依据合同发出的通知、要求**施工。在情况紧急且无法与甲方**联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方**送交书面报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的经济支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用。5．对《协议条款》中有关条款的其他合同条件为：5．1第1条工程概况5．1．1建设项目名称系指*批复的技术设计或扩大初步设计的建设项目名称。工程名称系指乙方承担的建设项目中的某段或一项工程的名称。5．1．2工程地点系指工程所在县（含）以上行政区域。5．1．3承包范围系指承包地段的起止里程、规模或专业分类项目。5．1．4承包方式系指双方约定的，甲方对乙方包工包料或包工不包料、概算总包及单价承包等。5．2第5条设计文件5．2．1在开工前甲方若不能将设计图纸全部提供，应在合同补充协议中写明分期分批，按站前、站后或专业分别列出可提供的设计图纸，以满足乙方施工要求。5．2．2甲方对设计文件和图纸有保密要求的，应在本条写明要求的内容，保密费用由甲方承担。5．3第7条7．9“申请项目开工报告”按《国家计委关于基本建设大中型项目开工条件的规定》（计建设〔1997〕352号）办理。5．4第11条11．1“在确有必要时甲方可书面要求乙方暂停施工”中“确有必要”系指：5．4．1在合同中另有规定的；5．4．2由于乙方某种失误或违约导致的，或乙方应对其负责的必要的暂停施工；5．4．3由于施工现场气候条件**导致的必要停工；5．4．4为了本工程的合理施工或为了本工程及任何部分的安全所需的停工；5．4．5计划调整。5．5第12条12．1工期延误原因及责任中：5．5．1不可抗力是指因突发战争、军事征地、**、**、空中飞行物体附落或其他非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上特大的风、雨、雪、洪水、泥石流、地震、雷击等对工程造成损害的自然灾害。5．5．2重大工程质量事故是指依据《铁路建设工程重大质量事故报告和处理暂行规定》（铁建〔1996〕13号）划分的四个等级的重大工程质量事故。5．6第14条工程质量检查中：5．6．1质量保证体系：乙方为了实现合同对工程质量的要求，建立的质量管理**结构、**和措施等。5．6．2工程质量：在国家和*现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件，以及合同中对工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。5．6．3不合格工程：既包括不符合设计标准要求、不符合国家或*的技术标准和规范要求的工程，也包括低于协议条款中约定的质量等级要求的分部、分项工程。5．7第15条隐蔽工程检查和签证中：5．7．1隐蔽工程系指一项工程主体结构中必不可少的，竣工后无法观察检查的，需被复、掩盖的分部、分项工程。5．7．2本条“甲方**”系指甲方监察工程师或甲方派驻工地的技术负责人。5．7．3重点工程系指按（8）铁基字665号《关于试行〈铁路基本建设工程开工报告审批办法〉的通知》中规定的重点工程，或甲方根据建设项目的具体情况确定的重点工程。5．8第17条甲方供应的材料设备5．8．1承包方式采用包工包料的工程项目可不使用本条款的规定。5．8．2承包方式采用包工不包料的工程项目，以及铁路通信信号等专业材料设备，甲方须自行采购的，应使用本条款规定。5．9第21条验工计价5．9．1乙方按协议条款约定的时间，向甲方**提交已完实际工程量报告，甲方**在接到报告后3天内，按设计图纸核实已完工程量（以下简称“计量”），并在计量前24小时通知乙方。若不通知，甲方计量结果无效。5．9．2乙方应为甲方计量提供便利条件并派人参加，无正当理由不参加，甲方自行计量有效。5．9．3甲方**对乙方超出设计图纸要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量，不予计量。5．1第22条工程款支付工程款的支付应按*和建设银行的规定，双方根据工程实际情况协商研究，明确工程款支付的时间、金额和支付的方法等。5．11第23条竣工验收依据国家计委计建设〔199〕1215号文《关于印发〈建设项目（工程）竣工验收办法〉的通知》和*（84）铁鉴字第18号《铁路基本建设工程竣工验收交接暂行办法》的规定执行。5．12第24条竣工决算国家**验收的大中型项目，在工程正式验收后，竣工决算在6个月内完成并报*计划、财务、建设司，鉴定中心及使用单位。其他建设项目，在工程正式验收后，竣工决算应在3至6个月内完成，并报*财务司、建设项目主管部门及使用单位。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________法定**人（签字）：_________法定**人（签字）：_________开户银行及帐号：_________开户银行及帐号：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________

——施工合同范本 建设工程施工合同条件 (菁华1篇)

铁路建设合同范本7

第一章 词语涵义及合同文件第一条 词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简 称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》） 组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：

发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付 工程价款能力的当事人。

甲方驻工地**（简称甲方**：甲方在《协议条款》中指定的**人。

承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管 理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。

乙方驻工地**（简称乙方**）：乙方在《协议条款》中指定的**人。

社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规 定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。

设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定 的相应资质等级的设计单位。

工程造价管理部门：*各****、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构。

工程质量**部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、**区）电 力局或其根据《电力基本建设工程质量**暂行规定》设置的电力建设工程质量监 督机构。

工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。

合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格， 通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额。

经济支出：在施工中发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价 款。

费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。

工期：甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》 中约定的合同工期。

开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。

竣工日期：《协议条款》约定的工程竣工日期。

图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方**批准，乙方用以施工的所有图 纸（包括配套说明和有关资料）。

施工现场：经甲方同意、“施工**设计”或“施工方案”所确定的用 以施工的场地。

书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、 委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

不可抗力：因战争、**、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成 的爆炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上风、雨、震等对工程及履约造成损 害的自然灾害。

赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。

质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合 同对质量的要求。

协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后**签订的书面协议。

第二条 合同文件及解释顺序合同文件应能互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序 如下：

（1）《协议条款》；

（2）《合同条件》；

（3）洽商、变更等明确双方合同**义务的纪要、协议等文书；

（4）招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；

（5）工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；

（6）标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；

（7）构成合同一部分的其它文件。

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由 双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）；双方意见仍不 一致的，按第三十条约定的办法解决。

第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用****语言译 本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。

适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的 其它行业规章、工程所在地地方法规。

施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没 有相应的标准、规范时，可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。 甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。

**没有相应的标准、规范时，乙方按《协议条款》约定的时间和要求提 出施工工艺，经甲方**批准后执行；甲方要求使用**标准、规范，应报请电力 行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。

规定、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方承担。

第四条 图纸甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数（包括竣工图和现 场存放的份数），向乙方提供完整的施工图纸，并保证图纸准确且具有满足施工要 求的设计深度，乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。

甲方不能按第四条第一款约定提供**图纸，将不能提供的图纸名称、提 供期限列入本条款，并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。

甲方对图纸有特殊保密要求的，乙方采取相应的措施保密，由甲方承担费 用。

乙方要求增加图纸份数，甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交 付，费用由乙方承担。

乙方未如约收到甲方提供的图纸，应在5天内将所需图纸或指示的内容、 理由、时间及迟误后果通知甲方**。甲方**在乙方提交通知后2天内未答复， 按第七条第二款约定处理。

乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。 应及时通知甲方**，酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。乙方对 于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四 款约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。

第二章 双方一般责任第五条 甲方**甲方任命驻施工现场的**按照以下要求行使合同约定的**，履行合同 约定的职责：

（1）甲方**可委派有关具体管理人员承担其部分**和职责，并可在任何 时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前3天通知乙方。

（2）甲方**的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后，以书 面形式交给乙方**，乙方**在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时， 甲方**可发出口头指令，并在24小时内给予书面确认，乙方对甲方**的指 令应予执行。甲方**不能及时给予书面确认，乙方应于甲方**发出口头指令后 48小时内提出书面确认要求，甲方**在乙方提出确认要求后2天内不予答复， 即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方**指令不合理，应在收到指令后24小时 内提出书面申告，甲方**在乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指 令的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方**要求乙方立即执行的指令 或乙方虽有异议，但甲方**决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误 所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。

（3）甲方**按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批 复等，并如约履行其它约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、 需要的理由和迟误的后果通知甲方**，甲方**在乙方通知后48小时内仍未 予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方承担由此发生的支出，顺延因此 延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。

实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使**、履行义务的范围 通知乙方。总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。

甲方**和总监理工程师易人，甲方应提前7天通知乙方。后任继续承担 前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。

第六条 乙方**乙方任命驻施工现场的**按照以下要求行使合同约定的**，履行合同 约定的职责：

（1）乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方**签字后送交甲方代 表，甲方**在回执上签署姓名和收到时间后生效。

（2）乙方**按甲方**同意的“施工**设计”（或施工方案）、依据合 同发出指令和要求**施工，在情况紧急且无法与甲方**联系的情况下，可采取 保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代 表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的支出，相应顺延工期；责任在乙 方，由乙方承担费用。

乙方**易人，应提前7天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任（合 同文件约定的义务及其职权内的承诺）。

第七条 甲方工作甲方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要 求，完成以下工作：

（1）办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及**地面、**和 地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗 留问题。

（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接到《协议条款》约定地 点，并保证施工期间的需要。

（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及《协议条款》约定的施工现 场内的主要交通干道予以保养，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

（4）向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准 确。

（5）办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的 申报批准等手续，与有关方面缔结工程交跨铁路、公路通讯线路需要的协议。

（6）将水准点与坐标**点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

（7）**乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，对于需要审 定施工图预算的应及时予以审定。

（8）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担 有关费用。

（9）按照合同及“施工综合进度计划”确定的时间为承包安装工程的乙方提 供施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。

（1）协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。

甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此 造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。

甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支出并给付乙方 相应的费用。

第八条 乙方工作乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的范围、时 间、要求，完成以下工作：

（1）在其设计资格证书允许的范围内，按甲方**的要求完成施工图设计、 与工程配套的设计或施工需要的细部设计，经甲方**批准后使用。

（2）按约定向甲方**提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关 统计报表。

（3）按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫，并做好安全、防护设施 的维修。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。

（4）按《协议条款》约定的数量和要求，向甲方**提供在施工现场办公和 生活的房屋及设施，发生的费用由甲方承担。

（5）采取有效措施实施地方*和****对施工现场交通和环境保护的管 理规定。因技术、经济条件限制，对环境的污染不能**在规定范围内的，应由甲 方会同乙方事先报请当地*****批准。以上费用由甲方承担，因乙方责任造 成的罚款除外。

（6）已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《协 议条款》约定负责保护工作，保护不善发生损坏，乙方自费予以修复。要求乙方采 取特殊措施保护的单位工程的部位和相应的经济支出，在《协议条款》中约定。甲 方提前使用或擅自动用后发生损坏或其它问题，由甲方承担责任。

（7）按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

（8）保证施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反 有关规定造成的损失和罚款，合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚 款除外。

乙方未按合同约定履行上述义务。承担由此造成的费用支出，赔偿甲方因 此遭受的经济损失。

第三章 施工**设计和工期第九条 进度计划甲方在缔结合同后3天内向乙方提供初步设计文件、施工图纸、施工** 设计大纲及“供应材料、设计计划”、“提供土建工程计划”等资料，乙方据以按 电力建设工程施工技术管理的有关规定和《协议条款》的约定编制“施工**设计” （或施工方案）、“施工综合进度计划”，在开工前如约提交甲方**。甲方未 如约提供其应提供的资料，按第七条二款的约定处理。乙方未如约提交“施工** 设计”（或施工方案）和“施工综合进度计划”，按第八条第二款处理。

甲方**对于乙方提交的“施工**设计”（或施工方案）和“施工综合 进度计划”同意与否，应在《协议条款》约定的期限内予以答复，逾期未复，可视 为已经同意。经甲方同意的“施工**设计”和“施工综合进度计划”为合同文件， 应共同遵循。

乙方应按甲方同意的“施工**设计”和“施工综合进度计划”**施工， 接受甲方**的检查、**。工程实际进展与之不符时，乙方应按甲方**的要 求提出改进措施，提交甲方**批准后执行。重大的施工技术措施，乙方应报请甲 方**审核批准后实施，由甲方承担特殊施工技术措施费。

第十条 延期开工乙方应按《协议条款》约定和“施工综合进度计划”确定的开工日期、开 工条件开始施工，因故不能如期开工的，应在约定的开工日期5天之前，向甲方代 表提出延期开工的理由和要求。甲方**在乙方提出延期开工要求后3天内作出答 复，逾期未答复则视为已同意乙方的延期开工要求。

乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方**同意，竣工日期不予顺 延。

乙方由于甲方原因要求延期开工获得甲方**的同意，或甲方征得乙方同 意将开工日期推迟，由甲方承担乙方因此付出的费用和损失，相应顺延工期。

第十一条 暂停施工甲方**在确有必要时可要求乙方暂停施工，提出暂停要求后24小时内 应对此提出处理意见。乙方按甲方**的暂停要求停止施工，妥善保护已完成工程， 实施甲方**的处理意见后向其提出复工要求，经批准后继续施工。

甲方**未在约定时间内提出处理意见，或在乙方提出复工要求后24小 时内未予答复，乙方可自行复工。乙方施工因此无法进行的，按第七条第二款约定 处理。

暂停施工出于非乙方原因，由甲方承担经济支出，相应顺延工期；停工责 任在乙方，由乙方承担发生的费用。

第十二条 工期延误对以下情况造成竣工日期推迟的延误，经甲方**确认，工期相应顺延。

（1）工程量变化或设计变更；

（2）一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（3）合同中约定的或甲方**同意给予顺延工期的其它情况。

乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的费用向甲方代 表提出报告，甲方**在乙方提出报告3天内予以批准或提出修改意见，逾期未予 答复，即视为甲方**对此报告予以批准。

第十三条 工期提前施工中需要提前竣工，双方协商一致后签订“提前竣工协议”，合同竣工 日期何以提前。“提前竣工协议”应包括以下主要内容：

（1）提前的时间；

（2）乙方采取的赶工措施；

（3）甲方为赶工提供的条件；

（4）赶工措施的经济支出和承担；

（5）提前竣工收益的分享。

乙方按“提前竣工协议”修订施工进度计划，提交甲方**批准后执行。 甲方**在乙方提交施工进度修订计划后5天内给予批复，逾期未批复则视为其已 批准。

第四章 质量与验收第十四条 检查和返工乙方按相应的电力建设施工及验收技术规范、约定采用的标准、设计的要 求和甲方**依据合同发出指令施工，随时接受甲方**及其委派人员的检查检验， 为检查检验提供便利条件，并按甲方**及其委派人的要求进行返工、修改，承 担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起返 工、修改的经济支出，由甲方承担，工期相应顺延。

以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。

以上检查检验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不 影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因 此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。

第十五条 质量等级评定工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件。甲 方要求部分或全部工程质量达到优良标准，应支付由此增加的经济支出，对工期有 影响的应给予相应顺延。

工程达不到约定质量条件的部分，甲方**一经发现，可要求乙方返工， 乙方应按甲方**要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条 件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担 违约责任。

由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量 条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承担，工期相应顺延。乙方无力予以 修改的，经甲方**认可，该部分可不在评定质量等级之列。

双方对工程质量有争议，可按第三十条约定处理。

第十六条 隐蔽工程和中间验收需要进行中间验收的工程或部位，在《协议条款》中约定其名称、验收时 间、要求及甲方应提供的便利条件。

工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在 隐蔽或中间验收48小时前通知甲方**验收，并准备验收记录。通知包括乙方自 检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方**在验收记 录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重 新验收。

工程质量符合规范要求，验收24小时后，甲方**不在验收记录上签字， 可视为甲方**已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。

第十七条 分部试运工程具备分部试运条件，应接电力建设工程启动及竣工验收规程等规定进 行分部试运。除约定由设备制造、供货单位自行调试的以外，分部试运由乙方负责， 编制分部试运方案和措施，提交甲方**批准后执行。甲方**在乙方提交方案 后7日内予以批准或提出修改意见，逾期未批复即视为经甲方**批准。

乙方在分部试运的48小时之前通知甲方**参加，甲方**不能按时参 加部分试运可书面委托他人全权**，非发生第三十七条约定的情况不得推迟。

分部试运的调整试验记录，由乙方及调试单位作出，甲方**在记录上签 字，作为质量验收和整套启动的依据。

由于乙方原因试运达不到验收要求，甲方**在试运后24小时内提出修 改意见，由乙方按其意见修改后重新试运。

甲方**未参加分部试运且未委托他人**，或参加试运未在约定时间内 提出修改意见、试运合格不签字验收，试运结束24小时后试运记录自行生效，甲 方应予承认，乙方可继续施工并可据以办理有关手续。

经分部试运合格的设备和系统，由于生产或试运需要继续运转，可交由甲 方负责保管和运行维护。

分部试运费用除已包括在合同价款之内或《协议条款》另有约定的，均由 甲方承担。

由于设计、设备制造、操作不当等非乙方原因造成试运达不到验收要求， 由乙方或由乙方配合责任方拆除、修理、重新安装，所发生的费用及重新购置材料、 设备价款和运费等，均由甲方给会后与责任方结算，延误的工期予以相应顺延。

第十八条 验收和重新检验单项工程、单位工程、分项工程、分部工程具备验收条件应如约予以验收， 由乙方在验收48小时前提交“验收通知”，通知甲方**参加验收，通知包括 验收的内容、时间、地点，附上乙方自检记录。

甲方**不能按时参加验收可书面委托他人**，或在验收24小时前向 乙方提出延期要求，延期不得超过两天。否则，乙方可自行**验收，甲方应承认 其验收记录有效。

无论甲方**是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程重新检验的要求时， 乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，甲方承担 由此发生的经济支出，赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生 的费用，工期也予顺延。

第五章 合同价款与支付第十九条 合同价款及调整甲乙双方在签订《协议条款》时交换各自开户银行出具的履约保函，保证 **履约付款，待保修期满后退还。

合同价款在《协议条款》中予以约定，按《建设工程价款结算办法》和《 关于基本建设工程实行竣工结算的具体规定》结算付款，任何一方不得擅自改变， 发生下列情况之一的可作调整。

相关阅读

铁路建设合同范本8

订立合同双方：

建设单位：＿＿＿＿以下简称甲方；

勘察单位：＿＿＿＿勘察院，以下简称乙方。

为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第二条 勘察的范围、进度和质量＿＿＿＿＿＿＿＿。

第三条 甲方的义务

在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。

在签订合同时，甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑*面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。

甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日以前做好现场勘察工作的水、电供应、*整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。

甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。

甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。

乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。

甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。

第四条 乙方的义务

乙方应按照现行的标准、规模和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。

乙方应于＿＿年＿＿月＿＿日进入现场勘察，＿＿年＿＿月＿＿日提交全部勘察资料，提交测量透明图＿＿份，提交工程地质报告书一式＿＿份（如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。

第五条 定金及勘察取费标准及拨付办法

本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费，总价预计为＿＿＿＿元。自本勘察合同生效后＿＿＿＿日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30％的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察经费的30％；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后＿＿＿＿日内，应按实际勘察

工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。

属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察**超过现行规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总价加收20～40％的勘察费。

第六条 甲方的违约责任

如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。

甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金＿＿元。 12上一页下一页施工合同范本 铁路建设工程施工合同 (菁华1篇)（扩展4）

——建设工程施工合同通用范本 (菁华1篇)

推荐阅读：

　　纺织合同范本下载(实用14篇)

　　出租购买合同范本(实用23篇)

　　卖房独家合同范本(共6篇)

　　投资签合同范本(汇总34篇)

　　工程支付合同范本(汇总47篇)

　　多人投资合同范本(必备69篇)