2023-08-24
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-25
更新时间:2023-10-14 11:19:57 发布时间:24小时内 作者:文/会员上传 下载docx
2023-08-24
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-25
甲方:
乙方:
甲方将 的外墙涂料工程发包给乙方施工。双方遵循自愿、诚实、信用的原则,为明确甲、乙双方的权利和义务,经协商一致,订立本合同。
一、工程名称:
二、工程承包范围及形式:外墙未贴面砖部分的墙、板、线条等(具体按甲方指定的部位),以包工包料承包施工。
三、工期、质量:以甲方下发通知为准,质量为合格及以上。面漆采用多乐士牌漆。
四、承包费用及付款方式:
1、承包费用及结算方式:按实际施工面积进行结算,单价38元/m(每平方米叁拾捌元整),此费用已包含了乙方所有预见与不可预见的及风险的费用。
2、付款方式:外架拆除完毕,合同范围内工程全部施工完,验收合格后10天内,付清全部工程价款,中途不预付工程款。
五、甲、乙双方责任:
(一)、甲方职责
1、对乙方进行技术交底;
2、负责组织验收。
(二)、乙方职责 2
1、所用材料的必须符合质量要求,并提供材料的出厂合格证。必须严格服从甲方管理人员的安排。工人的食、宿自理。
2、施工质量必须符合施工设计、设计变更、施工强制性条文、施工验收规范要求。
3、做好已完的成品保护。
4、乙方应严格按安全规程操作,杜绝事故的发生。确保安全生产。所发生的一切安全事故及责任全部由乙方承担。
六、违约责任:
1、乙方承包的工程不符合甲方要求的工期、质量时,甲方有权随时清退乙方,所有费用乙方自己承担,不予结算。
2、由于乙方自身原因造成质量缺陷或下料失误,乙方无条件返工或更换材料;
3、乙方应负有对本班组的工人的安全及劳资的全部责任。乙方工人的安全及劳资若有发生纠纷所发生的损失由违约方负责。
七、本合同对双方具有约束力,任何一方违约所发生的损失由违约方负责。
八、本合同自双方签字起生效,至工程款付清当日终止。本合同一式二份,双方各持一份,未尽事宜,协商解决。
甲方: 乙方:
身份证号码:
年 月 日 年 月 日
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就外墙及室内涂料工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:外墙及室内涂料装饰工程
2、工程地点:
二、承包方式:包工包料,包脚手架
三、承包内容及价格
本工程现有外墙涂料装饰分项工程项目,采用“立邦”牌外墙涂料,调色外墙涂料每平方米 元;其他外墙涂料每平方米 元;内墙楼梯水泥漆每平方米 元;以上所有单价不含配套费及税费,所需脚手架搭拆费用包含在涂料价格内。
四、施工及质量要求
1、乙方必须严格按现行规范标准施工,分项工程验收要求达合格以上。
2、涂刷质量要求:表面颜色均匀一致,不允许有泛碱、咬色,和流坠、疙瘩,无砂眼、刷纹,装饰线、分色线、直线度、立面垂直符合允许偏差范围,阴阳角顺直。
3、材料要求:底漆和面漆要由甲方会同监理人员共同验收,符合要求后使用。
4、底漆和面漆按产品说明进行配比施工。
5、质量未达到要求者,其返工的工料损失由乙方负责,因乙方原因造成质量问题被有关部门罚款由乙方负责。
五、施工工期
1、乙方根据甲方施工进度计划要求,组织劳力。
2、施工工期:根据甲方要求,乙方实际情况协商确定。
六、结算及付款方式
1、结算方式:内墙涂料工程量按实际展开面积计算,以分项单价乘以实际工程量结算。
2、付款办法:本工程无备料款,按每月经有关部门审核进度款付至80%,工程竣工验收合格后乙方提供工程结算资料并将有关资料送至甲方。甲方接到上述资料15天内审核完毕,按业主与甲方付款方式给予乙方支付工程总价款至97%,余款3%作为质量保修金,待工程竣工验收合格后壹年后壹个月内付清。
七、安全施工
在施工过程中,乙方应严格按照安全操作规程进行施工,加强施工人员的安全教育管理,采取必须的安全防范措施,如造成安全事故,一切责任和经济损失由乙方承担,甲方不承担任何责任。
八、甲方职责
1、负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系;
2、向乙方提供本工程相应施工图纸壹份,并对乙方进行质量、安全技术交底,施工中如有图纸设计更改,应及时通知乙方,否则应予签证;
3、甲方应提供现场水、电,费用由甲方负责;提供垂直运输机械以及提供开升降机专职人员,及时进行技术交底和现场检查,发现问题及时解决提供水电至施工作业现场;
九、乙方职责
除甲方提供的机械设备外,其余的工具均由乙方负责(包括雨具),严格按施工进度计划组织,确保工程工期和质量;
十、附则
1、本合同如有未尽事宜,经双方协商可另行签订补充协议,其补充协议视同本合同,具有同等法律效力。
2、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份;
3、本合同自签字后生效,至工程竣工验收,工程款项结清后终止。
甲方: 乙方:
代表: 代表:开户行:账号:
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日
发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《^v^经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的规定,结合本工程具体情况,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经协商达成如下协议。
第一条 工程概况
工程名称:宝杨路配套商品房1-3号外墙弹性拉毛涂料工程
工程地点: 宝杨路3320号
承包范围: 1-3号外墙涂
承包方式:包工包料 (外墙腻子甲方提供)
工期:自接到甲方通知后 10天 内完成。施工期间需配合甲方的合理安排、服从甲方管理。
工程质量:合格
工程面积:暂定3000M2,竣工后按实计算.
合同价款采用固定单价,单价 浅色元/每平方, 深色元/每平方。 合计金额为(人民币): 元(大写): 陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上所有内容(另有约定的除外)。
该价格含直接费、间接费、乙方利润、、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用,少工程完成后按实际施工面程计算,单价按合同单价计算。
第二条 甲方工作
指派 周建军 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
甲方签订合同后3天内向乙方明确施工范围及施工要求。
第三条 乙方工作
参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
乙方指派 宋继训 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
做好施工现场保卫、消防和垃圾清理等工作,并承担相应费用。
施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
在施工过程中,负责对外立面的铝合金门窗的成品保护,采取有效的措施确保铝合金门窗不污染涂料,若有污染要及时清理,若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。
工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条 关于工期的约定
乙方须按甲方提出的工期要求进行进度控制。
乙方在合同签订后3日内提供施工组织设计,甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时,乙方应在此后3天内提供修正的施工组织设计。
非乙方原因造成的工期延误,经双方协商,以经甲方签证的联系单为准,工期可以顺延。
工程竣工结算时乙方提供发票,甲方出具免税凭证。
第五条 关于工程质量及验收的约定
本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的国家验收标准时,则以建筑行业装饰标准为准。
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收,甲方若不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认;若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验,复验合格,甲方应承担复验而引起的产品损坏、停工直接费;若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收,甲方不予承认,甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验,无论复验是否合格,甲方不承担应复验而引起的产品损坏、停工损失,工期不予顺延。
由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不予顺延。
工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知7日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用。
第六条 关于工程价款及结算的约定
支付方式:
工程开工后,工程完成至30%时,支付至合同价的 50%工程工程全部完成验收后,支付至合同价的 80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%,余款作为保修金。 保修金为工程结算价的5%,在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还。
如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的,由乙方出具工程联系单,甲方认可确定签字,在决算时按实结算。
第七条 关于材料供应的约定
工程所需材料全部由乙方负责采购。涂料进场后,取小样送检测,费用由乙方负责.
乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,并且对工程造成的损失由乙方负责。
第八条 有关安全生产和防火的约定
乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《^v^消防条例》和有关防火设计规范。
乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《^v^消防条例》和其它相关的法规、规范。
由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第九条 争议与违约责任
、违约
(1)工期:施工过程中由于乙方原因造成工期延误,每逾期一天,须按工程结算总价款的 向甲方支付违约金,并承担因此给甲方造成的一切损失,如乙方不按本条款执行,甲方有权从乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延误,经甲方确认后,工期相应顺延,但甲方不承担任何费用。
(2)产品质量:如乙方提供的产品经检验质量不合格的,乙方除应立即调换合格产品外,还应按不合格产品价款的 %向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的,乙方还应承担相应的违约责任。
(3)工程质量:如因乙方原因引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准),乙方必须立即整改,直至质量达到合格为止,同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的,乙方应据实赔偿。
(4)付款:如甲方无故延迟支付工程款,经乙方合理催告后仍未支付的,则每逾期一天,应按逾期未付款项的 %向乙方支付违约金。
、争议
(1)双方约定,在合同履行过程中产生争议时,各方协商解决,协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。
(2)对于不存在争议的部分,各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工,且不得以此为由拖延工期。
第十条 其它约定
工程竣工验收前,乙方向甲方提供完整的竣工资料两份(其中一份须原件).
第十一条 附则
本工程需要进行保险时,应另订协议。
本合同自甲、乙双方签字盖章后,工程完工结清全部工程款后自动失效。
本合同在履行过程中形成的会议纪要,报价单及补充协议,工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。
本合同设正本贰份,副本贰份,甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代理人: 代表人:
年月日:
发包人(甲方):
承包人(乙方):
依据《^v^合同法》,《^v^建筑法》,《建设工程质量管理条例》及其有关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信实用的原则议定。
为保证施工质量,施工进度,圆满完成施工任务,经甲乙双方友好协商,订立本协议。
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、工程量预计: ㎡,以实际发生量为准。
5、施工工艺:
6、其它:
第二条:工程造价
1、施工单价:/㎡(含活动脚手架、刮腻子、涂料粉刷)
2、工程总造价:暂估
人民币大写:
第三条:施工时间
1、甲乙双方签订合同后
2、工期:自 年 月 日,工期为 天竣工
第四条:质量标准
工程质量标准:
第五条:涂布率确认
两遍腻子、两遍涂料,达到合格标准。
第六条:承包方式
大包:包工包料,甲方提供活动脚手架,乙方搭设使用。
第七条:甲方责任
1、负责开工前的协调工作,脚手架的准备,将工作面交于乙方。
2、协助乙方解决施工现场住宿和有关协调工作,对厂内规定制度交底,提供水源、电源。
第八条:乙方责任
1、乙方在认可甲方和业主的各项管理制度同时,并在施工中严格执行。
2、乙方严格按照双方约定,合理组织施工,制定好制度计划,对工人有技术交底,管理规定交底,安全技术交底,否则给予相应处罚。
3、为保证工程质量,使用材料必须合格,涂料产生垃圾及时清理不得污染现场。车辆进场必须按要求登记。
4、乙方现场管理人员必须配合甲方与业主的工作。
5、乙方在施工过程中偷工减料,甲方有权立即停止施工,中途退场,甲方有权不给工程款。
6、保证施工人员的安全,如乙方在施工过程中发生伤害,伤残死亡等事故,由乙方承担,与甲方无关,违反厂规厂纪出现罚款乙方承担。
第九条:工期延误
由于不可抗力的因素及业主要求暂行施工的,工期可顺延。
第十条:付款方式
乙方进场三天后,付给生活费及车费,中途可预支部分工程款,完工后付到80%,验收后付到95%,其余5%作为保证金一年内付清。
第十一条:保修责任
保修期一年,由于涂料及施工原因,造成质量问题由乙方负责无偿维修,由于甲方及业主原因造成质量事故有偿维修。
第十二条:其它
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字按印后生效,未尽事宜,双方协商解决。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
签订日期:
劳务分包人(甲方):
劳务承包人(乙方):
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 内墙涂料 作业施工事项协商一致,订立本合同。
一、乙方资质情况(后附盖公章的复印件)
资质证书号码:
资质专业:
二、工程概况及承包范围
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围: 施工图纸设计范围内的所有内墙刮腻子内容。
4、工作内容: 根据施工图纸和甲方要求负责内墙涂料工程的样板制作、材料供应和施工、检测验收及维护等;清理杂物、工完场清。
5、承包方式:包清工。
三、工期要求
开工日期: 年 月 日,交工日期: 20xx 年 4 月 15 日。
总日历工期为 天。
乙方的施工工期应不影响土建施工总进度工期,乙方应根据双方共同确认的工程进度计划进行施工。
四、工程质量标准及详细要求;
按照国家有关规范进行验收,达到国家验收标准 合格 等级。
详细要求:
1、工程样板制作:内墙涂料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下样板,样板需分层留样并经甲方、监理方验收合格后,乙方方可正式施工。
2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、设计变更、样板要求和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工,并接受甲方现场派驻代表的监督。
施工质量要求:
1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20xx)、《建筑装饰装修质量验收规范》(gb50210-20xx)等现行相关专业规范、标准的规定,质量等级合格以上。若工程质量达不到要求,承包人应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用(材料费、人工费),并承担由此引起的一切直接或间接的后果。
2、内墙在涂料前必须腻子必须平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝,腻子干燥后应打磨平整光滑,并清理干净。墙面必须使用耐水腻子;
3、材料进场均须提供产品合格证、性能检测报告和进场验收记录;
4、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉;
5、基层腻子必须最少不得少于三遍,涂料面层最少不得少于三遍
6、涂料的颜色、必须均匀一致,不得出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象
7、施工主要工序应满足以下顺序: 修补——清扫——填补缝隙、局部刮腻子——磨平——施涂封底石膏——施涂主层石膏——滚压——第一遍罩面腻子——第二遍罩面腻子——第三遍罩面腻子。
8、施涂罩面腻子时,不得有漏涂和流俯现象,等第一罩面腻子干燥后,方可施工 。
五、驻现场代表
甲方驻现场代表:
乙方驻现场代表:
六、甲方责任
1、在工程施工前,向乙方提供施工用水源、电源、变压器的接点,施工基面满足相关规范要求,提供施工所需脚手架,进入现场交叉施工时双方配合;
2、向乙方提供必要的施工及生活条件,包括工人彩板房住宿条件、生活及施工用水用电、工人食堂、指定垃圾堆放、设备材料放置地点;
3、对乙方进行施工技术书面交底,审批乙方提交的工期进度计划;
4、有权对乙方在施工过程中的工程质量、安全、工期进行监督检查,发现问题或不符合规范要求及合同约定时,责令乙方限时整改或停工整顿;
5、对乙方现进行场管理并有处罚权;
6、按照本合同约定支付乙方工程款;
7、组织工程完工验收;
8、协调处理施工现场与其他单位的关系。
七、乙方责任
1、乙方人员要严格遵守现场各项规章制度,服从甲方管理。否则甲方有权处罚或辞退乙方;
2、工程施工前,将本工程的施工组织设计、详细的施工工艺流程等交给甲方审定。乙方就承包范围工程的工期、质量和安全等向甲方负责;严格按照施工图纸、施工验收规范及质量安全及各项施工技术交底、设计变更、施工组织设计或施工工艺及甲方要求等施工,发现问题,及时自行解决。
3、乙方根据甲方要求和合同约定工期要求提供进度计划,并根据甲方批准的进度计划组织施工。
4、由于乙方原因造成的质量问题,乙方必须及时返工修复,并自觉承担返工修复的费用。
5、乙方现场代表必须坚守现场(特殊情况须向甲方现场代表请假),否则甲方以每次500元处罚乙方。
6、甲方组织项目会议时,乙方负责人必须参加,否则甲方以缺席每次100元,迟到每次50元处罚乙方。
7、乙方必须配合甲方中间验收工作。中间验收部位根据甲方及建设单位要求定。
8、乙方现场代表须陪同甲方现场代表一起参加质检站的质量检查并作好记录,如有缺席甲方按每次500元处罚乙方。
9、乙方对甲方提供的施工现场条件负责保护,如有损坏乙方负责修复,费用乙方承担。
10、乙方及时向甲方提供与工程有关的各种技术资料,配合甲方进行竣工验收资料的整理。
11、工程完工后,乙方应及时办理工程交接手续,工程在移交甲方前,成品保护由乙方负责。期间发生丢失或损坏,乙方承担修复责任。
12、乙方不得将其承包的工程再转包。
13、乙方应配备专职安全、质检人员,并且服从甲方管理。
八、合同单价及结算
乙方按施工图进行施工并按实际施工面积计算工程量,根据工程承包范围及工作内容以合同约定综合包干单价进行合同结算:具体包干单价如下: 地上部分(含楼梯)7 元/m;地下室 12 元/m发生零工时 120 元/工日,综合包干单价包含本工程的材料费、人工费、机械费、与土建配合协调中乙方自身所发生的费用、税金、验收费等所有费用。 根据实际使用天数按天计算,该单价不再调。 结算单办理:完工后办理结算,核对完工程量办理结算,结算经甲方代表和技术负责人签字并盖公章后生效。
工程量计算规则:工程量计算以图纸为依据,根据设计变更及实际完成面积计算
九、工程款支付
1、工程款支付方式:每月付至已完成工程量的80% ,工程完成后办理完结算手续后付至90%, 留10%为质保金,自整体工程竣工验收合格之日起满 一年内无质量问题后30日之内付清。
2、因工程质量、安全、工期等乙方原因所造成的影响结算的后果由乙方自负。工程施工中乙方因质量、安全、进度等违约承担的违约金及罚款和给甲方造成的损失甲方直接从进度工程款拨付中扣除。
十、安全文明施工
1、乙方应严格遵守国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的法规、条例、规定及政策,严格执行甲方制订的各项安全操作规程、安全生产奖罚制度等相关文件。
2、乙方的有关人员必须认真对乙方人员进行安全生产制度及安全技术知识的教育及安全交底。
3、乙方按照有关安全文明施工规定,采取严格的安全防护措施,保证安全施工。严格按照安全操作规程操作,杜绝违章操作,由于乙方责任造成事故的损失和发生的费用,由乙方承担并做好善后工作。
4、乙方人员对施工现场的脚手架,各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的工伤事故等后果和责任,均由乙方负责。
5、乙方负责办理乙方人员用工手续(如办理暂住证等),按规定交纳保险。工人进场、出场应在3日内乙方及时按实报项目部备案,建立工人花名册(盖乙方公章),留存身份证复印件、工种、持证上岗的要留存上岗证书复印件。人员变动须书面通知并经甲方同意。乙方必须与工人签订劳动合同并报甲方留存。如出现不实情况,按不属实人数对乙方处罚每人200-500元。
6、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必须认真检查,发现隐患,应立即停止施工,乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。
7、乙方必须严格执行各类防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。严格遵守“十不烧”规定,严禁使用电炉等大容量餐具做饭和取暖,冬季施工如必须采用明火加热的作业时必须落实防火加热的防冻措施时,应取得工地主管人员同意,落实防火、防中毒措施,并指派专人值班。
8、乙方人员在施工期间造成伤亡、火灾、机械等重大事故等由乙方负责,乙方应全力进行紧急抢救,保护现场并按程序逐级上报。
9、乙方在施工中严禁自上而下抛垃圾或任何材料,否则每次罚款200元,因此而造成的一切责任和损失由乙方承担。
10、乙方现场使用的所有材料必须堆码整齐。在施工过程中,乙方必须做到落地灰及时清理,并对落地灰进行回收利用,达到工完场地清。确保达到标准化工地,否则发现一次,甲方给予罚款200元/次。
11、乙方人员必须遵守工地各项规章制度,不得打架、斗殴、偷盗,否则罚款1000元/次,情节严重的移交公安机关处理。进入施工现场,必须戴好安全帽,使用安全带,违章者每人次罚款100元。严禁酒后作业,违者每人罚款200元。
12、施工现场乙方必安排专职安全员,防止出现安全事故。
13、除上述约定外,凡乙方有违反文明施工的现象发生,甲方按200-20xx元/次处罚乙方。
十一、材料机具 甲方提供:砂浆机及垂直运输,并为乙方提供安全防护用品,电线、水管、碘钨灯架、灯管、小推车等工具。 乙方提供:除甲方提供外,其余均由乙方自备如辅材及工具。
乙方应根据工程进度计划在施工前 五 日内把所需由甲方提供的材料、机具计划报给甲方;乙方所报的材料计划必须真实有效,杜绝浪费,做到工完料净,并把残渣搬运到甲方指定地点并按指定方法堆放;一经发现材料浪费除赔偿损失外,视情节轻重罚款200~500元/次。
乙方人员领料手续: 上仓库保管员那里领取并签字。乙方按工程的需求领用的工具、仪器、设备等材料,要严格管理使用及保养,不得影响继续使用。如果发生非正常损坏和丢失,除原价赔偿外按甲方实际购买价的2倍收罚款。
十二、工期顺延
因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
1、设计变更较大和工程量增加较多;
2、不可抗力(以甲方与建设单位签订的施工合同中约定);
3、另有约定或建设单位同意工顺延的其他情况。
乙方在上述情况发生后当天,以书面形式向甲方提出报告并办理签证。乙方未在约定日期报告视为无顺延情况。
十三、中间验收、完工验收与质量保修
1、中间验收根据甲方及建设单位要求进行。乙方完成每道工序后,需由甲方验收合格后方能进行下道工序的施工。
2、乙方完工后向甲方提交验收报告,甲方以国家颁发的工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准及施工图纸、施工技术文件、样板要求等为依据,进行验收。
3、验收完成后双方办理验收单。乙方在 日内清理完现场将工程移交给甲方。
4、甲方及监理方进行上列各项验收,如验收不合格或验收手续不全,甲方可以要求乙方返工直至验收合格,工期不顺延;
5、质量保修期为年,自整体工程竣工验收之日起算。
6、甲方在工程结算时预留结算价款的之日起满 一年内无质量问题后30日之内付清。
7、质保期内,凡因产品和施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方负责无偿保修和承担甲方及客户的一切损失损害赔偿责任,工程保修条件、范围等按甲方确认的质保书和国家有关规定执行。
8、质保期内,如腻子层或油漆层出现开裂、起皮、脱皮、变色、泛碱,流坠等质量问题,乙方应按甲方要求负责返修直至再次验收合格,如属于大面积返修(累计2㎡以上),再次验收合格后工程质保期重新计算(即返修合格后再保修 5 年)。
9、质保期内,工程发生质量问题,乙方应在接到甲方或用户通知后24小时之内到现场进行免费维修,否则甲方有权扣收质保金,并自行维修处理,相关费用由乙方承担。
10、其他情况工程保修情况按甲方与建设单位签订的施工合同中的相关条款和^v^建设令第80号文件规定执行。
十五、违约责任
1、合同签订后,未经双方协商同意,任何一方不得随意变更合同内容和解除合同,否则,须赔偿因此给对方造成的一切经济损失。
2、工程施工过程中,如出现质量、安全事故等违约时,乙方除承担经济损失赔偿及责任外,甲方有权单方面解除合同,根据事故严重程度对乙方处以5000—50000元罚款。甲方如解除合同,甲方对乙方已完工合格部分按合同价款的70%予以结算。
3、甲方未按照合同约定支付工程款,每逾期一天,按所拖欠进度款或工程款的同期贷款利率支付乙方违约金。
4、非因甲方原因,乙方不能按合同约定工期完工的,每延误一天,按合同暂定总价的千分之三向甲方支付违约金;延误时间累计超过10天的,甲方有权解除合同,乙方需向甲方支付合同暂定总价20%的违约金,因此给甲方和土建承包方造成的全部损失均由乙方承担。非因甲方原因造成工期延误的,甲方支付工程款的时间相应顺延。
5、如乙方进入现场施工后,没有完成合同工作量中途退场者,已完成达到约定质量部分均按合同价款的70%予以结算,其余部分作为甲方再联系施工队伍的延期、窝工补偿。
6、因乙方原因交工验收时评定的质量等级未达约定的等级时但合格时,甲方按按合同价款的70%予以结算。
7、多次验收和返工后达到合同约定标准的,乙方承担 返工中的材料费。
8、本合同签订后,未经甲方同意,乙方不得转包工程。否则,乙方向甲方支付转包违约金人民币拾万元整(¥100,),并赔偿由此给甲方造成的损失。
十六、纠纷解决方式
甲乙双方发生争议时进行协商。协商不成时,采用下列方式解决。
1、向 成武 仲裁委员会申请仲裁。
2、向人民法院起诉。
十七、本合同一式 4 份,甲方 2 份,乙方 2 份,自双方签字盖章之日起生效,保修期满,保修金支付完毕后合同终止。本合同未尽事宜,双方另行协商。
十八、补充条款
甲方有权利监督乙方发放民工工资,乙方应每月10日前将上月应发工资明细表报甲方备案。甲方拨付工程款后,乙方首先要解决工人工资发放问题,应及时足额发放,工资发放乙方应建立发放台帐,领取工资必须由本人签字,在拨付工程款后10日内报甲方备案,否则甲方停止拨付以后应付的工程款。如出现由于工资发放不到位,而引起民工上访等事件,造成对承包人的经济罚款及一切经济损失和相关责任由乙方承担。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
甲方将工程, 发包给乙方施工。为了明确双方责任,保证施工顺利进行,经双方充分协商,按照《^v^合同法》和《^v^建筑法》的有关规定 ,双方达成一致意见,特签订本合同,双方共同遵守执行。
第一条工程名称:
第二条工程地点:
第三条工程内容、涂料品牌、色号:
1、工程内容:
2、涂料品牌:
3、使用颜色号:第四条工程造价及结算方式
(一)外墙
1、本工程平涂施工面积:约 平方米。
2、平涂施工面积单价:人民币 元/平方米(此单价不含税金、配合费)。
(二)内墙
1、本工程平涂施工面积:约 平方米。
2、平涂施工面积单价: 人民币 元/平方米(此单价不含税金、配合费)。
(三)工程预算外墙、内墙总造价约为: (大写人民币: 万元整)以现金结算,乙方包工包料,完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。
(四)工程竣工验收合格后 天内,由乙方负责将工程造价结算书送交甲方
审核办理结算手续。
第五条合同工期
甲方发出进场通知后, 天内乙方必须安排工人进场施工,有效工期为 天。 在施工过程中如遇以下任何一种情况,工期顺延:
1、遇到不可抗拒的灾害或事故(包括雨季停工)。
2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。
第六条工程质量等级
1、甲方对工程质量的要求:在保质期(xx 天)内不脱皮,基本不褪色。
2、由建设单位对本合同项目工程质量进行评定,达到本款要求。
3、双方对工程质量有争议,提请建筑工程质量监督部门仲裁。
第七条 工程款支付
乙方进场施工三日内甲方支付乙方 %工程款备材料,乙方完成腻子施工甲方支付乙方%工程款,工程竣工验收合格,甲方支付乙方工程总造价的 %,预留 %保修金,保修期为 ,保修期满 天内甲方一次性付清乙方。
第八条 竣工验收
双方对工程施工质量按《建筑装饰工程施工及验收规范》JG73-91标准进行验收。
第九条 甲方、乙方责任范围
一、甲方责任
1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置,甲方承担由此费用。
2、按第七条款支付乙方进度款。
3、负责提供与施工相关的资料。
4、甲方委派为工地现场代表,帮助乙方解决应由甲方负责的问题,与乙方协商解决施工中出现的问题,及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。
5、负责组织工程的竣工验收。
二、乙方责任
1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工,保证质量,按时完工并交付使用。
2、乙方委派为工地现场代表,负责行使乙方的权利及义务。
3、负责提供外墙涂料施工并保证验收合格,参加甲方组织的工程竣工验收,办理竣工结算。
4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作,工作中甲方不对乙方材料失窃负责,施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故,乙方应负责。
5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。
6、做好文明施工、工完场清工作。
第十条违约责任及争议解决办法
1、合同生效后如有色号或涂料品牌更改应征得乙方同意,否则因为更改造成乙方定货损失的,乙方则有权要求更甲方应按工程量造价的100%赔偿乙方的经济损失。
2、乙方按合同规定的质量标准进行施工,如属乙方责任所发生施工质量问题,乙方必须返工,由此产生的费用均由乙方承担。
3、甲方如认为有必要时,可对本合同工程或其任何部分的形式、质量或数量做出变更,并为此目的或根据他认为适当的其他理由,有权指令乙方进行下述工作:
(1)增加或减少合同中包括的任何工作的数量;
(2)取消任何工作;
(3)改变任何此类工作的性质、质量或种类;
(4)改变本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸;
(5)完成本工程所必要的任何种类的附加工作;
(6)改变本工程任何部分施工的规定顺序或时间安排。
上述变更均不应以任何方式使合同作废或无效。但是,如果发出本工程的变更指令是因乙方过错、乙方违反合同或乙方责任造成的,则这种违约引起的任何额外费用由乙方承担。
4、没有甲方的指令,乙方不能进行任何变更。如果乙方为了便于组织施工或为了施工安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计,除须得到甲方的批准外,由此而增加的费用应由乙方自行负担。变更程序,由乙方提出工程变更,报监理审查,监理签署审查意见后,报甲方审定。
5、若甲方指令取消图纸中某部分的施工,由此而减少的此部分费用在乙方的结算中给予按照扣除。
6、一方在得知可能造成工程延误或中断、或可能导致额外费用索赔的任何情况时,应尽快通知对方。若影响乙方,乙方应采取所有合理措施将影响减至最小,经甲方确认后,乙方有权获得的竣工时间的延长期,但无额外费用的增加;若影响甲方,甲方应向乙方索赔相关费用和损失。
7、合同履行过程中如果发生争议,双方应协商解决。如果无法达成协议,提交仲裁机构或向法院起诉解决。
第十一条 工程分转包
合同约定的工程项目未经甲方书面同意乙方不得将工程分包或转包给第三方。否则甲方有权随时解除合同乙方支付合同总金额20%的违约金给甲方。
第十二条 其他事项
1、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议具有同等法律效力。
2、本合同壹式两份,甲方、乙方双方执壹份,经双方签字盖章后生效,至工程价款全部结清后自行终止。
3、合同签定地点:
甲方(公章): 乙方(公章):
法人委托代表: 法人委托代表:
电 话: 电 话:
地 址: 地 址:
年 月 日
甲方(发包方):
乙方(承包方):
一、工程名称:
二、工程概况:
包括原乳胶漆铲除、切割机切缝、腻子找补、刷界面剂,大刮腻子二遍,底漆一遍,面漆二遍。总工程量: m2,以实际测量为准。
三、合同工期:
20xx年月日开工;20xx年日竣工(因甲方原因或遇不可抗力,工期可顺延)。
四、工程承包方式:
五、承包单价:元/m。
六、拨款方式:1、工人进入工地拨付生活费:元。
2、刮完腻子,付至总价款的%
3、面漆刮完后,付总价款的%
4、质保金:总价款的七、安全责任:
本工程安全责任全部由乙方负责,包括安全费用,如有出现安全事故,与甲方无关。
八、违约责任
该工程项目不允许转包、擅自分包。承包方逾期交工的,每日按工程合同价款的3‰支付违约金。超过竣工时间后十日内仍不能提供合格工程的,发包方有权解除合同,并按工程合同价款的10%向发包方支付违约金。
九、本合同一式二份,甲方、乙方各执一份。
十、本合同未尽事宜,按相关法律规定办理。因合同发生争议产生的诉讼,由合同签订地人民法院管辖。
甲方(发包方): (盖章)
负责人签字:
乙方(承包方): (签字)
日期:20xx年 月 日
发包方:
承包方:
(以下简称乙方) 根据平等自愿原则,依照《^v^合同法》,经协商甲方将中州锦城华府1#楼室内粉刷所有工程交乙方组织施工,(含楼梯粉刷及踏步)。
为明确双方的责任与义务,经双方协商签订本合同,望双方共同遵守。
一、 工程名称:
中州锦城华府1楼
二、 开竣工日期及要求:
以甲乙双方商定的 年 月 日为开工日期。总工期为 天。
三、 工程质量及验收标准:
优良工程。
依照国家现行质量验收标准进行验收,要求阴阳角顺直方正,垂3平4,无空鼓,不泛砂,无色差,不晒根,房间方正(不得大于1cm)。
四、 承包内容及方式:
包工、包小型设备及随手工具(灰斗车、铁锹、水管、扫把等所有工具)。
五、 承包价格及付款方式:
实方实算 元/平方米。 门边按一半结算,不含外窗口粉刷。
(一)、以月按形象进度进行付款,并经验收合格,付已完工程量承包价款的80%,全部粉刷完毕后,付已完承包价款的80%。
(二)、已完工程经质监站、甲方监理验收合格后,总款付至总工程款的95%,其余款项在竣工验收合格后半年内付清。
六、安全管理
乙方进入现场的所有工作人员必须服从甲方的管理,听从指挥,严禁打架斗殴、赌博,严禁酒后上班、严禁非成年人及老弱病残人员进入工地,施工期间发生的一切安全事故均由乙方自行承担全部责任及经济损失。
七、甲方责任、权利和义务
(一)、提供技术交底,负责对乙方的施工质量安全等进行监督检查,发现问题及时通知乙方整改,如不及时整改造成的损失由乙方全部负责,甲方有权根据情节轻重对乙方处以罚款。
(二)、甲方提供乙方在施工中所需的大型机械设备,搅拌机、施工电梯。施工用电及其它大型设备。
(三)、根据图纸要求及施工进度计划。
(四)甲方对使用的施工设备进行维修,保证施工机械的正常运转。
八、乙方责任、权利和义务
(一)、服从甲方各级领导的管理;
(二)、配合甲方做好各项检验验收工作,发现问题及时整改。严格按设计及规范施工,保证负责质量按期完成。
(三)、乙方参加施工的所有人员必须接受和遵守甲方制定的各项规章制度、准确掌握相应操作规程并严格按照操作规程施工。
(四)、各分项工程每天均应做到工完场清,场清料尽。
(五)、乙方中途无故停工,每天罚款1000—5000元。
(六)、乙方必须承担由于自身安全措施不到位和违章操作所造成的一切责任及经济损失。一万元以下由乙方自行负责(含一万元);超过一万元根据情况甲乙双方按照事故大小划分。
(七)、若因乙方中途退场或达不到甲方要求,甲方清退乙方,甲方只需支付乙方所完成工程量工程款的'50%,并追究乙方因此给甲方造成的经济损失的赔偿。
九、乙方因施工进度慢,不能保证工期,甲方有权根据项目管理的需要更换施工队伍。
十、本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商,补充协议与原合同具有同样法律效力。
十一、本合同一式三份,其中甲乙双方各执一份,项目部一份。自签字盖章之日起生效,结清后合同自动终止。
甲方:
乙方:
代表:
代表:
电话:
电话:
年 月 日
甲方单位名称: :
乙方单位名称:
一. 目的
为维护甲乙双方的共同利益,保证施工质量和安全生产,保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境,经甲乙双方平等协商,签定本施工协议。
二. 施工项目:
北汽汽车制造厂有限公司黄骅公司办公楼外墙涂料工程
三. 施工地点:
黄骅市开发区
四. 施工时间:
年 月 日至 年 月 日
五. 协议内容:
1、乙方进场施工,须经甲方领导同意,并指定施工负责人,施工现场设立安全监督,便于施工过程中的协调、联系。同时,在不影响甲方安全生产运行的前提下,甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。
2、乙方施工前,必须经甲方安全监督对施工人员进行安全教育,并与甲方签定《施工安全协议书》,安全协议书未签订工程项目不得开工建设;乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他施工队,如甲方确认工程项目有转包事实,甲方可要求停工或取消乙方施工权利,另找供应商合作;
3、开工前,施工作业区域、安全防范措施和动火作业申请须经甲乙双方公司安全监督管理部门审查通过;
4、 施工人员进场必须统一穿戴劳保服装,特种作业人员还必须携带特种作业操作证,便于甲方安全管理人员和上级主管领导检查;
5、乙方应在施工区域设置明显标志,对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理,施工人员应在施工区域内活动,不得随意进入非施工区域,甲方人员有权随时检查;
6、 施工队伍的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则将不得开工作业;施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。
7、施工过程中如需使用水、电等,乙方必须经甲方领导同意,由专业人员指定接水、电地点,电器线路和管路连接规范,并由施工单位安装合格计量仪表后方可使用。所需费用由施工单位负担;
8、 施工过程中如需动火作业,应根据动火级别由施工单位向甲方有关单位、部门提出申请,经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中甲乙双方必须指派安全人员在现场监护;
9、 施工过程中甲方有权随时进行检查,有权制止违章作业,有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿
10、乙方在施工过程中当天产生的垃圾必须当日清理干净,门窗玻璃及门窗框用腻子或涂料污染的必须清理干净。施工结束后,乙方应对施工现场彻底清理,
做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内,否则可根据实际情况进行罚款、扣除部分甚至全部风险抵押金。对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责;
11、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
六、工程质量及验收标准:
工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要,必须达到专业质量检验评定的合格以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
七、工期:
乙方必须严格按照甲乙方商定的施工计划所要求时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按工程结算总价的5%向甲方支付罚金。
八、付款方法:
1) 甲方按乙方所完成之实际施工进度拨付或结算之工程款;
2)质保金:质保金按工程总造价的5%扣除,待工程完工并通过竣工验收一年后,据实返还(质保时间根据工程项目实际情况可延长或缩短,可另行约定)。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知2日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。
九、其它:
1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价100%的违约金;
2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达不到设计规范或安全技术要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
十、本协议一式三份,甲乙双方各执一份、甲方安全管理部门保存一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除质保条款依然有效外,即告终止。
甲方(公章) 乙方(公章)
甲方代表 : 乙方代表:
年 月 日
甲方:
乙方:
甲方将外墙涂料工程发包给乙方施工。双方遵循自愿、诚实、信用的原则,为明确甲、乙双方的权利和义务,经协商一致,订立本合同。
一、工程名称:
二、工程承包范围及形式:
外墙未贴面砖部分的墙、板、线条等(具体按甲方指定的部位),以包工包料承包施工。
三、工期、质量:
以甲方下发通知为准,质量为合格及以上。面漆采用多乐士牌漆。
四、承包费用及付款方式:
1、承包费用及结算方式:按实际施工面积进行结算,单价38元/m(每平方米叁拾捌元整),此费用已包含了乙方所有预见与不可预见的及风险的费用。
2、付款方式:外架拆除完毕,合同范围内工程全部施工完,验收合格后10天内,付清全部工程价款,中途不预付工程款。
五、甲、乙双方责任:
(一)甲方职责
1、对乙方进行技术交底。
2、负责组织验收。
(二)乙方职责
1、所用材料的必须符合质量要求,并提供材料的出厂合格证。必须严格服从甲方管理人员的安排。工人的食、宿自理。
2、施工质量必须符合施工设计、设计变更、施工强制性条文、施工验收规范要求。
3、做好已完的成品保护。
4、乙方应严格按安全规程操作,杜绝事故的发生。确保安全生产。所发生的一切安全事故及责任全部由乙方承担。
六、违约责任:
1、乙方承包的工程不符合甲方要求的工期、质量时,甲方有权随时清退乙方,所有费用乙方自己承担,不予结算。
2、由于乙方自身原因造成质量缺陷或下料失误,乙方无条件返工或更换材料。
3、乙方应负有对本班组的'工人的安全及劳资的全部责任。乙方工人的安全及劳资若有发生纠纷所发生的损失由违约方负责。
七、本合同对双方具有约束力,任何一方违约所发生的损失由违约方负责。
八、本合同自双方签字起生效,至工程款付清当日终止。本合同一式二份,双方各持一份,未尽事宜,协商解决。
甲方(公章):________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
_________年____月____日
发包方:
现场代表:
承包方: 身份证:
经双方协商,甲方将承担施工修建的“仁怀市茅台镇环境整治及城镇规划建设棚户区改造工程二期三标5#、6#楼”工程的地下室墙面、天棚和住宅楼梯间钢化仿瓷涂料和乳胶漆分项工程施工(以下简称本工程)承包给乙方施工。为明确双方的权利和义务,依据《^v^建筑法》、《^v^合同法》、《^v^劳动法》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则,双方就本工程相关事宜协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:仁怀市茅台镇环境整治及城镇规划建设棚户区改造二期三标 工程地点:仁怀市国酒新城醉美大道
承包工作量:白色内墙涂料(钢化仿瓷)。外墙涂料(普通外墙涂料)。
二、工程承包范围和内容
(一)包工包料,按设计施工图和效果图示内容结合发包方投标文件和建设单位的现场调整做法,完成内、外墙涂料分项工程。
承包范围内管理人员、工人的工资、施工用的所有脚手架材料和搭拆、高空作业的安全带和其它劳保用品、福利、生活用品等乙方所需费用。不含任何税收和附加费用。
(二)机械设备及工具用具
1.承包单价中包括乙方所需的机械、设备、工具等,塔吊或施工外用电梯由甲方的劳务公司配合使用。
2.如乙方材料需机械垂直运输时,可提前通知甲方现场管理人员,安排合理时间配合乙方施工。
(三)材料
乙方负责购买该分项工程中所需的一切材料,均采用绿色环保型产品,颜色图案等事先与甲方现场管理人员确定。白色涂料(钢化仿瓷涂料)。外墙为建设方案要求的(立邦系列产品)普通外墙涂料。
(四)文明施工
1.乙方应严格遵守执行“文明施工十二条标准”和建筑施工现场环境卫生标准。
2.乙方应认真搞好施工范围内的现场管理,做到文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害公共利益和各种设施。
3.料场内垃圾处理、材料的清理、落地材料的回收利用、剩余材料的清理并转运到指定地点加工后使用。
(五)与劳务大清包的配合
乙方应与劳务大清包施工单位密切配合,做好施工现场一切成品、半成品保
三、承包单价
由乙方自己负责。
四、处罚办法
1.乙方应组织足够多的工人和材料,力争进行后5个月内完成,如因乙方原因耽误工期罚以100元每天的罚款。
2.安全生产
①乙方人员进入施工现场未戴安全帽的一次罚款50元,二次加倍罚款。 ②乙方人员高空作业未系安全带的一次罚款100元,二次加倍罚款。
3.民工工资发放应实事求是,不得乱造名单、虚增出勤人数、工日、单价等,确保民工工资发放到位。否则甲方在尾款中直接扣除,并处以1000元每次的罚款。
五、安全生产责任划分:
施工过程中若发生安全事故,经济损失3万元以下(含3万元)由乙方承担。超出3万元以上部分(经保险公司理赔后)甲方承担70%,乙方负责30%。
六、工程款支付办法
1.地下室涂料完成50%工程量后开始支付工程款,按完成合格工程量的80%支付,以后每2月按甲方进度的80%进行支付,工程竣工验收合格后10天内支付到总产值的90%,余下7%等工程决算办理审核后30天内支付,(最迟于20xx年12月30日全付清),质保期满1月内支付完余下3%。
2.工程款由乙方出具收据(同时提供工人工资发放表),甲方以银行转账或现金方式支付乙方。
七、工程工期
从20xx年12月5日起施工地下室,外墙涂料施工时间和总工期根据工程进度情况调整,原则上是 5个月底必须全部完成,达到竣工验收条件。
(一)工程质量标准:合格工程。
(二)乙方必须严格按照国家施工规范,建筑工程质量验收统一标准、质量验收规范及强制性标准进行检查验收。
八、安全生产管理和用工制度
(一)乙方负责人是本班组安全生产的第一责任人。对安全生产负主要管理
(二)乙方负责人对班组操作人员进行安全教育,并做好安全教育记录。
(三)因操作人员拒绝接受现场管理人员安排,擅自违章作业造成损失的,乙方和违章操作人员同时负有向甲方赔偿的责任。
九、文明施工、城乡环境卫生
(一)乙方应严格遵守执行贵州省城乡环境综合治理合格标准、文明施工十二条标准和建筑施工现场标准化布置。乙方工人不能住进拟建工程中。
(二)乙方应认真搞好施工范围内的现场管理,做到文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害公共利益和各种设施。
十、其它
(一)乙方必须服从甲方的管理,因工作需要抽调人员时必须服从大局安排。
(二)乙方应教育工人的成品保护意识,对其他工种的产品加以保护,对其它工种产品造成损坏的承担全部材料费、返工费和工期责任。
(三)因自然灾害人力不可抗拒因素给乙方造成的损失,甲、乙双方协商解决。
十一、本合同双方签字后生效,具有同等法律效力。合同一式两份,甲、乙双方各执一份,结清余款后自动失效。未尽事宜双方协商解决。协调不成向仁怀市人民法院诉讼。
甲方:负责人: 电话: 日期:
发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《^v^经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的规定,结合本工程具体情况,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经协商达成如下协议。
第一条 工程概况
工程名称:宝杨路配套商品房1-3号外墙弹性拉毛涂料工程
工程地点: 宝杨路3320号
承包范围: 1-3号外墙涂
承包方式:包工包料 (外墙腻子甲方提供)
工期:自接到甲方通知后 10天 内完成。施工期间需配合甲方的合理安排、服从甲方管理。
工程质量:合格
工程面积:暂定3000M2,竣工后按实计算.
合同价款采用固定单价,单价 浅色元/每平方, 深色元/每平方。 合计金额为(人民币): 元(大写):陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上所有内容(另有约定的除外)。
该价格含直接费、间接费、乙方利润、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用,少工程完成后按实际施工面程计算,单价按合同单价计算。
第二条 甲方工作
指派 周建军 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
甲方签订合同后3天内向乙方明确施工范围及施工要求。
第三条 乙方工作
参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
乙方指派 宋继训 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
做好施工现场保卫、消防和垃圾清理等工作,并承担相应费用。
施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
在施工过程中,负责对外立面的铝合金门窗的成品保护,采取有效的措施确保铝合金门窗不污染涂料,若有污染要及时清理,若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。
工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条 关于工期的约定
乙方须按甲方提出的工期要求进行进度控制。
乙方在合同签订后3日内提供施工组织设计,甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时,乙方应在此后3天内提供修正的施工组织设计。
非乙方原因造成的'工期延误,经双方协商,以经甲方签证的联系单为准,工期可以顺延。
工程竣工结算时乙方提供发票,甲方出具免税凭证。
第五条 关于工程质量及验收的约定
本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的国家验收标准时,则以建筑行业装饰标准为准。
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收,甲方若不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认;若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验,复验合格,甲方应承担复验而引起的产品损坏、停工直接费;若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收,甲方不予承认,甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验,无论复验是否合格,甲方不承担应复验而引起的产品损坏、停工损失,工期不予顺延。
由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不予顺延。
工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知7日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用。
第六条 关于工程价款及结算的约定
支付方式:
工程开工后,工程完成至30%时,支付至合同价的 50%工程工程全部完成验收后,支付至合同价的80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%,余款作为保修金。 保修金为工程结算价的5%,在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还。
如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的,由乙方出具工程联系单,甲方认可确定签字,在决算时按实结算。
第七条 关于材料供应的约定
工程所需材料全部由乙方负责采购。涂料进场后,取小样送检测,费用由乙方负责.
乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,并且对工程造成的损失由乙方负责。
第八条 有关安全生产和防火的约定
乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《^v^消防条例》和有关防火设计规范。
乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《^v^消防条例》和其它相关的法规、规范。
由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第九条 争议与违约责任
、违约
(1)工期:施工过程中由于乙方原因造成工期延误,每逾期一天,须按工程结算总价款的向甲方支付违约金,并承担因此给甲方造成的一切损失,如乙方不按本条款执行,甲方有权从乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延误,经甲方确认后,工期相应顺延,但甲方不承担任何费用。
(2)产品质量:如乙方提供的产品经检验质量不合格的,乙方除应立即调换合格产品外,还应按不合格产品价款的%向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的,乙方还应承担相应的违约责任。
(3)工程质量:如因乙方原因引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准),乙方必须立即整改,直至质量达到合格为止,同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的,乙方应据实赔偿。
(4)付款:如甲方无故延迟支付工程款,经乙方合理催告后仍未支付的,则每逾期一天,应按逾期未付款项的 %向乙方支付违约金。
、争议
(1)双方约定,在合同履行过程中产生争议时,各方协商解决,协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。
(2)对于不存在争议的部分,各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工,且不得以此为由拖延工期。
第十条 其它约定
工程竣工验收前,乙方向甲方提供完整的竣工资料两份(其中一份须原件).
第十一条 附则
本工程需要进行保险时,应另订协议。
本合同自甲、乙双方签字盖章后,工程完工结清全部工程款后自动失效。
本合同在履行过程中形成的会议纪要,报价单及补充协议,工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。
本合同设正本贰份,副本贰份,甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。
甲方(盖章):
代理人:
乙方(盖章):
代表人:
年 月 日
甲方:
乙方:
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及有关法律、法规,结合##市本地区有关规定及我单位申请创建市级文明单位的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实的原则,甲、乙双方就本工程实施事项协协商一致,签定此合同:
一、工程概况
1、工程名称:峒县总工会办公楼办公楼一、二楼走廊内四周墙壁和雨棚顶批白,雨棚下方和台阶部位年久失修大理石更换工程;
2、施工面积:以实际测量为准;
二、承包范围及内容
1、承包范围:通过双方商议,甲方拟将本单位办公楼一、二楼走廊内四周墙壁批白和组织部、宣教部房间内四周墙壁粉刷工程承包给乙方。
2、承包方式:包工、包料(施工所有工具、用具由乙方自行解决,使用材料均达到国家规定标准);
三、工作内容:
1、单位办公楼一、二楼走廊内四周墙壁粉刷和组织部、宣教部房间内四周墙壁及雨棚顶批白,雨棚下方和台阶部位年久失修大理石更换;
2、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道内的文明施工,做到工完场清。
3、其它双方约定的工作内容。
四、劳务报酬及支付
1、双方约定劳务报酬或单价无论何种情况下都不再调整,均一次包死。
2、本协议所规定承包范围内的工程单价及结算方式:
(1)内墙批白: 元/m2,实际面积 m2,计金额 元(空方实算);
(2)更换大理石: 元/m2,实际面积 m2,计金额 元;
工程款总计(大写): 元(小写: 元)。 工程款的支付:乙方完成所有的工程量后,甲方验收后30日内一次性付款给乙方。
五、工期
双方约定工期为5天,每推迟一天罚款200元,实际以甲方的施工计划安排为准。
六、工程质量
整体工程施工质量必须符合国家相关规范规定及甲方施工技术交底的要求,工程的面层,不得有爆灰和裂缝,表面光滑,平整。如验收不合格,必须无条件返工,损失由乙方承担。
七、安全文明施工
乙方必须按照安全操作规范进行施工,承担因乙方自身原因造成的事故责任和因此而发生的各项损失和赔偿费用。
八、禁止转包
乙方不得将本合同项下的分包内容转包给他人。否则,甲方将扣除合同总价款的5%以此对乙方进行惩罚。
九、终止合同规定:
乙方有下列情况之一者,甲方权终止合同,所做工程视其实际情况而定,但最高只能按50%工程量结算或无工程量结算。
1、质量达不到工程验收标准要求;
2、不服从甲方人员的指挥;
3、中途无故停工;
4、发生违法行为。
本合同一式两份,甲、乙方各执一份。
甲方: 乙方:
日期: 日期:
甲方:
乙方:
甲方将座落在建湖县上冈镇兰卡影视基地1号棚南立面的GRC 钢架工程承包给乙方施工,为了明确双方的责、 权、利,保质、保量、按期完成施工任务,根据我国现行的《建筑法》、《合同法》、《建筑工程质量管理条列》及有关法律行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方共同协商同意,达成如下条款:
1.承包内容:
兰卡影视基地,GRC钢架工程。
2、承包方式及单价:
包工包料; GRC钢架综合单价/平方米(综合单价包括制作及安装人工费,保险费、材料费等,具体按实际施工工艺施工)。
3、工程工期:
自甲方通知之日起,起工期延误的,应由甲方书面签证为准。如应乙方原因延误工期的,每延误一天罚款 元,工期截止日期为工程验收合格为准。
4、工程量计量方法:
面积以实际施工面积为准。
5、工程款支付:
xxx
6、工程质量:
乙方施工按照国家钢结构制作及安装相应标准执行。
1)、钢架与墙连接时,必须用16mm穿墙螺栓,内侧用150x150x15钢板作为垫片与螺栓共同受力。
2)、焊缝必须饱满,每竖向角钢必须加设斜撑,斜撑中部加设支点与内侧钢架连接,外侧立面设中部通长角钢两道,内侧(与墙连接处)中部设一道。
7、安全责任:
乙方在施工过程中必须确保工人的安全,工人施工时,必须佩戴安全帽、系好安全带,如乙方在施工过程中,安全设施不到位,甲方发现后,要求整改并进行经济处罚;乙方在施工过程中,发生的任何安全事故与甲方无关,发生的任何经济损失及责任与甲方无关。
8、质保范围:
墙面在施工验收合格后一年内,墙壁面层接缝及面层无裂缝、无干裂等缺陷,如一旦出现以上缺陷,甲方通知乙方,乙方必须无条件的及时维修和处理。
9、本合同一式两份,双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:
乙方:
根据《^v^建筑法》,《^v^合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,经双方协商,甲方将安徽泗县国家粮食储备库内外墙及顶棚涂料工程承包给乙方施工。为明确责任,协作配合,确保工程质量,本着平等互利、协商一致、友好合作的原则,双方达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包施工内容:内外墙及顶棚涂料工程
二、承包方式及单价:
1、承包单价:按图纸施工面积计算,以包工包料的形式,其中外墙18元/m(包括两遍腻子,一遍底漆,一遍面漆,包括线条腰线等),内墙8元/m(包括两遍腻子),顶棚5元/m(部分空隙修补,表面喷涂见白)。以上价格包含材料^v^。
2、各项目单价包括范围:A、承包施工的各项工程的所有工序。B、施工所需工具、照明和电器具、劳保用品及费用。C、施工内脚手架。D、包文明、包安全。E:自身班组施工产生的卫生清理费用。
三、质量要求:
1、各分项工程施工质量必须符合国家现行验收标准及规范规定。
2、涂料应颜色均匀一致,不得有流坠、疙瘩,不得开裂、不得有砂眼、刷纹,不得透底、起皮,在保修期内出现老化、蜕皮、开裂、起边等缺陷无条件返修。腻子面应光滑不得有刷划、表面打磨应均匀,阴阳角要顺直方正,垂直度及平整度应符合国家验收规范规定。 ·
3、乙方应严格按照施工图纸、技术操作规程和技术交底进行施工,确保工程质量达到国家验收标准;如有部位达不到合格标准,要无条件整改到达到合格为止,所有返工的材料及人工费用由乙方负责。
4、班组的施工卫生自行负责清理,包括污染到其他班组的卫生。
四、工期要求:
乙方的生产进度应达到甲方进度计划要求,并随时无条件服从甲方进度调整要求。
五、付款方式:
1、本工程涂料工程全部单体施工结束后且验收合格,没有质量问题、移交问题和遗留问题后,20xx年7月底付至总工程量的50%,20xx年1月底付至总工程量的94%。留6%作为质量保证金,质保期为1年。质保期满无质量问题后无息付清质保金。
2、每次付款均以转账形式发放给乙方。甲方支付工程款时,乙方均需先开具正规合法的符合工程项目单据。
3、甲方付款时由乙方委派专人办理正式收款手续及相应票据,其他人员无权办理任何支款事宜。
六、双方职责:
1、甲方责任:
A、负责技术交底及施工中出现的技术问题。
B、提供乙方施工图及设计变更。
C、负责质量管理及进度协调。
D、提供电源
2、乙方责任:
A、负责对其工人进行安全生产教育,并做好三级教育及相关教育施工;施工过程乙方必须配备必要的安全劳保用具及采取必要的措施确保施工安全;乙方承担由自身原因、违章作业造成的一切事故责任和经济责任。
B、乙方负责施工工序的生产、生活垃圾清理,对乱扔垃圾者甲方按项目部安理条例给予处罚。
C、提供进场人员的身份证复印件到项目部存档;进场人员均应遵守项目部得管理条例。
D、乙方在施工期间做好防火、防盗及自身人身安全工作,并承担由于自身原因发生责任事故所造成的经济损失。
E、施工期间,如果遇下雨天气,乙方应遵守操作规程,做好安全保护,高空作业操作人员每人必须佩戴一条安全带,安全带的正确使用符合相关规定。不按上述要求做的,甲方平时检查将对乙方相关人员进行处罚,每次处以罚金1000元。
七、争议或纠纷处理
本合同在履行期间,各方发生异议时,可采取双方协商或通过法律诉讼的方式解决。
八、合同有效期
1、本合同自甲、乙双方签字盖章。
2、乙方收到工程竣工结算余款,并按合同履行完保修期限,在甲方依据本合同付款方式余下保修金后,合同终止。
九、其他:
其它未尽事宜经双方协商后另立补充协议,且补充协议是本合同的组成部分,除甲、乙双方书面同意,不得与本合同条款相违背。
十、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。
甲方(章):
乙方(章):
时间:
甲方:
乙方:
依照有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程事宜协商一致,订立本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程造价:每平米 元。
四、双方责任
1.甲方应在开工前为乙方协调用电、用水等事项。
2.乙方在施工期间必须保证避免质量及安全事故的发生,如发生安全事故及其它事故乙方全权负责,甲方不负一切安全及其它事故责任。
3.开工日期: 年 月 日至 年 月 日。
五、付款方式:按实际完成工程量付款。
六、质量安全要求及标准:合格
1.质量:施工前必须把基层的浮砂、尘土清理干净;腻子打底刮平用力均匀,腻子要饱满,墙面如有明显的批刮痕迹,应进行打磨,打磨后表面光滑,无粗糙感,打磨后应清除表面灰尘;涂料基层处理应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮、裂缝;面涂色泽要一致,无流挂、露底,阴阳角处无堆积。
2.安全
将本文的Word文档下载到电脑
推荐度: