2023-03-19
2023-08-09
2023-10-27
2023-03-20
2023-03-20
更新时间:2023-11-27 13:05:05 发布时间:24小时内 作者:文/会员上传 下载docx
2023-03-19
2023-08-09
2023-10-27
2023-03-20
2023-03-20
甲方:
乙方:
根据《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条》的有关规定,结合本工程情况,经双方认真协商,达成以下协议:
一﹑工程概况
1﹑工程名称:
2﹑工程地点:
3﹑设备供货及供货承包范围
(1)本合同包括 超市中央空调系统供货安装及调试,参见空调设计图纸。
(2)安装内容包括风机盘管安装、室外主机安装、管道连接、管道保温,系统调试。
(3)空调室外机的混凝土基础由甲方根据乙方提供的尺寸参数提前进行制作。
(4)室外机和室内机的电源由甲方敷设到位,空调管线所经之处的穿梁留洞由乙方负责,恢复工作由甲方负责,控制线管的敷设由甲方负责,乙方负责电源线和室外机、室内机的连接。
4、工期:根据甲方要求,结合现场实际情况,以乙方进工地日期为准,工期定为30天如#遇下列情况,则工期顺延。
(1)工程款拨付延误。
(2)有关交叉作业及技术签证延误。
(3)不可抗拒。
(4)非乙方原因造成的工期延误。
5、工程质量:按照GB——50243施工,验收 。
合同价款
1、空调设备及安装
序号 名称 型号及规格 数量 单位 单价 合价 备注
1 制冷主机及附材安装费 台
2 风机盘管及附材安装费 台
2,付款方式
(1)空调设备付款方式
A 甲方自合同签定后三日内支付总造价的30%为工程预付款。
B 货到工地支付总造价40%。
C 安装完毕验收合格后十日内支付20%。
D 完成一个制冷季后付至合同的95%。(留5%质保金)
①剩余5%为质保金两年满七日内付清。
(2)如发生设备、工程变更,可由甲方施工代表向乙方签发设备、工程变更单,另行签订变更协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
二、竣工验收:
1、竣工验收及中间验收均以双方约定、设计施工图纸、有关变更签证及有关施工规范为依据。
2、中间验收及其他施工文件的批复,甲方应在乙方提交资料或报告两日内完成,协助乙方共同完成以免影响后续工程,逾期则表示甲方已认可。
三、保修:
1、乙方对其供货及施工范围内的设备及工程无偿保修二年。
2、保修期以安装调试合格之日起计算。
四、双方责任:
1、甲方责任
(1)甲方应保证施工现场具备施工条件,保证水电路三通,提供存货仓库,乙方承担水电费,甲方配合乙方施工内容。
(2)甲方委派 为工地现场代表,如有变动提前两日书面通知乙方。
(3)甲方工地现场代表有责任协调现场交叉作业及其他工作事宜。
2、乙方责任
(1)按合同技术要求,提供全新设备,保证设备的各零部件性能完好,符合技术标准。
(2)乙方按施工图纸及有关变更现场签证保质按期完成施工内容。
(3)乙方委派 为工地现场代表,如有变动提前两日书面通知甲方。
(4)乙方服从甲方合理工作安排。
五、其他:
1、如有纠纷,双方本着友好协商的原则进行解决,协商结果以“纪要”,方式作为合同的附件,与合同具有同等效力,协商不成应按照经济合同法等有关规定办理。
2、违约责任及损失按实际损失计。
3、本合同有关的经甲方认可的施工图纸,变更等技术文件与合同具有同等的法律效力。
4、投标书作为合同附件具有同等法律效力。
六、本合同一式六份,甲方留存四份。乙方留存两份 。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表: 代表:
甲方:____________________________________________
乙方:____________________________________________
根据《^v^合同法》及其他有关法律、法规明文规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方维修空调事宜,甲、乙双方达成如下协议:
第一条乙方负责维修甲方办公室的_______台空调(挂机)。
第二条乙方的维修内容为:
1、清洗空调;
2、添加制冷添加剂;
3、配置_______个空调遥控器;
4、保障空调正常工作的其他维护内容。
第三条乙方保证于__________年_______月_______日前将维修后的空调如数交付甲方,并自交付之日起_______年内,空调再次发生故障时,乙方应及时免费保修。
第四条乙方必须保证空调拆卸后的完好无损,承担维修期间保管拆卸空调的盗失责任,保证维护后的安装固定。
第五条未经甲方同意不得擅自将维修工作转包给第三方,也不得擅自更换不需要更换的空调零部件。确需更换,应通知甲方,并保证更换零部件与原装部件的一致或与整机功能性能的匹配。
第六条甲方验收维修空调合格后,一次性支付乙方空调维修费。费用依据乙方维修工作内容核算(含税费)。其中:
1、空调清洗保养并添加制冷剂_______元/台;
2、配置万能空调遥控器_______元/个。
第七条本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成时,任何一方可以向人民法院提起诉讼。
第八条本合同未尽事宜,经合同双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本规定具有同等法律效力。
第九条本合同一式_______份,甲、乙双方各执_______份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(签章):____________________乙方(签章):____________________
__________年__________月_________日__________年__________月_________日
甲方:____________(以下简称甲方)
乙方:____________(以下简称乙方)
依据《^v^合同法》和《建筑安装工程承包条例》及有关规定,结合本工程具体情况,经甲、乙双方充分协商签订本合同,以便双方共同遵守,顺利完成本项工程。
一、工程地点
________________________________
二、工程内容
中央空调维修与保养
三、材料供应
全部由乙方负责,工程材料详见清单。
四、付款方式
工程完工后设备运行正常_____日内,甲方付清乙方该工程的全部工程款。
五、甲乙双方签字后_____日内完工。
六、在乙方进入工地内,甲方应做到水电到位,负责工程现场管理。
七、乙方负责安全责任,工具自备。
八、本合同经双方签字盖章后生效,合同一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。
九、合同生效,如甲乙双方对本合同修改和补充,应以书面协议形式签订协议,作为合同不可分割的一部分,与主合同具有同等的法律效力。
十、工程总造价
_______________元(含税价)
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):________________
负责人(签字):_____________负责人(签字):______________
日期:_____年_____月_____日日期:_____年_____月_____日
合同编号:
签订地点:
需方:(以下简称甲方)
供方:(以下简称乙方)
甲方根据实际需要,一事,经双方友好协商,达成如下协议:
一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间:
如在约定安装时间内,因甲方原因造成不能安装调试完毕,双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同,如在约定安装时间内甲方需调整型号数量,乙方应予以配合;新增型号、单价另议。超过约定安装时间后,
甲方要求继续履行剩余安装合同的,若乙方价格上涨,按照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装地点与本合同内容不符,视为甲方违约,乙方有权终止合同,并有权向甲方收取违约金。
二、产品的运输方式和费用负担:
三、风险责任承担:货物到达甲方安装地前,风险责任由乙方承担,货物自到达安装地后,灭失的风险责任由甲方承担。
四、安装地点五、产品安装调试:
1.由乙方免费安装调试;
2.甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用,以配合乙方安装调试。
六、其他费用:
1.分体机室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空气开关等费用均由甲方承担。
甲方:_________
乙方:_________大学人员流动中心
丙方:_________
经协商,就_________(以下简称甲方)借调_________大学人员流动中心(以下简称乙方)人员_________(以下简称丙方)事宜达成如下协议:
第一条 借调期限:从_________年_________月_________日起到_________年_________月_________日止。为期_________年。
第二条 借调期内各方责任:
1。甲方:负责对被借调人员的工作安排和管理;向乙方支付丙方工资单中的各项费用_________元/月,支付借调费_________元/年,两项费用均按年度计算,合计_________元/年。缴纳时间在每年度的第_________个月缴纳。
2。乙方:负责保留丙方的全民编制。为方便管理,确保丙方利益,按学校在岗人员的待遇,每月发给丙方工资单中各项费用,如遇国家调整工资或正常晋级,丙方是否调整或晋级需按甲方的考核结果,乙方再给予办理。
3。丙方:应遵守国家法令法规,服从借调单位的管理并努力完成所交给的任务。
第三条 在借调期内,若发生工伤事故,医疗费由借调单位负责;若发生法律纠纷或经济纠纷,乙方不负任何责任。
第四条 若甲方不能按规定向乙方支付上述费用,经催讨后仍未支付的,协议自动终止。协议终止后,丙方应立即回乙方单位工作,否则按旷工处理。
第五条 若甲方、丙方愿意延长借调时间,甲方、丙方应需提前_________个月向乙方提出,由三方协商签订续借协议。若达不成续借协议,丙方须按时返回中心报到。
第六条 借调结束后,丙方应按时回乙方处报到。其借调前待岗时间与借调后待岗时间合并计算,工资待遇按_________大学人员流动中心章程的规定办理。若丙方无故不来报到的,根据_________大学人员流动中心章程规定按旷工处理。
第七条 本协议一式_________份,甲乙丙三方各执_________份。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________大学 丙方(签字):_________
负责人(签字):_________
_________大学人员流动中心(盖章):_________
负责人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
_________年____月____日
甲方因工作需要,须借用乙方的员工_____(丙方)。三方就此借调事项达成如下协议:
一、甲方借用丙方的期限从_____年____月____日起,至_____年____月____日。
二、甲方的权利和义务:
(一)借用期间甲方可根据需要,安排丙方的工作岗位和任务。甲方按年向乙方支付借用费_____元。
(二)借用期间甲方可要求丙方遵守各项规章制度,服从管理和教育。可根据工作需求及丙方的表现,决定将丙方退回乙方,但应提前60日通知乙方和丙方。若丙方严重违规违纪,甲方可随时将其退回乙方,且不属违约行为。
三、乙方的权利和义务:
(一)借用期间乙方应负责对丙方进行管理、教育和违纪处理,并按月向丙方支付税前工资____元,乙方为个人所得税代扣代缴义务人。同时,为丙方缴纳各项社会保险费用等。
(二)乙方可根据工作需要,决定将丙方撤回,但应提前60日通知甲方和丙方。
四、丙方的权利和义务:
(一)借调期间丙方继续享有乙方员工的各项保险、福利待遇,且承诺不向乙方提出辞职请求。
(二)借调期间丙方应自觉服从甲方的各种安排,遵守其各项规章制度,保守其商业秘密。
(三)借调期间丙方因特殊情况需提出辞职请求,应按《劳动法》有关规定向乙方提出,并承担劳动合同所约定的违约责任。乙方可按本协议第三条第(二)项约定将丙方撤回,同时为甲方推荐替补人员。
五、甲乙任何一方若需解除本协议,应提前60日通知对方进行协商。协议期满前60日,双方均无提出终止合同的意向,则本协议自行延续一个周期。否则,期限届满,协议即行终止。
六、本协议一式三份,三方各执一份。
甲方:_____________________
乙方:_____________________
丙方:____________________
代表人签字:_______________
代表人签字:_______________
代表人签字:_______________
日期:_____________________
日期:_____________________
日期:_____________________
空调合同范本 (菁华8篇)(扩展5)
——空调维修合同范本 (菁华8篇)
甲方:
乙方:
甲,乙双方秉着真诚合作,互惠互利的原则,就乙方所售出的空调甲方提供安装,维修服务达成如下协议:
一.甲方必须服从乙方的统一安排和分配,并就乙方所售出的空调以最快速度,最好质量给用户提供安装,维修服务,尽量做到日事日毕,旺季日安装量须达24台以上.
二.甲方在提运,安装空调之时必须核对清型号,并负有保全责任。在安装分体机之时,安装前必须对室内机通电运行检查。
三.甲方对乙方所售出之空调给用户保修或维修服务,并实行城内12小时,城外24小时服务到位,否则乙方可对甲方作出处罚决定。
四.如属甲方安装原因引起的故障,甲方必须负全部责任。
六.乙方按甲方每天所交回乙方的安装卡经审核无误后,按如下安装费标准结算给甲方;维修费按工厂标准每单乙方扣除5元支付。
七.甲方必须有足够的服务能力来为乙方服务,否则乙方有权作出其他改变。
八.甲方必须切实保证安装,维修安全,安装维修之时必须穿上达乐工服并配戴安全带,发生工伤事故由甲方负全部责任。
九.甲方在给用户安装空调之时,如果没有用铁架必须拿回给乙方,否则一经乙方证实进行2倍罚款。
十.甲方交给乙方500元(从安装费中扣出)作为例约保证金。
十一. 甲方必须确实配合乙方工程勘查并出具准确方案,同时对工程信息负有严格保密的责任。
十二. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经甲,乙双方签字当即生效,有效期一年从签字之日起生效。
甲方: 乙方;
代表: 代表:
身份证号:
年月 日年 月日
供方:
需方:
签定地点:
供需双方本着互惠互利,风险共担,共同开发市场的原则,就经销牌电风扇系列产品,达成如下协议:
一、供货型号、数量、金额以需方实际提货为准,本合同为年度总订货。本年度计划完成销售电风扇产品总额__万元。实际发货明细以需方书面通知为依据,需方每次订货提前3-5天传真通知供方,每次书面订货单需加盖公章或该公司负责人签名。
二、包装标准:纸箱包装,纸箱不回收。
三、交货地点:供方仓库。
四、发货及运输方式:需方须在其提货车辆抵达供方工厂的3天前向供方提交产品订单,同时须在其提货车辆抵达供方发货地点1天前足额支付相应货款。运输由需方自提或代办汽车运输,一切费用及责任由需方负责。
五、验收标准及提出异议期限:需方收货后3天内核对发货品种、型号、颜色等,若对货物、配件等有异议,请及时电话或传真通知供方核对,核对完毕双方必须签字确认方可生效。核对期限为7天内完成,若过此期限视作发货无误处理。
六、销售区域限制:需方所辐射的地区包括。原则上不能跨出该地区销售,若需方跨出该指定地区销售而造成供方市场规划的混乱,则供方取消需方的一切销售政策奖励,情节严重则取消需方的销售权限。在销售季节结束后,如需方未能完成该指定地区的销售指标,供方有权另选经销商。如双方确定终止合作,需方须在终止合作后30天内结清所欠供方的货款。
七、零配件供应:供方按提货总额免费提供__%配件(只以实物形式发放,不作为抵扣货款或返利方式结算),部分配件先作价提供给需方,待需方退回后,供方返还配件金额给需方。
八、付款方式:需方付款后提货,货款必须付入供方指定帐户上。若没有供方公司盖章总经理签名同意,任何供方有关人员不得办理借支或调货事项,否则供方概不负责(视作为私人行为)。需方未付清该批产品货款前,该产品所有权属供方,若需方拖欠供方货款,经供方多次追款需方均未能准时还款,供方有权提取需方相同价值产品或货物作还款抵偿。
九、退货规定:产品不良品由需方负责维修,若不能维修部分可退回供方,但必须向供方提出申请,待同意后方能退回,并遵守以下事项:
1、需方退货总额超出提货总值的___%以上,则退货运费由需方自行负责,并取消当年销售返利奖励;
2、需方退货控制在__%~__%以内,退货运费供、需双方分别负责50%;
3、需方退货比例不超出__%,退货运费全部由供方负责;
4、需方退货比例不超出__%,供方按需方结算总额给予___%奖励;
5、需方全年度能做到不退货,供方按需方结算总额给予___%奖励;
6、退货时间规定:从__年__月__日开始至__年__月__日结束,且退货次数不超过两次,若全年销售__万元以下,则只能退货一次。
十、其他约定事项:
1、需方在__月__日前需付__万元到供方的帐号上,作首批订货款项,过此期限供方有权另选经销商。
2、结算方式:款到发货,若需方未按时付清欠款,供方有权按每月____%利息处罚需方,直到需方付清所有欠款为止。
3、销售返利:供方为激励需方提高销售额,若需方合同期间内:完成电风扇产品结算金额_____万元至__万元,供方给予需方返利_______%;完成电风扇产品结算金额_____万元至__万元,供方给予需方返利____%;完成电风扇产品结算金额_____万元以上,供方给予需方最高返利_______%;若需方结算金额未能达到_____万元,则取消销售返利。(返利说明:按需方合同期间内电风扇结算金额与实际提货总额两者之中的最小值作为核算销售返利标准)
4、需方如作宣传广告或销售过程中有关质检、工商部门进行对供方产品抽检(或送检)而产生的费用,需方必须向供方申请,并由供方总经理签字确认费用后方可执行。并须将相关票据底单传真回供方存档,作为结算依据。
5、需方以现金或银行转帐方式支付货款。如需方使用承兑票支付货款,由需方支付承兑金额的_______%给供方作为贴现利息及银行手续费,并且承兑票使用不得超过总付款金额的__%。
6、其它约定事项:
十一、本合同从__年_____月_____日至__年__月__日止。但双方债权、债务不受此时间影响,有效期到欠债方付清对方欠款为止。
十二、本合同在履行过程中发生争议,双方友好协商解决,协商不成,则于双方公司所在地有管辖权之法院立案仲裁解决。
十三、本合同一式贰份,双方盖章或代表人签字后生效。(注:供方需企业法定人签字方可生效)
供方:需方:
地址:地址:
供方代表:需方代表:
______年___月___日
甲方(借用方):________
法人代表:______________
住所:__________________
邮编:__________________
乙方(借出方):________
法人代表:______________
住所:__________________
邮编:__________________
丙方(员工):__________
性别:__________________
出生日期:______________
身份证号码:____________
户口所在地:____________
现住址:________________
邮政编码:______________
甲方因工作需要,借用乙方的员工_____(丙方)。三方就此借调事项达成如下协议:
一、甲方借用丙方的期限为____ 年,自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、甲方的权利和义务:
(一)借用期间甲方可根据需要安排丙方的工作岗位和任务,并按月向丙方支付税前工资____元,每月____日为发薪日。甲方为个人所得税代扣代缴人。
(二)借用期间甲方应承担丙方的各项社会保险费用____元/月,每____季度或年向乙方支付一次,同时按___元/月的标准向乙方支付管理费。
(三)借用期间甲方可要求丙方遵守各项规章制度,服从甲方的管理和教育。可根据工作需求及丙方的表现,决定将丙方退回乙方,但应提前15日通知乙方和丙方,并承担违约金。若丙方严重违规违纪,甲方可随时将其退回乙方,且不属违约行为。
三、乙方的权利和义务:
(一)借用期间乙方应负责对丙方进行管理、教育和违纪处理,并为丙方缴纳各项社会保险费用等。
(二)乙方可按约定向甲方收取社会保险费和管理费,并向丙方收取应承担的社会保险费用。
(三)乙方可根据工作需要,决定将丙方撤回,但应提前15日通知甲方和丙方,并承担违约金。若甲方违约致使乙方撤回丙方,无须提前通知,也不属违约行为。
四、丙方的权利和义务:
(一)借调期间丙方继续享有乙方员工的各项保险、福利待遇,且不向乙方提出辞职请求。
(二)借调期间丙方应自觉服从甲方的各种安排,遵守其各项规章制度,保守其商业秘密。
(三)借调期间丙方因特殊情况需提出辞职请求,应按《劳动法》有关规定向乙方提出,并承担劳动合同所约定的违约责任。乙方可按本协议第三条第(三)项约定将丙方撤回,同时为甲方推荐替补人员,或者承担违约金。
五、本协议期满即行终止,期满前15日内甲、乙任何一方无提出终止要求,本协议自行延长一个周期。
六、甲、乙任何一方的违约行为致使本协议无法履行,应向对方支付违约金___元;给对方造成损失的,还应按实际损失额予以赔偿。若发生争议,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、本协议一式三份,三方各执一份。
甲方:(签字或盖章)____
_______年_____月______日
乙方:(签字或盖章)____
_______年_____月______日
丙方:(签字或盖章)____
_______年_____月______日
需方(甲方):
供方(乙方):
甲、乙双方就甲方向乙方购买 所用空调系统,并由乙方负责安装、调试完成的相关事宜经协商达成如下约定:
一、乙方供应、安装设备、材料的名称、规格型号、数量及价款详见合同附件一。本合同包干总价为人民币 (¥ 元),乙方按双方确认的方案图(详见附件二)完成空调系统安装,本合同约定的包干总价即为甲方实际应支付的结算总造价;如因甲方变更方案导致安装工程量发生变更的,则在包干总造价的基础上增加或减去变更的安装工程量造价后即为结算总造价,增加或减少的安装工程量造价=增加或减少的工程量×附件一中约定的安装费用包干单价。如乙方在施工过程中未经甲方同意擅自变更方案,导致工程量增加的,增加的费用由乙方自行承担;导致工程量减少的,减少的费用甲方有权从包干总价中扣减。
根据本合同约定方式计算的结算总造价已包含人工、设备、材料、货物运输及装卸费、机械、措施费、管理费、利润、规费、税金等乙方为完成合同项下约定义务所需要支出的一切费用。
二、质量标准:
1、产品必须符合现行国家标准和质量要求,空调为 原厂生产的合格、全新产品。乙方应保证产品的安全性能,否则因此造成的人身、财产损害事故由乙方承担赔偿责任。
2、格力空调设备整机(含管线)保修x年,其中压缩机保修x年。保修期均从空调系统安装、调试完成且验收合格之日起计算。保修期内如出现保修事项(不可抗力及人为损坏因素除外)的,乙方应在接到甲方通知后24小时内,派人到场维修,否则甲方有权另行委托他人进行维修,产生的维修费用由乙方承担,如因乙方维修不及时给甲方造成损失的,乙方应当承担赔偿责任。
3、保修期满后产品出现质量问题,乙方负责提供维修服务,收取材料成本费用。
三、产品的送货及安装:
1、交货及安装时间:
(1)甲方支付本合同第六条第1款约定的预付款至乙方账户后 日内,乙方将设备材料全部运送到交货地点并经甲方验收合格(甲方组织验收的时间不计入工期)。
(2)待接到甲方安装通知后 日内乙方完成合同项下全部空调系统的安装、调试并经甲方验收合格(甲方组织验收的时间不计入工期)。
(3)如设备材料安装过程中出现以下合同约定工期延误的情形:
①、发包人未能按约定提供工作面及施工条件的;
②、因停水、停电连续影响达到8小时以上的;
③、因甲方原因发生重大设计变更导致工程量增加超过10%,并对关键工序有实质性影响的;
④、不可抗力;
⑤、因与其他施工队交叉作业造成的停工。
出现以上工期顺延情况的,乙方应在情况发生后48小时内通知甲方办理签证手续,否则甲方不予延期。因上述情况延误工期,甲方给予工期顺延签证后,则不再承担乙方窝工、停工费等费用。
2、交货及安装地点:
四、 交货方式及费用:乙方负责运送产品至合同约定交货地点并安装至甲方指定位置,由此产生的费用由乙方自行承担。
五、 产品验收:
1、产品安装完工后,乙方以书面方式通知甲方组织工程验收。甲方应在接到乙方书面通知七个工作日内与乙方共同进行工程验收,并签署工程验收资料;如发现质量问题的,乙方应在三日内更换合格产品、整改完成,并承担迟延交货的违约责任及由此增加的费用。如甲方逾期不组织验收的,视为验收合格。
2、产品验收合格交付甲方前,损毁、灭失的风险由乙方承担;产品在安装完成、经验收合格并交付甲方后,损毁、灭失的风险由甲方承担。
六、付款方式:
1、本合同签订后三个工作日内,甲方向支付乙方预付款人民币 元整(¥ 元);
2、全部空调系统安装、调试完毕经甲方验收合格后15个工作日内甲方付清余款人民币 元整(¥ 元)。
3、达到合同约定付款条件后,乙方应向甲方提供付款申请及足额发票,甲方的付款期限自达到合同约定付款条件且乙方按约定提供付款申请及足额发票之日起计算,乙方未按合同约定提供发票的,甲方有权顺延付款时间。
货款以转账形式支付至以下账号:
账号全称:
开户行:
账 号:
七、双方责任:
1、甲方须按本合同约定向乙方支付合同款项。
2、乙方应在本合同约定的时间内负责将设备送达甲方工地现场并负责安装、调试。
3、乙方应负责免费对设备管理人员进行设备的使用及运行维护的培训。
4、乙方委派驻现场人员: ,联系方式: ,与甲方对接工作。
5、甲方负责提供空调室内机的动力电源,室内机到室外机的控制电源及连接电源线由乙方负责施工完成。
6、甲方如更改安装方案应事前书面通知乙方,由此增加的相关费用由甲方承担。
7、如需要预埋铜管的,乙方负责凿好预埋铜管的沟槽并完成铜管安放。
8、设备安装完毕后,乙方应按国家标准进行整机运行调试。
9、乙方提供风口尺寸给甲方,由甲方与装修工程队协调开相应的风口,以便于乙方安装相应的风口设备。乙方不再支付开风口的费用。
10、乙方在施工中注意安全生产,应采取预防事故的措施,乙方需按国家规定为现场施工人员购买危险作业意外伤害保险及工伤保险。在施工过程中确保施工安全和第三者的安全,施工中如发生安全事故的一切责任由乙方承担;如造成甲方或第三方人身、财产损失的,乙方还须承担赔偿责任。乙方同时应作到文明施工,自觉遵守国家有关法律法规和规定,服从政府部门有关管理和规定。
八、违约责任:
1、甲方未按合同约定期限支付价款的,逾期每日按应付而未付款项的万分之五向乙方支付违约金,如甲方迟延付款给乙方造成的损失超过甲方应支付的违约金金额的,超出部分仍由甲方承担;
2、乙方未按合同约定期限交货或完成安装工程的,逾期每日按合同总金额的万分之五向甲方支付违约金,如乙方迟延交货或迟延完成安装给甲方造成的损失超过乙方应支付的违约金金额的,超出部分仍由乙方承担。
3、乙方迟延供货或迟延完成安装超过五日,或乙方安装完成的空调系统达不到合同约定的质量标准、自甲方发出整改通知后10内仍未整改完成或整改后仍未能验收合格的,甲方有权解除合同。甲方选择解除合同的乙方应返还甲方已支付的全部款项,并支付合同总金额的10%作为违约金。乙方应在收到甲方解除通知后三日内付清上述款项,否则逾期每日甲方有权按乙方应付而未付金额的万分之四计收违约金。
九、其他约定:
1、本合同中双方确定的地址为邮寄地址,传真和邮寄均是送达方式。
2、按照本合同中确定的地址和传真方式送达的文件均视为对方已收悉。
3、如一方需要变更必须书面通知另一方,否则承担相应的不利后果。
十、 解决争议的方式:如合同履行过程中出现争议的,甲乙双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方均有权向交货地人民法院起诉。
十一、本合同一式陆份,甲方执肆份,乙方执二份,均具同等效力,双方签章后生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
电话: 电话:
传真: 传真:
签约代表: 签约代表:
日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日
甲方:
乙方:
因公司发展需要,经过双方协商,本着*等、互利、自愿、诚实信用的原则,达成本协议:
第一条: 甲乙双方以甲方聘用乙方出任甲方指定企业顾问的方式进行合作。
第二条: 合作期限:甲方聘用乙方的期限为 壹年,从20xx年7月20日至20xx年7月20日止。
第三条: 合同款及支付方式的约定:
1、 本合同款计算以合同期限为依据按年计算,费用为人民币 8000 元/年,大写: 仟元整/年(税后)。
2、 双方协商本合同金额为人民币 8000 元,大写: 捌仟 元整(税后)。
3、 付款方式: (1)甲方于合同签定当日支付乙方顾问服务费人民币3000 元,大写: 叁仟 元整。 (2)顾问服务费用余款人民币 5000元,大写: 伍仟 元整于广东省建设执业资格注册中心成功注册当日一次支付(税后),并电汇到乙方提供的银行卡中。
卡号:
乙方签字确认:
第四条: 甲方责任
1、甲方应为国家相关部门批准的合法企业。
2、甲方须为乙方提供甲方营业执照、法人身份证复印件资料。
发包人(全称)
承包人(全称)
按照《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》、郑州市《建筑安装合同实施细则》的原则,结合本工程具体情况,双方就要建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:
工程地址:
二、承包工程范围
工程范围和内容:外科病房楼室内中央空调安装工程设备的采购、供应、安装施工、调试运行与验收和招标文件要求的其他内容。
1.本项目包括招标文件所含设备的供货。
2.本项目包含中央空调设备的材料供应、工程施工。
3.承包方式:包工包料、包运输、包工期、包质量、包协调、包安全生产、包文明施工、包调试、包劳保、包验收。
三、合同工期:总工期120日历天
开工日期:_年_月_日
完工日期:_年_月_日
四、质量等级、标准质量标准:合格
质量目标:争创优质工程
五、合同价款
总价金额(大写):捌佰柒拾伍万元整(小写):元
本合同总价包含合同工程承包范围和合同约定工作内容所发生的全部费用。
六、材料及设备供应
甲方须在空调等设备运到后当日对设备的品种、规格、型号、数量、外观质量、包装等予以验收并在验收单上签字确认。甲方在验收时发现乙方所供设备的品种、规格、型号、数量或质量不符合合同约定,应代为妥善保管,并须在收到设备之日起3日向乙方提出书面异议;必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备,甲方须在安装运转后7日内向乙方提出书面质量异议。如乙方所提供设备确有质量问题,乙方应及时解决。甲方在上述期限内未进行验收或进行验收后未提出任何书面异议的,视为默认所交设备符合合同规定。甲方因使用、保管、保养不善等原因造成产品质量下降的,不得提出异议。
七、工程造价结算方法:
1.本合同签订后,乙方向甲方支付合同保证金贰拾万元整人民币。该保证金于乙方中标交易服务费后退还。
2.在甲方通知乙方进机房设备时间前3个月甲方向乙方支付设备总造价的20%订货款。
3.其他工程款按月进度工程量结算,25号报单月工程量,次月5号之前甲方向乙方支付上月工程总造价的80%进度款。
4.工程验收后10日之内甲方向乙方支付到全部工程总造价的85%。
5.工程完工验收后3个月内甲方向乙方支付全部工程总造价的95%。
6.留工程总造价的5%为质保金,质保期到期7日内甲方一次性支付给乙方。
八、双方责任
甲方责任
1)设方及其他施工队伍关系的协调,处理好现场遇到的具体问题。
2)对乙方生产的产品及安装质量现场签认。
3)甲方免费提供水、电等施工便利。
4)如因甲方工程款项不到位导致乙方无法施工或暂停施工的一切损失由甲方承担,拖欠严重时乙方有权解除合同,解除合同时甲方应付与乙方已完工的工程款项以及违约金。(违约金:消防工程总造价的20%)
乙方责任
1)严格按图纸设计要求施工,做到严把四关:
材料供货关:所供材料必须出具材质书、合格证、消防检测报告等资料。
文明施工关:确保安全生产、严格操作规程、规范安装。施工全过程确保安全。按照有关行业标准、规范施工,做到安全第一、质量第一,不准随意改变操作规程及降低施工标准。
环境卫生关:进场材料合理堆放,妥善管理。施工现场不准杂乱无序。搞好施工现场的环境卫生,做到人离场净,对安装垃圾及时处理、清运。
安全施工关:乙方应做好现场施工人员的安全教育工作,保证不出现任何安全事故,施工过程中做好成品保护的工作,在工程完工验收合格交付使用前由于设备、材料的任何损失损坏均由乙方承担。
2)在协调员的协调下,积极搞好与其它施工队伍的配合关系。
3)坚决做到安全第一,坚决杜绝任何事故的发生。若出现人身伤亡事故,由乙方承担一切经济损失。
4)委派为项目经理,全权负责施工现场一切事宜。
5)质量实行跟踪服务,保修期一年,从竣工验收之日起开始计算。1年内免费维修。
九、合同的生效
合同订立时间:_年_月_日
合同订立地点:
十、共同约定
乙方应严格按设计图纸及现场实际变更进行施工,如因不符,乙方必须无条件按图纸设计要求及相关国家规范在甲方规定的时间内进行整改,如果达不到工期进度要求影响工期每天按工程总造价的1%赔偿损失,甲方不能按期付款,按总造价的1%赔偿。(大规模设计变更或遇人力不可抗拒的灾害等特殊情况下造成的工期延误甲方应酌情考虑赔偿事宜)
十一、本合同如有未尽事宜,双方可另行补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲、双方因合同发生争议时由双方协商解决。
以上合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,双方签字之日起生效。
发包人:(公章)
法定代表人(签字):
委托代理人(签字):
_年_月_日:
卖方:(以下简称甲方)
买方:(以下简称乙方)
双方经友好协商同意达成一致后签署本合同,各方在此承诺已完全知悉并理解经双方协商确认的本合同的所有条款的含义。
一、本合同下买方向卖方购买的产品明细、价格等情况由双方在本合同附件一中详细约定。
二、质量要求、技术指标、卖方对质量负责的条件和期限:
卖方对质量负责的期限和条件:质量保证期限(质保期)和售后服务按照交货之日起整机一年、压缩机三年。
三、交(提)货时间、地点、方式:
交货时间、地点、交货方式由双方在本合同附件中详细约定,交货地点和方式未有约定或约定不明确的都应被视为在卖方指定仓库交货。
四、验收:
验收时间为货物送达交货地日期。
验收地点为买方指定交货地。
验收标准为本合同第二条第1款以及其他相关约定。
参加验收人为买卖双方授权代表。
提出异议期限为买方验货后卖方安装前,买方在验收后未提出异议的,视为卖方供货符合合同要求。
验货内容仅为货物的品牌、型号、数量、包装。
五、付款方式和期限:
买方以支票或银行汇款方式向卖方付款,买方应将款项交付卖方指定的银行账户,付款以款项到帐为准。
六、违约责任
买方逾期付款,每延迟一天,应向卖方支付合同金额的千分之三的违约金。
卖方逾期供货,每延迟一天,应向买方支付延期供货部分合同金额的千分之三的违约金,但是不可抗力或者因买方未及时支付货款等买方原因造成的逾期供货除外。
买方逾期提货,每延迟一天,则必须向卖方支付延期提货部分金额千分之三的违约金及货物滞留保税库所造成的仓储费用。
*买方应按合同约定的时间接受货物,逾期接受每天应按应收货物合同金额的千分之三向卖方支付违约金,同时买方并应支付逾期接收货物期间卖方保管或委托第三方保管的费用;逾期七天不提货(视为买方拒绝接受货物),卖方可解除合同,因此给卖方造成损失的,买方应赔偿损失。
买方拒绝接受货物或无正当理由退货,应按合同金额的30%向卖方支付违约金。如属买方特别订制产品,则买方拒绝接受货物或无正当理由退货,应按合同总金额的100%向卖方支付违约金。
七、特殊约定:
设备安装前,买方应对货物负保管义务,并承担因保管不善引起任何货物损失的赔偿责任。
八、合同纠纷解决方式:如因双方之间签订的合同、协议,或履行签订的合同、协议,或发生其他业务出现的争议,双方应协商解决;协商不成时,双方同意提交南京仲裁委员会仲裁解决。
九、本合同一式两份,双方各执一份。经双方签字盖章后生效。本合同附件为本合同的组成部分,除非双方另有明确约定,附件内容与主合同相矛盾时应以主合同为准。
十、本合同所有条款须同一台打印机打印,手写、涂改均无效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
签订日期:_________年____月____日 签订日期: _________年____月____日
购买方:__________________(以下简称甲方)
销售方(以下简称乙方):__________________
依照《^v^合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上,达成如下协议:
第一条:工程概况及工程名称:__________________
工程地址:__________________
工程名称:_________________________
第二条:合同造价、设备型号及数量
合同总金额(小写):_________¥元整;
(大写):人民币_________ 元整。
设备及数量: 详见工程预算清单(不含主机设备)
第三条、工程范围
1、 空调室内、外机的安装及空调系统的连接;
2、 空调连接管、排水管等管道制作安装(管道根据图纸及现场实际情况进行安装)及保温;
3、 室内外机联动线(室内机组电源线需由甲方拉到空调设备的2M范围内并预长2米)、控制线、控制器安装。
4、 机组开机调试。
第四条、工期
1、开工日期:本合同签定且收到甲方订金后,甲方应通知乙方,乙方在现场具备施工条件后24小时内进场施工。
2、实际交工期按照空调设备验收签字时间为准。
3、如遇以下情况,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。
:甲方未按照合同约定足额支付订金;
:甲方在合同规定开工日期前,未能准备好施工用水、电、施工现场及其他开工条件;
:发生重大设计变更,如:装修设计变更、系统布置变更、材料材质变更等;
:在施工中因停水、停电或其他原因限制施工时间;
:因电源未引到位影响调试验收;
:因不可抗力因素(包括但不限于大雨、雷电、台风或其他自然灾害或高考、交通管制、第三方阻挠等意外事件等)而影响工程进度。
第五条、双方责任
1、 甲方责任:
、甲方指定安装位置及要求,提供乙方施工工具存放用地,施工用水、电,包括清除障碍物。
、甲方负责提供室内、外机电源到乙方指定的位置;
、甲方在其他作业过程中应根据施工图纸预留乙方所需位置。
、施工过程中,如需报质监、消防、环保、物业、*等有关部门确认,则由甲方负责,并承担相应费用。
、甲方应协调乙方与其他专业的配合工作;
、甲方应与有关部门协商好乙方施工的有关问题,室外机安装的位置和因工程需改动建筑结构的地方,应由甲方事先征得有关部门的同意,并应在进场施工前办理好相关的手续,如乙方按照施工方案进行施工的过程中,由于甲方原因致使相关管理部门干预,被迫停工所造成的损失,应由甲方负责。
、甲方必须在具备安装条件时通知乙方安装,乙方在接到通知后 30 日内安装到位;
、甲方参与工程质量和施工进度的监督;
、甲方负责主机设备和附属材料的进场验收、工程竣工验收,协助保护好安装后的设
备,防止被盗或损坏。
2、乙方责任
、乙方在施工中,必须严格遵守管理制度,必须严格执行安全施工操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准;
、乙方负责设备附件的购置、运输、加工、制作、安装及交付甲方使用;
、乙方需按照双方商定的方案进行安装并保工程施工质量和施工进度;
、乙方应保证施工现场的整洁,应做好成品保护及本工程范围内的甲方财产保护工作;
第六条、工程变更
工程项目如需要变更,双方协调一致并书面签字确认(见附件1《合同外工程通知单》)。
第七条:工程验收及保修
1、到货检验:乙方将空调设备运至施工现场后通知甲方,甲方应在24小时内共同检查货物包装和表面状况,发现货物的数量、规格及外观等有异常应当场通知乙方,逾期视为货物包装和表面状况良好,乙方不承担责任。
2、竣工验收:主体工程完工后,乙方应提前五天通知甲方进行调试验收
2.1甲方在得到乙方验收通知后 2 天内进行验收,若甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方另定时间;不做回复,超过5天内,视作甲方已验收;
2.2若甲方未经双方正式验收签字自行开机使用,视作甲方已验收。由自行开机引起的故障和造成的其他损失不属于免费保修范围且乙方不承担赔偿责任。
3、保修
、保修期:商用空调机整机保修18个月,压缩机主要部件保修按厂商规定执行。保修期自机组安装调试合格之日起计算。
、在保修期内因设备质量问题或工程质量引起的故障,由乙方负责维修,维修产生的
费用由乙方承担,除因操作失误或其他人为因素引起的故障,乙方负责排除,因此发生的人工和设备材料费用由甲方负责。
、说明书、相关产品合格证书、开机调试档案单等在竣工验收时由乙方交甲方签收。
保修期满后甲方报修的,乙方按实际发生额收取人工和设备材料费。
第八条、付款方式
1、签订合同当日预付订金为人民币为xx万元整(即¥ )。
2、设备到达现场当日支付进度款为人民币xx万元整(即¥ )。
3、空调室内机安装完毕、隐蔽工程施工完毕,2日内支付进度款为人民币xx万元整(即¥ )。
4、总工程安装调试完毕,2天内付工程余款的为人民币 元整(即 ¥)。
第九条、违约责任
1、 工程质量不合格的,乙方负责无偿修理,工期不予顺延,如因甲方购买的材料不合格,乙方不负责;
2、 甲方逾期付款,每日按应付金额的千分之三支付违约金。甲方未能按照合同规定履行自己应负的其他义务,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失。
3、 乙方逾期的违约责任:除本合同另有约定外,乙方逾期竣工每日应付违约金元。
4、 工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任,并视为验收合格;
5、 甲方未按合同规定付清合同款项时,乙方有权终止所售设备及安装工程保修期服务。合同规定的合同款项未付清前,乙方所售设备及安装工程的附属材料的\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'所有权归乙方所有,甲方特此授权,在甲方未按合同约定付清款项的情况下,乙方有权随时拆除和取回前述设备和材料。
6、 签订合同后,甲乙双方有单方毁约的,毁约者按合同总价款的10%赔付对方。
第十条、合同争议解决方式
合同执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决,不能友好解决时,应向签约地
人民法院起诉。
第十一条、其他约定条款
未尽事宜双方可根据具体情况友好协商解决,需要时书面记录议定条款,作为补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第十二条、附则
1、本合同自双方签定合同之日起生效。
2、合同附件为合同不可分割的一部分,与本合同具同等法律效力。附件与本合同约定有不一致的,附件约定为准。
3、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
4、合同履行完毕后,自动终止。
甲方:_________
乙 方:_________
合同签订日期:
发包人(甲方):__________
承包人(乙方):__________
根据《^v^民法典》相关规定,经甲乙双方友好协商,达成设备安装合同,内容如下:__________
一、工程概况
工程名称:__________
工程地点:__________
二、合同范围
本合同范围:__________项目中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。
乙方应提供崭新的未经使用的安装设备及材料、技术服务和所需的其他事项。在履行合同过程中,如乙方没有提供或没有达到设计图纸中的技术性能指标,乙方应采取挽救措施,并承担全部责任。
甲方需要而合同文件中未提出的技术要求,甲方有权发出变更通知,乙方有责任以合理的进度以及最优惠的价格满足甲方变更的要求。
招标文件及投标文件作为合同附件,组成本合同不可分割的一部分,甲乙双方共同承诺、遵守。
三、合同造价
本合同总造价为:__________ ¥ ________元。
人民币大写:______________元整。
^v^合同价格^v^是指项目中央空调系统工程,除乙方供应中央空调系统设备以外(乙方供应设备见附表),从安装设备及材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价,其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。
合同价格为固定价,包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用,但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。
合同价格包括合同涉及到的,由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用,并由乙方负责运进和运离工程现场。
合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费,甲方协助乙方人员在现场居住的方便,但有关费用由乙方自理。
除非另有规定,乙方的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附带工作及费用,不论它们是否在合同文件中有所说明,也不论它们是否在签订合同时可以预料到。
四、付款方式
合同签订后,十天内,乙方进场前,甲方支付合同总价_____﹪为设备预付款;
主要设备含空调主机及风机盘管末端进场后,甲方支付合同总价_____%
工程量进展到一半时,甲方支付合同总价_____﹪。
安装、调试、验收合格后,甲方支付合同总价_____﹪。
质量保证期结束,无质量问题,甲方付清全部余款。
五、工程工期
根据发包人使用要求,双方约定合同签定后,自乙方收到设备预付款之日起两个月内,乙方完成本合同全部工程的安装调试工作。
乙方进场前向甲方提供施工组织设计和施工总进度计划。
在合同生效以后,日内,乙方完成进场前的准备工作,并组织施工人员进场开始施工。
乙方须按合同规定的日期完成安装及调试,协调与消防、装修的冲突,保证工程顺利进行,确保按期完成。
如工程实际与图纸设计存在较大差异,无法按图施工;或图纸有较大变更,不能按期完成施工,经甲方签字认可,工期顺延。
遇不可抗力(由于严重的自然灾害如洪水、地震等不可避免的或不可预见的及非人为所能控制的事件),工期顺延。
六、工程验收
乙方应按国家或行业有关的标准与规范施工。
安装施工应以图纸要求为准,不得私自偷工减料,或更换图纸规定的安装材料。对于图纸未规定的安装材料,应选用质量较好的材料使用。工程安装调试完成以后,应达到图纸设计的功能及使用要求。
甲方的授权代表有权任何时候检查乙方的相关工程质量与工程材料的质量,并作为验收的依据之一。
七、变更通知
乙方如因为甲方原因影响了合同成本或交工期限,须立即以书面形式向甲方提出,甲方核实无误后将向乙方发出变更通知,但在以下情况中,不得发变更通知。
对乙方影响行为是在合同规定内作出的,或是由于乙方未能履行合同要求所必须的义务。
乙方合同执行情况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。
如果乙方认为所作的变更可能会使自己不能履行合同中义务时,须及时向甲方提出。
八、质保期
质保期从竣工验收合格之日起计算年,主机设备保修年。
乙方所提供的安装材料为全新的、且中央空调系统安装质量符合合同要求。主机为公司产品,风机盘管及末端为产品。
在质保期内,若非误操作或人为破坏所致,则合同标的或其部件、安装材料等损坏应由乙方维修、供应和安装。
在质保期内,乙方在接到甲方通知后,2小时内作出反应并指导,24小时之内应派有经验的技术人员到工地现场,履行其保修义务或处理紧急维修工作。超过24小时甲方可请其他人员进行修理,其费用从质保金中扣除。
若质保期内,甲方没有指出有缺陷,则表示甲方对乙方的工程安装是满意的,其质量保证责任已完成,但隐蔽性的、合理的检查和实验都不能发现的缺陷除外。
九、违约责任
由于乙方的原因不能按时交付使用,所使用的安装材料不符合合同规定,由此造成的损失,应有乙方承担一切责任。
若由于甲方原因出现如未按有关要求验收工程或其他原因致使乙方延期交工等,乙方不负责任。
乙方原因延误工期,每延误一天交付使用,支付金额为合同价款‰的违约金(无法抗拒因素造成误工除外)。
十、不可抗力
如果双方的任何一方因人力不可抗拒因素(诸如台风、地震、战争或双方认同的其他情况)而引起合同进度延误,在此情况下,一方应及时书面通知另一方,并提供当地政府签发的不可抗力的证明。受不可抗力事件影响一方,就尽力减少事件的影响,尽早恢复工作,双方应尽早协商并确定新的交工日期,并由甲方发给乙方完工变更通知书,确定合同进度相应顺延。
不可抗力事件给双方造成任何损失,有各方自行负责,合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。
十一、责任
乙方负责在工程峻工前,对已完工程的成品保护,在此期间发生的损坏,由乙方负责修复。
乙方承担在安装、维修等过程中因施工与质量问题引发的其他事故和由此发生的全部费用。
乙方承担由于自身安全措施不力造成人身伤亡事故的责任和由此发生的全部费用。
十二、合同终止
双方应按照合同的规定,全面履行完全合同义务直至合同终止。
凡出现以下情形,甲方有权通知乙方终止合同:
由于不可抗力的原因而不能履行合同。
当甲方确信乙方已无履约能力时。
乙方在收到甲方的合同终止书后,应立即终止合同执行,但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。
十三、争议的解决
本合同适用的法律是《^v^民法典》。
双方由合同或合同之外引起的所有纠纷,可通过双方的友好协商来解决,若该协商在纠纷开始后不能在15天内通过协商解决,任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知,并将该纠纷提交工程所在地仲裁部门或工程所在地法院进行解决。
仲裁或法院判决对双方具有约束力,凡产生的仲裁费用或诉讼费用,按照国家相关法律规定执行。
在仲裁和起诉过程中,除非双方协商同意终止合同,否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。
十四、合同生效及其他
本合同应在双方签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部权利和义务时失效。
在合同执行期间,双方均不得单方随意作出合同范围以外的变更或解除合同。
合同若有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等法律效力,若补充规定与合同不一致时,以签订日期在后者为准。
合同由协议书与合同附件组成,并具有同等法律效力。
合同一式两份,甲方、乙方各执一份。
甲方:__________乙方:__________
法定代表人:__________法定代表人:__________
委托人:__________委托人:__________
开户行及帐号:__________开户行及帐号:__________
联系方式:__________联系方式:__________
日期:__________日期:__________
甲方:____________________________________________
乙方:____________________________________________
甲乙双方就空调维修保养事宜,经平等协商达成如下协议:
一、甲方将现在使用的所有房间空调器共台,(详见清单)交乙方维修保养,期限__________年。甲方同意按平均每台__________元,合计人民币(大写)____________________元给乙方支付维修保养费。
二、甲方所付维修保养费包含空调清洗、上门服务费、检查费、修理费、及除大件压缩机外的材料费。
三、下列费用不在本协议协商付费范围内,甲方应另外协商付费:
1.如压缩机损坏,采购压缩机费用。
2.空调安装拆移机施工费及材料费。
3.空调供电路故障。
4.甲方附在协议上所提供清单以外的空调维修费用和其他劳务费用。
四、乙方服务承诺:
1.夏季使用高峰前对所有房间空调器进行一次清洗保养。
2.在冬、夏两季对所有在用房间空调器使用效果进行一次巡检,发现问题及时解决。
3.接到甲方故障申报电话,乙方应在__________小时内到场处理。
4.乙方施工过程中保证自学遵守安全操作规程,乙方施工人员违规施工造成意外伤害责任自负。
5.乙方施工人员保证不损坏甲方现场财物,并保证施工现场卫生。
五、甲方应尽的义务:
1.甲方应为乙方提供施工过程所需用水、用电及场地之方便。施工时间给于充分分配合。不得无故阻挠乙方施工。
2.甲方应为乙方施工人员及车辆进出提供方便。
3.甲方应按协议要求及时付款,各部门不得无故刁难。
六、付款方式:
1.协议维修保养在协议生效后__________周时间内首付__________%,即人民币__________元。余款在协议到期后__________周内付清。
2.协议外产生费用甲方应在施工完毕后__________个月内付清。
3.如果甲方拖延付款,应按应付款金额的每日__________‰向乙方支付滞纳金。
七、本协议未尽事宜双方协商解决,协商不成可上诉至属地人民法院裁决。
八、本协议一式__________份,甲乙双方各执__________份。双方代表签字盖章后生效。
甲方(签章):____________________乙方(签章):____________________
供 方(甲方):
需 方(乙方):
本合同文本根据《^v^合同法》及有关法律法规制定的。为更好地维护双方当事人的合法权益,经双方友好协商,现就甲方向乙方购买空调机组签定以下合同。
一、双方确认的机组,品牌、型号、数量、金额:
设备清单:
二、交货时间、地点:
1、交货时间:乙方接到甲方开工通知后,根据甲方工程进度按照甲方要求的时间设备进场。
2、交货地点:
3、运输费用:运输费用包括在合同价内。
4、所有权转移:本工程验收合格后,所有权转移至甲方,在此之前空调设备损坏及缺损由乙方负责。
5、甲方联系人或委托联系人:
6、乙方联系人或委托联系人:王慧麟
三、付款方式:
合同订立后支付设备定金,即人民币 元,乙方应在收到货款 7 日内将全部设备交付给甲方,经甲方验收清点合格,支付剩余的设备款,即人民币 元。甲方的清点验收并不代表甲方对本合同产品质量、技术标准、品牌等的确认(本公司购买设备是全额付款)。
四、质量要求,技术标准,供方对质量负责的条件和期限
所有产品均需达到生产厂家的技术标准要求,均为原厂生产,且未经使用。设备质量问题按厂家三包规定执行。
五、保修期:
1、货物验收完毕后,乙方为甲方办妥有关保修手续,并将空调的随机保修卡交于甲方,保修期从发票开具之日(即本工程全部通过验收之日)起计算;
2、保修期内,乙方承诺在接到甲方报修通知后24小时内作出响应。保修期过后售后服务,详细情况双方另行协商。
3、设备保修按生产厂家有关规定执行。
六、纠纷处理方式:
本合同履行期间,双方发生争议时,应通过友好协商解决。若协商不成由甲方所在地法院裁决。
七、违约责任:
甲方延迟付款或乙方延迟交货的(除不可抗力外),应向对方支付每个履约期应付款项每天的违约金,总违约金不超过总款项的5%。延迟日数超过履行解除合同,违约方应当承担相应的违约责任。
八、其他:
1、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商,达成书面补充协议,补充协议与本合同有同等效力。
2、本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。本合同自签订之日起生效。
3、合同总金额为最终金额,甲方不再承担额外费用(除图纸外需增加变动的)。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:
乙方:
甲方因工程需要,安装中央空调工程。乙方愿承接该项工程。为了明确责权,保证工程质量,根据《^v^经济合同法》,结合本工程具体情况,经双方充分协商达成如下协议,以资共同遵守。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:中央空调冷冻机房及末端安装
二、工程方式与设备质量要求
1、工程方式
a)根据甲、乙方认可的空调施工正式图纸,空调流程图纸进行施工。乙方保证制冷、采暖达到国家行业规范。
b)根据设计图纸和相关规范要求,乙方负责中央空调系统设备材料的提供、安装、调试、交验全过程的总承包。
2、设备质量要求
a)乙方根据中央空调系统要求,负责所有设备、主材和辅材的购置。
b)设备到甲方工地后,甲方配合乙方对设备外观进行检查,并核对装箱单及物品。
c)主要材料须符合国家相关标准。
三、工程验交与服务
1、工程的开工、中验及竣工验收均按国家相关标准进行。
2、施工中发现工程质量不符合规范和合同要求,乙方在甲方要求时间内,在保证质量情况下予以返工。
3、验收合格后,乙方应向甲方提供完整的技术资料和说明书。
4、甲方接乙方验收通知单一周内未进行验收,应视为默认工程合格。
5、本工程保修期为十二个月,自交验之日计。保修期内非人为原因引起的质量问题,乙方负责修理,如因操作不当造成损坏,乙方有义务帮助解决修复,并根据具体情况收取工料费用,本设备乙方终身维修,根据维修量收取相应费用。
四、合同价与付款办法
1、本合同承包总价(大写)(¥元)
2、土建开工,施工人员进入工地,甲方付合同总价款的50%,即元。
3、风机盘管吊装完成后甲方付合同总价款的30%,即元。
4、安装调试正常,验收合格后甲方付合同总价款的17%,即元。
5、合同总价款的3%(即元)质保金待一年质保期满后14日内一次性付清。
五、甲、乙双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
a)提供乙方施工用水、用电,提供材料堆放及人员食宿场地。
b)协商解决施工现场多方面关系,以便工程顺利进行,尽力协助解决乙方在施工中遇到的困难。
c)甲方有权对工程进度、工程质量、设备和材料进行监督,及时检查与验收、隐蔽工程合格并及时给予签字,以便工程顺利进行。
2、乙方的权利和义务
a)乙方施工所需的各类手续,可由甲方协助乙方办理。
b)乙方应认真按照国家相关标准与本工程设计图纸要求进行施工,确保风管不漏风,水管不漏水,设备噪音不超标。
c)施工所选用材料,须向甲方提供合格证或鉴定书,并经甲方认可后方可使用。如原材料涨价,甲方应做相应补偿。
d)乙方施工人员进入现场后,应做好与其他工程队的配合工作,服从甲方管理,做到安全、文明、规范施工,一切由乙方引起的安全问题,由乙方自行解决。
六、法律适用
1、合同签订后,甲方必须按合同及时付款,若违约必须承担所欠款额的5%罚款。
2、合同履行过程中若发生争议,由甲、乙方双方进行友好协商解决,如协商不成则由乙方所在地法院管辖,并按有关法律执行。
七、有关工程增补说明
1、乙方进入工地,按照双方确定方案照图施工,如甲方在原设计方案上提出增项、改项、增补及追加工程量,由甲乙双方充分协商后补签协议或增补通知单为准,双方签字后生效,追加款甲方及时拨付到位。否则,乙方保留不予施工的权力,补充协议具有与本合同同等的法津效力。
2、如出现上述增补情况或因其它工程队施工原因导致工程不能正常施工,还有如果遇上不可抗拒的原因,甲方应在工期上予以顺延。
八、其它
本合同一式肆份,双方各执贰份。经双方代表签字盖章生效,本合同在保修期满,工完款清后自行失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
客户单位名称: (以下简称“甲方”)
售后服务单位: (以下简称“乙方”)
甲乙双方本着平等互利的原则,甲方对所属的中央空调委托乙方进行保养、维修。为明确双方的责任和权利就下列条款经协商后签订协议,其它未尽事宜,由双方协商后另行解决。协议如下:
一、维保主要设备
二、保养范围:
1、 室外机、室内机、系统及控制部分;
2、 设备电器以空调设备主电源连接端子为界。
三、保养内容:
1、 室外机控制器内容;
2、 室外机热交换器清洗;
3、 室内机电脑板清洁;
4、 冷媒系统气密性检测;
5、 电器的绝缘性能安全性检测;
6、 电源端子、压缩机电器端子的松紧检测;
7、 信号传输检测;
8、 保温层的修补;
发包人(全称);
承包人(全称);
按照《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》、郑州市《建筑安装合同实施细则》的原则,结合本工程具体情况,双方就要建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:郑州市中心医院外科病房楼空调设备采购及安装工程
工程地址:郑州市桐柏路中段195号 建筑面积:54000 ㎡
二、承包工程范围
工程范围和内容:外科病房楼室内中央空调安装工程设备的采购、供应、安装施工、调试运行与验收和招标文件要求的其他内容。
1.本项目包括招标文件所含设备的供货。
2.本项目包含中央空调设备的材料供应、工程施工。
3.承包方式:包工包料、包运输、包工期、包质量、包协调、包安全生产、包文明施工、包调试、包劳保、包验收。
三、合同工期:总工期120日历天
开工日期:20xx年09月26日
完工日期:20xx年01月24日
四、质量等级、标准 质量标准:合格
质量目标:争创优质工程
五、合同价款
总价金额(大写):捌佰柒拾伍万元整(小写):元
本合同总价包含合同工程承包范围和合同约定工作内容所发生的全部费用。
六、材料及设备供应
甲方须在空调等设备运到后当日对设备的品种、规格、型号、数量、外观质量、包装等予以验收并在验收单上签字确认。甲方在验收时发现乙方所供设备的品种、规格、型号、数量或质量不符合合同约定,应代为妥善保管,并须在收到设备之日起3日向乙方提出书面异议;必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备,甲方须在安装运转后7日内向乙方提出书面质量异议。如乙方所提供设备确有质量问题,乙方应及时解决。甲方在上述期限内未进行验收或进行验收后未提出任何书面异议的,视为默认所交设备符合合同规定。甲方因使用、保管、保养不善等原因造成产品质量下降的,不得提出异议。
七、工程造价结算方法:
1.本合同签订后,乙方向甲方支付合同保证金贰拾万元整人民币。该保证金于乙方中标交易服务费后退还。
2.在甲方通知乙方进机房设备时间前3个月甲方向乙方支付设备总造价的20%订货款。
3.其他工程款按月进度工程量结算,25号报单月工程量,次月5号之前甲方向乙方支付上月工程总造价的80%进度款。
4.工程验收后10日之内甲方向乙方支付到全部工程总造价的85%。
5.工程完工验收后3个月内甲方向乙方支付全部工程总造价的95%。
6.留工程总造价的5%为质保金,质保期到期7日内甲方一次性支付给乙方。
八、双方责任
甲方责任
1)设方及其他施工队伍关系的协调,处理好现场遇到的具体问题。
2)、对乙方生产的产品及安装质量现场签认。
3)、甲方免费提供水、电等施工便利。
4)、如因甲方工程款项不到位导致乙方无法施工或暂停施工的一切损失由甲方承担,拖欠严重时乙方有权解除合同,解除合同时甲方应付与乙方已完工的工程款项以及违约金。(违约金:消防工程总造价的20%)
乙方责任
1)、 严格按图纸设计要求施工,做到严把四关:
材料供货关:所供材料必须出具材质书、合格证、消防检测报告等资料。
文明施工关:确保安全生产、严格操作规程、规范安装。施工全过程确保安全。按照有关行业标准、规范施工,做到安全第一、质量第一,不准随意改变操作规程及降低施工标准。
环境卫生关:进场材料合理堆放,妥善管理。施工现场不准杂乱无序。搞好施工现场的环境卫生,做到人离场净,对安装垃圾及时处理、清运。
安全施工关:乙方应做好现场施工人员的安全教育工作,保证不出现任何安全事故,施工过程中做好成品保护的工作,在工程完工验收合格交付使用前由于设备、材料的任何损失损坏均由乙方承担。
2)、在协调员的协调下,积极搞好与其它施工队伍的配合关系。
3)、坚决做到安全第一,坚决杜绝任何事故的发生。若出现人身伤亡事故,由乙方承担一切经济损失。
4)、委派为项目经理,全权负责施工现场一切事宜。
5) 、质量实行跟踪服务,保修期一年,从竣工验收之日起开始计算。 1年内免费维修。
九、 合同的生效
合同订立时间:20xx年9月20日
合同订立地点: 郑州市中心医院
十、共同约定
乙方应严格按设计图纸及现场实际变更进行施工,如因不符,乙方必须无条件按图纸设计要求及相关国家规范在甲方规定的时间内进行整改,如果达不到工期进度要求影响工期每天按工程总造价的1%赔偿损失,甲方不能按期付款,按总造价的1%赔偿。(大规模设计变更或遇人力不可抗拒的灾害等特殊情况下造成的工期延误甲方应酌情考虑赔偿事宜)
十一、本合同如有未尽事宜,双方可另行补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲、双方因合同发生争议时由双方协商解决。
以上合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,双方签
将本文的Word文档下载到电脑
推荐度: