2023-03-19
2023-10-27
2023-08-09
2023-11-08
2023-03-20
更新时间:2023-12-04 14:24:49 发布时间:24小时内 作者:文/会员上传 下载docx
2023-03-19
2023-10-27
2023-08-09
2023-11-08
2023-03-20
甲方:_______________________
乙方:_______________________
依据《民法典》、《^v^建筑法》及其有关法律行政法规的规定,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程概况
1.工程名称及规模:
2.工程地点:富阳_________路_________号。
3.工程范围:土建、钢结构等(不包括装潢、电力部分)
4.工程承包性质:包工包料。
二、工程质量、施工进度
1.工程质量:严格按照国家建筑施工规范进行实施,确保工程质量合格,因施工过程中的质量问题而引起的返工、经济损失、工期延误由乙方自负。
2.工期进度:核定总工期竣工日期为_____年_____月____日。
3.乙方必须认真做好安全文明施工,严格按照安全操作规程作业,订列相关安全措施。如出现人身安全事故以及其它一切事故责任自负。
4.乙方必须严格按标准化作业,各上岗人员及管理人员必须持上岗证。
三、工程款支付原则
1.工程总造价暂估为人民币伍拾万元整。
2.工程款支付:
1)土建材料进场、施工人员到位后,支付总价的_____%。
2)钢架结构结顶后,支付总价的_____%。
3)竣工验收合格后,支付总价的_____%;根据计划工期,延误____天暂扣进度款_____%,延误_____天,暂扣_____%,以此类推。
4)总价的_____%做为保证金。
四、其他事项
1.在施工中如质量经常出现问题或返工,特别是主体工程质量严格不合格,管理无程序可视为无施工能力,作为违约责任。甲方有权终止合同,另选施工单位。
2.工程进度:工期进度完不成,视为违约,负违约责任。
五、补充条款
_______________________________________________________
_______________________________________________________
六、合同生效
1.本合同自双方签字盖章后即生效,至工程竣工及价款结清后失效。
2.本合同一式贰份,双方各执壹份。
甲方:_______镇_______村_______组(以下称甲方)
乙方:_____________镇(以下称乙方)
为了搞好房屋建筑施工安全的管理工作,让甲方今后在此居住全家安康幸福,子孙兴旺。因此,杜绝发生一切安全事故,经双方协商签订本协议。
第一条:本工程为私人房屋建筑施工。
第二条:甲方安全责任:进场施工前甲方须对乙方代表进行现场口头的安全事项说明,其内容是:将该房屋建筑有关联的安全注意事项(即砌砖,搭架,升架,打楼面及进行一切高空施工)向乙方讲清楚。
第三条:乙方安全责任
(1)乙方代表为安全责任人,负责该房屋建筑工程项目的日常安全管理工作,严格遵守现场安全规章制度,并负责监管安全施工作业。
(2)开工前必须对所属人员进行建房注意事项等安全教育,不安排未经安全教育人员进入建筑场地。
(3)乙方的任何人员均不得在施工地打架斗殴、酗酒。严禁酒后上班。
(4)乙方负责此项房屋建筑的全部安全责任,如果在建筑中发生生产安全事故,由乙方自己承担全部的事故责任和经济责任。
第四条:甲、乙双方严格遵守本协议条款,履行各自的职责,搞好房屋建筑施工。
第五条:本协议双方签字后生效,一式两份,甲、乙方、各执一份。
甲方:______________
乙方:______________
证实人:______________
_____年_____月_____日
合同编号:_________
发包方:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
职务:_________
委托代理人:_________
身份证号码:_________
通讯地址:_________
邮政编码:_________
联系人:_________
电话:_________
传真:_________
帐号:_________
电子信箱:_________
承包方:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
职务:_________
委托代理人:_________
身份证号码:_________
通讯地址:_________
邮政编码:_________
联系人:_________
电话:_________
传真:_________
帐号:_________
电子信箱:_________
按照《^v^民法典》的原则,并参考《^v^建筑法》,《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》,《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定,为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,多快好省地完成国家的基本建设任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条合同文件及解释顺序: 组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
1、本合同;
2、本合同附件;
第二条图纸和文件的保管与提供
1.图纸由工程师单独保管,但应免费提供给承包方两套复制件。承包方需要更多复制件时,其费用自行负担。除非为执行合同绝对需要,承包方在未经工程师同意的情况下,不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。在发出缺陷责任证书时,承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。
第三条工程概况
1、工程名称:_________工程。
2、国家(或各部委,或省,自治区,市政府,计委,建委等有关单位)对工程的批准投资计划文件号:_________,工程项目表文件号:_________,申请建筑许可执照文件号:_________,计划任务书文件号:_________,初步设计文件号:_________,总概算文件号:_________。
3、工程编号:_________;施工许可证号:_________;营业执照号:_________
4、工程地点:_________市_________区(县)_________路
5、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计_________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
6、工程承包方式:双方商定采取下列第_________种承包方式。
(1)承包方包工、包全部材料。
(2)承包方包工、部分包料,发包方提供部分材料
(3)承包方包工、发包方包全部材料 如按预算实行包工包料,属于承包方及发包方负责供应之材料,承包方将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。
第四条工程期限
(一)开工
1、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为_________天(日历天),自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。
2、开工前_________天,承包方向发包方发出开工通知书。
3、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:
(1)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;
(2)凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;
(3)不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;
(4)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;
(5)非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
(7)人力不可抗拒的因素而延误工期。
(二)竣工
(1)承包方必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
(2)因承包方原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,承包方承担违约责任。
(3)施工中发包方如需提前竣工,双方协商一致后就应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包方为保证工程质量和安全采取的措施。发包方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
(4)凡是延期开工或顺延工期的约定,都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础。 第五条工程师 建设工程实行监理的,发包方应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包方与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照《^v^民法典》中委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。
1、发包方应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包方。
2、工程师姓名:_________,职务:_________,职权:_________,发包方委托的职权:_________,需要取得发包方批准才能行使的职权:_________。
3、合同履行中,发生影响发包方承包方双方权利或义务的事件时,负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时,按本合同关于争议的约定处理。
4、除合同内有明确约定或经发包方同意外,负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包方的任何权利与义务。
第六条工程质量
(一)工程质量等级
1、工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。发包方要求部分或全部工程质量达到优良标准,应支付由此增加的经济支出,对工期有影响的应给予相应顺延。
2、达不到约定条件的部分,发包方代表一经发现,可要求承包方返工,承包方应按发包方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。因承包方原因达不到约定条件,由承包方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,承包方承担违约责任。因发包方原因达不到约定条件,由发包方承担返工的经济支出,工期相应顺延。
3、双方对工程质量的争议,请协议条款约定的质量监督部门仲裁,仲裁费用及因此造成的损失,由败诉一方承担。
(二)质量标准
1、承包方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。
2、承包方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量验收标准,工程一次验收合格率达到100%,优良率达到_________。
3、凡因承包方原因造成的施工质量不合格的工程,承包方应在发包方规定的时间内无偿返工,达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的,由承包方承担违约责任。由于发包方原因达不到工程质量标准的,由发包方承担返工责任及经济支出。
(三)质量监督 本工程的质量监督,由质量监督站负责,双方均应接受其对工程质量的监督与检查。 第七条工程检查验收
1、承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。
2、发包方聘用的现场监理工程师或工程师代表,必须以书面通知承包方其姓名、身份及所承担的任务。
3、承包方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员,必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。
4、承包方应按工程进度,及时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后,方可使用。
5、隐蔽工程由承包方自检后,填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收,监理工程师接到通知后_________小时内应到现场检验,认可签证后,方可进行下一工序施工。监理工程师未接的检查验收,承包方经质量检查部门检验确认合格后,即可隐蔽继续施工,发包方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议,经复查合格者,其费用由发包方负责;不合格者,由承包方负责,因此而造成工期损失由责任方负责。
6、电气照明、通风、水暖、卫生工程和机电安装工程竣工后,必须按照_________等有关规定进行技术检验。属于单体试车,由承包方负责进行。无论由谁负责试车,双方均应相互配合,共同进行。试车中需要的动力、燃料、油料、材料、仪器、专用工具、技术劳务费用等,由发包方提供。其费用包括在定额内的,由承包方负担;定额中未包括的,由发包方负担。
7、设备安装工程,由承包方会同发包方将已完工程(设备基础)向安装单位办理中间交工手续,并作为竣工验收的依据。
8、工程竣工验收,应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
9、工程竣工后,承包方按规定整理提供完整的技术档案资料,并发出竣工通知书,经双方协商确定验收时间,由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后,双方签署交工验收证书,并将工程移交给发包方管理,如发包方拖延接收,其保管费用和造成的损失由发包方承担。交工验收中如发现有不符合质量要求,需要返工的工程,应分清责任。属施工原因造成的,按双方验收时商定的时间,由承包方负责修好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。
10、已竣工未验收工程,在交工前由承包方负责保管,发包方不得动用,若发包方已经使用,即视同交验。由于承包方原因,应交工验收而不交不验的工程,除按拖延工期条款处理外,并赔偿因此而造成的经济损失。
11、工程交工验收后,土建工程保修期为1年,采暖工程保修期为一个采暖期,水电工程保修期为半年。保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。由施工造成的工程质量问题,发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在保修期内承包方拒不修理时,发包方可动用预留保修款请人修理,超支部分应由承包方负担。
12、发包方在不妨碍承包方正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。
第八条工程合同总价
1、本工程合同总价为人民币_________元。其中:材料费:_________元(人民币),人工费:_________元(人民币),管理费:_________元(人民币),设计费:_________元(人民币),垃圾清运费:_________元(人民币),税金:_________元(人民币),其他费用:_________元(人民币)。
2、如遇下列情况,合同总价作相应调整:
(1)合同总价内经双方确认的暂估价变化;
(2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化;
(3)重大设计发生变更;
(4)在施工中新增加了工程项目;
(5)其它_________。 第九条工程价款的支付与结算 1.本合同签订后_________日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的_________%备料款,计人民币_________元;临时设施费,为土建工程合同总造价的_________%,计人民币_________元,安装工程为人工费的_________%,计人民币_________元;材料设备差价_________元,分_________次支付,每次支付时间、金额_________。差价调整办法:双方商定采取下列第_________种差价调整办法。
(1)按主材计算价差。发包方在招标文件中列出需要调整价差的主要材料表及其基期价格(一般采用当时当地工程造价管理机构公布的信息价或结算价),工程竣工结算时按竣工时当地工程造价管理机构公布的材料信息价或结算价,与招标文件中列出的基期价比较计算材料差价。
(2)主材按抽料计算价差,其它材料按系数计算价差。主要材料按施工图计算的用量和竣工当月当地工程造价管理机构公布的材料结算价或信息价与基期价对比计算差价。其它材料按当地工程造价管理机构公布的调价系数计算差价。
(3)按工程造价管理机构公布的竣工调价系数及调价计算方法计算差价。
2、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在_________日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的_________%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。工程进度款支付。工程进度款应根据甲乙双方在合同条款约定的时间、方式和经发包方代表确认的已完工程量、构成合同价款相应的单价及有关计价依据计算、支付工程款。发包方如不按合同约定支付工程款,则按合同条款的约定承担相应的责任。
3、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。
4、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之_________的违约金。
5、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。
6、本合同造价结算方式:_________。
7、承包方在单项工程竣工验收后_________天内,将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查,发包方在接到结算文件_________天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办银行审定后拨款。工程竣工结算的审查。发包方在收到承包方提出的工程竣工结算证书后,由发包方的造价工程师或委托相应资质的工程造价咨询单位审查,并按合同约定的时间提出审查意见,作为办理竣工结算的依据。
5、不可抗力解除合同:合同签订后发生第1款(3)和(4)项的风险造成工程的巨大损失和严重损坏,使双方任何一方无法继续履行合同时,经双方协商后可解除合同。解除合同后的付款由双方协商处理。
第三十条保险
1、工程开工前,发包方为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险,支付保险费用。
2、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备,由发包方办理保险,并支付保险费用。
3、发包方可以将有关保险事项委托承包方办理,费用由发包方承担。
4、承包方必须为人事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
5、保险事故发生时,发包方承包方有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。
6、具体投保内容和相关责任,发包方承包方在条款中约定。
第三十一条担保
1、发包方承包方为了全面履行合同,应互相提供以下担保:
(1)发包方向承包方提供履约担保,按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。
(2)承包方向发包方提供履约担保,按合同约定履行自己的各项义务。
2、一方违约后,另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。
3、提供担保的内容、方式和相关责任,发包方承包方除在条款中约定外,被担保方与担保方还应签订担保合同,作为本合同附件。
第三十二条专利技术、特殊工艺和合理化建议
1、发包方要求采用专利技术和特殊工艺,须负责办理相应的申报、审批手续。承担申报、试验等费用。承包方按发包方要求使用,并负责试验等有关工作。承包方提出使用专利技术和特殊工艺,报发包方代表批准后按以上约定办理。
2、承包方提出合理化建议涉及到对图纸、设计和施工组织设计的理解及对原定材料、设备的换用,必须经发包方代表批准。
3、以上发生的费用和获得的收益,双方按协议分摊或分离。
第三十三条文物和地下障碍物 1.在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时,承包方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师,工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,发包方承包方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包方承担由此发生的费用,顺延延误的工期。如发现后隐瞒不报,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。
2、施工中了现影响施工的地下障碍物时,承包方应于8小时内以书面形式通知工程师,同时提出处置方案,工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包方承担由此发生的费用,顺延延误的工期。
3、所发现的地下障碍物有归属单位时,发包方应报请有关部门协同处置。
第三十四条合同解除
1、发包方承包方协商一致,可以解除合同。
2、停止施工超过_________天,发包方仍不支付工程款(进度款),承包方有权解除合同。
3、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,发包方有权解除合同。
4、有下列情形之一的,发包方承包方可以解除合同:
(1)因不可抗力致使合同无法履行。
(2)因一方违约(包括因发包方原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。
5、一方依据2、3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前7天告知对方,通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按本合同第五十五条关于争议的约定处理。
6、合同解除后,承包方应妥善做好已完工程和已购材料.设备的保护和移交工作,按发包方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包方应为承包方撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包方承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
7、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第三十五条附则
1、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力,但不得与本合同抵触。 2.本合同订立之前双方签订的工程协议书,在签订本合同后,可作为本合同之附件,与本合同抵触之处,以本合同为准。
(1)预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。
(2)在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同(工程协议书),可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。
(3)招标工程,按《_________市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。
(4)双方商定的其他事项:_________
第三十六条合同生效与终止
1、双方在协议书中约定合同生效方式。
2、发包方承包方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包方向发包方交付竣工工程后,本合同即告终止。
3、合同的权利义务终止后,发包方承包方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
第三十七条合同份数
1、本合同正本两份,具有同等效力,由发包方承包方分别保存一份。
2、本合同副本份数,由双方根据需要在条款内约定。
第三十八条补充条款 双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际经协商一致后,可对本合同内容具体化、补充或修改,在条款内约定。
发包方(盖章):_________承包方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
委托代理人(签字):_________委托代理人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
甲方: 合同编号:
乙方: 签订时间:20xx 年xx 月x 日
丙方: 签订地点:
根据《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,结合本工程的实际情况,经三方协商一致,同意签订本合同,共同遵守执行。
工程名称:日丰地板采暖 ,施工工期: 施工地点:施工面积: ㎡ 施工单价:元/㎡ 工程总造价: 元整。
一、施工内容及选材:
1、辐射层:日丰地暖专用辐射层 (EPE)
2、盘管层:日丰牌地暖专用管 PE-Xb □PE-RT □
3、配件:日丰牌 分水器路、日丰牌过滤器。
4、其它:(注:使用非日丰牌地暖专用管、非日丰牌分水器、过滤器、地暖膜时此合同无效。)
二、质量及验收标准:
1、地暖工程安装依照^v^《低温热水地板辐射采暖系统施工安装》(03K
404)及相关标准验收。
2、系统安装完毕进行水压试验,最小试验压力不得低于,可升到,
然后稳压,稳压时间为10分钟。压降不超过,即为试压合格。
三、甲方责任:
2、甲方必须负责协调供热、供水等各部门关系,保证乙方正常施工,如因上述原因导致延误工期,甲方应补偿乙方损失。(每天按工程总造价的1%进行补偿)。
3、本程将封闭管理施工,甲方保证施工人员及现场的安全,控制非施工人员出入。
4、甲方确保能够提供:温度为55℃-70℃,压力标准为的热源入户供地暖系统正常运转,乙方保证甲方地表温度达到20℃以上。
5、甲方保证乙方进场施工地面平整干净,合乎施工要求。
6、施工终结,甲方需及时到现场试压。试压合格后,甲方必须做好成品保护工作,如出现人为造成漏水现象,一切后果由甲方承担。
四、乙方承诺:
7、收到甲方工程预付款后,按照约定时间施工,保证按时完工。
8、甲方不得任意拆改地盘系统,凡没有拆改过的管路部分(日丰地暖专用管、分水器、过滤器),乙方终身保修。
9、在使用过程中,由乙方安装的地暖工程包括所有设备、材料出现问题,三方约定时间前往现场,按照先保证甲方正常使用,后分析事故原因及责任区分的原则进行事故处理,由于甲方人为因素而出现任何问题,责任均由甲方自行承担。
五、付款方式:合同签订后,甲方首付50%的工程预付款。余款在施工完毕、验收合格后一次性结清。
六、违约责任: 按合同法有关规定执行。
七、本合同由签订之日生效,未尽事宜,由双方协商解决。
八、本合同一式叁份,甲、乙、丙三方各执一份。
附:在试压合格后,由甲方签字认可。试验压力:是:□ 否:□试压人:。甲方签字:
甲方: 乙方: 丙方:xxx总代理
地址: 地址: 地址:
委托代理人: 委托代理人: 经办人:
电话: 电话: 电话:
买房的时候交了20%首付款,但没有签合同,说是等封顶以后签合同,十有八九是不对的,要进一步落实是什么情况,发现异常的话,建议还是把钱退了把稳。
房子是普通人一生中更大的一笔财产,不能大意,还是要落实好,尤其是买期房,更是要注意落实房子的各种问题,不能草率。一般来说,买期房的流程大概是这样的。
01、查看楼盘的手续
去一个楼盘看房子,首先要看房子是不是有完善的手续,比如“五证”是不是都有了。具体就是《国有土地使用证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《建设用地规划许可证》和《商品房预售许可证》。
也就是说,开发商“五证”齐全了,才能卖房子,不然不允许卖房子,也不允许收钱和签合同。如果开发商不具备这些手续就收钱、卖房子,对买房人的危险性很大,更大危险就是楼盘烂尾,开发商破产倒闭,买房人没签合同,利益无法保证, *** 困难。
02、选好房子
根据自己的喜好、经济状况、实际需求和投资前景,选择适合自己的房子,并跟销售顾问谈好价格、付款方式、付款时间、交房时间、办证时间等。
03、缴纳定金
房子看好,价格这些内容谈好,一般就是先签定金合同,再交定金,把谈好的这些重要的内容都通过书面合同固定下来,拿到定金合同和收据后,回家在考虑一段时间,看看有没有什么需要调整的地方。
比如,觉得楼层不合适,要换一下楼层,面积不合适,要重新换一下面积之类的。房子嘛,那么重大的事情,出现决策反复和调整都是正常的。
04、签署购房合同,付房款
一定要先签合同,把各种谈好的细节问题都用白纸黑字固定下来,并且再次查看合同内容,没有出入了,没有需要修改和增加的内容了,才能把钱按照合同约定交出去。
用法律上的话说,只有合同签了,付款才有依据!没签合同,哪里来的付款理由呢??冒冒失失地把钱付出去了,主动权就没有了,完全是别人说什么,就是什么,那你以后签合同还怎么跟开发商讨价还价呢?
合同没有签,就没有合同约束,哪出了问题,该怎么去追究责任呢?无法确认谁对谁错,无法确定违约责任,问题非常多。
这个顺序更好不要颠倒,不然可能会吃亏。
05、涉及贷款的办贷款
建议在签定金合同和购房合同之前就先落实银行贷款手续!
比如,把征信记录、银行流水和收入证明等资料给银行的先审批,看看办贷款有没有问题?银行确认没有问题了,才能去交定金、签定金合同、签购房合同、交房款。
这个顺序也不宜颠倒。比如,上面的事情都做了,结果贷款办不了,那你怎么办?开发商会退你的定金吗?开发商会退你的首付款吗?开发商会不追究你的违约责任吗?
06、验房接房
签了合同,办了贷款,贷款下来后,就 等待开发商交房,在交房时,一定要验好房,确认没有问题了才能签字接房。
07、领取房产证
在购房合同约定的时间内,到开发商那里去拿房产证,注意这个时间,不要拖,能拿的时候就拿;如果开发商延迟不能交证了,还要承担违约责任的。
这就是消费者买期房的完整流程,也是相对合理的买房流程,顺序不宜颠倒。当然,一次性付款的客户,可以省去办按揭的步骤,其他步骤都是有的。
可能你比较大大咧咧的,不是很在意这些问题,但要是真出了问题,麻烦还是大的。上面分享的这些流程,是根据^v^《商品房销售管理办法》和《城市商品房预售管理办法》规定汇总出来的流程,比较正规些,也更有保障些。
根据^v^规定,再看你的买房流程,有些问题,存在如下一些现实隐患。
01、开发商不签合同
其实,根据^v^和^v^的规定,商品房预售不需要达到封顶,满足领取预售许可证的条件就可以了,而推迟到封顶再签合同,有些奇怪。
不管怎么说,先签合同,把谈的细节都固定好,不会出现变卦,才是正道。先交钱,主动权就没有了,以后要是就一些关键的合同条款谈不拢,你的钱怎么办?合同还签不签?
开发商不签合同的举动,很可能是目前还未拿到预售证,也就不能签书面的合同。因为根据^v^的规定,只有拿到预售证了,才能签合同和收钱。如果签了合同,流失出去,就是把柄啦,会遭到处罚的。
02、公积金贷款
各地的贷款政策会有差异,按照小菜本地的政策,公积金中心必须跟合作的楼盘有签约,这些楼盘的买房人才能获得公积金贷款。
而楼盘和公积金中心签约,也就意味着开发商需要打钱到公积金中心账户,作为贷款客户的阶段性保证金,也就是在放款到抵押登记办妥期间的贷款保证金。
既然要交保证金出去,占用流动资金,有些楼盘如果很好销售的话,也不愿意跟公积金中心签约交钱,因为他的房子不愁卖。
所以,你还是要仔细问下开发商,更好是在合同里面写要保证能贷公积金,不然的话,怎么处理更好要有个约定,更有保障些。
03、开发商破产后,优先受偿的问题
当然,开发商破产的概率不大,20_年全年才528家破产,我们在这里只是谈论可能性和隐患。
不签合同,你的首付款说不清楚是购房款,还是借给开发商的款项?加上开发商不具备预售条件,即便收据上给你标注是首付款,但开发商此时不具备收钱的资格,那要是开发商破产,你这个钱很可能会被认定为借给开发商的钱。
开发商破产时,买房人的购房款是受到保护的,也就是可以优先受偿。而不是购房款的话,只是普通债务,按照规定,破产财产是优先偿还破产费用和共益债务,有剩余的钱才能按比例偿还普通债务,那时你就会很吃亏。
通过上面分析,不管是买房流程,还是现实中存在的一些隐患,都有所了解。可以从流程上入手,去想办法完善一下,看隐患是否可以排除,再来定怎么办好。
01、开发商手续不完善
比如,开发商不具备“五证”,又是中小房企,这么急着收钱,估计资金比较紧,房子还是有烂尾的可能性,就建议先把钱退回来,改为适当交一点意向金,把房子订下来,等手续完备了再落实贷款,转为定金,并签合同,付首付。
02、公积金不能贷款
公积金贷款有政策卡着,有些开发商可能还是满足不了,能不能贷?还得自己去落实。
可以问开发商,也可以直接去公积金中心落实。能贷就好,不能贷的话,备用方案是什么,自己要想好。
03、还是要注意开发商楼盘进度
注意看下施工进度情况,有没有停工现象?有没有农民工、买房人的 *** 现象,看看开发商有没有资金断裂的迹象。
甲方:
乙方:
甲方因承接_x项目工程,经甲方多方考察,乙方具备基础工程施工的人员、技术、设备等条件。经甲、乙双方协商,甲方同意将基础工程承包给乙方施工,双方特签订本基础工程施工承包合同:
一、甲方同意将_x项目工程的基础工程(承包范围:独立柱基、孔桩、电梯井、基坑、塔吊基础,包工不包料)承包给乙方施工。
二、基础工程价格
泥土部分为190元/m,独立柱基、孔桩、电梯井、基坑、塔吊基础、余基部分等六项工程的人工打尖石部份均为850元/m。
三、乙方在基础工程施工中,必须按照国家规定的工程质量标准和_x项目工程设计的具体要求,保证基础工程质量。基础工程施工完成后,经由甲方进行初步验收,并报请质监等有关部门进行工程质量验收,所承包基础工程必须达到合格标准。如验收不合格,一切返工损失由乙方负责。
四、乙方承包的_x项目工程的基础工程工期为五十日(自20_年12月18日至20_年2月3日止,特殊情况经甲方同意施工工期可顺延),乙方必须在保证约定工期内全面完成基础工程施工任务。
五、乙方在基础工程施工中,必须精心组织,特别注重安全施工,千方百计防止出现安全事故。一旦造成工程施工中的安全事故,由甲、乙双方各承担50%责任。
六、乙方在基础工程施工中,必须听从甲方技术人员的安排,乙方还应明确两名工程技术管理人员,负责基础工程施工中具体协调工作,保证工程施工质量和进度。
七、乙方在基础工程施工中所需机械用具、材料等由乙方自行解决。乙方工程施工人员的生活(吃、住等问题)自行解决。
八、付款方式
乙方承包的_x基础工程施工任务经质监等相关部门验收合格后,甲方在十五日内付给乙方工程总额的70%,待混泥土浇筑完毕后,在三十日内付给剩余的30%工程余款,同时,乙方所参加施工人员领取工资签字搭迹,并附工资表一份给甲方。
九、本基础工程施工合同具有法律效力,甲乙双方必须严格遵守,严格履行合同约定。
十、本基础工程施工承包合同未尽事宜,由甲、乙双方另行协商。
十一、本工程承包合同一式四份,甲、乙双方各两份。
甲 方(公章): 乙 方(公章): 法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
20_年12月___日 20_年12月___日
应邀回答本行业问题。
这里涉及到了通信业里一个毒瘤---^v^宽带小区垄断^v^,这些往往都是和开发商或者是物业有关,某些小区只能由特定的运营商去安装宽带,而其他的运营商是不可以进入的。办理宽带之前更好先沟通运营商,是否可以安装,免得花了钱还得等着,最后还得退款。
宽带市场一直有南电信北联通的说法,如果你是重度游戏爱好者和炒股的话,建议安装这两家的宽带。南方安装电信的宽带,北方安装联通的宽带,售后维修什么的也都是比较及时和可靠的。
其实宽带的合同是很重要的,但是很多人往往都不看就签字,就听营业员嘴上说,这些都是不作数的,落到纸面上的才是真正的条款,要从头到尾的仔细看看,以免被某些条款给套路了。
融合套餐要注意手机的话费是多少,一般绑定手机的融合套餐,手机很可能有更低消费的,这个各地就不一样了,是需要注意的。
装机的时候,更好是有个明白人在家。装机员安装完毕之后,测速的时候在场,以免以后麻烦,这点也是要注意的。
家庭如果有路由器的,也可以和装机师傅好好谈谈,或者给点小钱钱之类的,或者是给包烟之类的,让他们帮你调测一下家庭的宽带,有些用户不具备调测路由器的能力,但是宽带装机路由器是不管的,这点在装机的时候一步到位是更好的了。
以上个人浅见,欢迎批评指正。喜欢的可以关注我,谢谢!
认同我的看法的请点个赞再走,再次感谢!
甲方(发包方):________________________
乙方(承包方):________________________
根据《^v^民法典》等法律、法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、友好协商、诚实信用的原则,订立本合同。
一、甲方将位于 (矿区范围拐点坐标)的采矿施工劳务承包给乙方。
二、合同承包期限为____年,自________年____月____日至________年____月____日,或掘进________米完工时终止。
三、 承包方式:
乙方负责组织人员进行开采施工,甲方按照掘进量每米 元向乙方支付劳务报酬款。支付方式为:
1、前两次在每掘进________米时付清该批进度的劳务报酬款;
2、以后在每________米时付清该批进度的劳务报酬款;
3、掘进总量在________米之后,每________米支付一次该批进度的劳务报酬款。
四、甲方提供矿山开采所需的设备及坑口全部固定资产。
五、开采所需的爆破材料由甲方负责提供,费用由乙方承担。如因爆破材料等供应不及时造成乙方停工,甲方应适当赔偿乙方的损失。
六、施工人员由乙方负责雇请、管理。工资,福利等由乙方与工人自行协商,甲方不予以干涉。
七、乙方向甲方缴纳抵押金 元,此款在本合同终止后及时返还给乙方。
八、甲方有义务和责任,负责协调当地相关部门的公共关系,努力给乙方创造良好的开采环境。甲方必须按合同约定,提供可供开采的矿产资源和开采环境。
九、由于甲方原因导致乙方无法施工,或者甲方中途单方解除合同的,甲方应双倍返还已缴纳的抵押金,并赔偿因违约造成的其他损失。
十、乙方在采矿过程中发现安全生产隐患或造成地质环境破坏的,可以停止生产。
十一、甲方必须按照本合同约定,按时支付劳务报酬价款。如不能按时支付价款的,自滞纳之日起,每日按迟延支付款项的____%向乙方支付滞纳金,延期付款超过1个月,乙方有权解除合同。
十二、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
十三、 本合同一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方:________________________
乙方:________________________
时间:________________________
发包方:___________________________
承包方:___________________________
工程名称:_________________________
工程地点:_________________________
编号:___________
年 月 日
签订承包合同单位:
发包方: (以下称甲方)
承包方: (以下称乙方)
双方根据《经济合同法》和建筑工程承包条件并结合工程情况经协商,双方同意签订本合同具体条款如下:
一、工程面积及内容:
1、施工面积:_________________
2、工程内容:_________________
二、工程期限:
自 年 月 日开始, 年 月 日交工。
三、承包形式与工程单价:
1、承包形式:__________________
2、工程单价:__________________
四、材料名称及作法:
1、材料名称:__________________
2、作 法:__________________
五、结算付款方式及工程总造价:
1、结算付款:___________________________________
______________________________________________________________________________________________
2、工程总造价:
工程总价=施工(面积)×(单价)
合计人民币: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
六、双方负责事项:
1、开工前甲方负责排除现场障碍物,将防水基层彻底清扫干净。提供必要的提升运输工具。
2、防水基层要求坚实、平整、无起鼓、无松动等现象,含水率在9%以内,否则不具备施工条件,乙方有权拒绝施工。
3、乙方进入施工现场,要精心计划组织施工,严格按甲方的图纸、技术及现行规范施工,并做好防水资料工作。
4、乙方施工人员进入现场后必须戴安全帽,在没有取得甲方的同意后,不得任意动摸设备,机器及各种配件。
5、乙方施工人员要树立安全第一的思想。精心施工,仔细检查,以保证施工质量正常进行。如出现安全事故,一切责任自负。
6、材料:(1)材料必须符合国家质量检验标准。
7、在维修期内,因乙方材料或施工等问题发生渗漏,乙方负责全部责任。经甲乙双方签定,不属乙方责任,则由甲方承担维修费。
8、乙方承包人负责签订合同组织施工,结算及验收保修。
9、本合同有未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
10、本合同一式___份,甲方____份,乙方____份。
11、本合同自签订之日起生效。
八、本合同附则:
1、__________________________________________
__________________________________________
2、__________________________________________
__________________________________________
3、__________________________________________
__________________________________________
甲方单位: 乙方单位:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
年 月 日
江苏省消费者权益保护委员会联合城市频道《楼市零距离》栏目组举办的“以房之名”精装房免费验房活动正式开始!
之一家首先来到的是位于南京城东板块孝陵卫地区刚交付的一个小区。
王女士的新家位于该小区内小高层,户型为90平方米三房一厅。由于得房率较高,加上浅色系的精装风格,进门后觉得整体较敞亮。
电器专业人士对房内所有电路进行检测后,发现客厅吊柜处插座有些问题。
随后,验房师又对厨房、卫生间进行检查,发现厨房水池下方的分水器下沿没有填实。
而在客厅入户门及所有房间门的上沿和测沿,同样也存在没填实的情况。
房间内的门套,乍一看没有什么问题,但是如果通过这种专业的验房反光镜可以看到,在门缝的上沿以及测沿的位置,都是没有填实。
这种情况下,蚊虫容易进入缝隙里,造成门框的腐蚀,更严重的是,经过多次开合以后容易造成门框的松动和损坏 。
由于精装房在地暖铺设时看不到过程,很多业主会担心入住后地暖出问题,一旦不好,翘掉整个地板可是个大工程。
不过电器专家要教您一招,看地暖管线排列,就可以排查部分隐患。
检测人员表示,按照《精装房项目明细表》来打分,王女士家的这套精装房在入户门、房门和厨房项目上有扣分,其余品质尚可,满分10分的话,这套精装修的总分可以打7分。
针对地暖管线排列不齐、门套缝隙大、部分瓷砖空鼓等问题,验房师在现场出具了书面报告和整改意见书,业主可一一对照找物业房修进行修复。
我认识一位学姐,她在毕业前与公司签订三方协议时,没有注意看上面的条款,即协议上赔付违约金一栏为空....然后悲剧的事情就发生了....
快到毕业的时候,公司临时决定不招应届生了,然后一拿协议来看,公司根本不需要赔付嘛....HR就跟那个学姐协商,给了她大概只有1000元,然后这位学姐就这样失去了一份工作了。
企业轻飘飘的一句话换来的却是毕业生的茫然无措最后不仅应届生身份没了工作也没有着落
不管你是在拿offer的路上还是已经在准备进行人生“之一签”这些注意事项你都必须要了解:
三方如何签署?
三方协议和offer有什么区别?
签约前有哪些注意事项?
对offer不满意可以毁约吗?
企业毁约应该怎么 *** ?
......
一般来讲,应届生的签约分为两种:签offer和签三方协议(就业协议书)。offer对个人及企业的约束效力远不及三方协议。三方协议具有法律约束力,三方也具体指你、企业和学校三方。
1、offer
offer是你和公司签署的一个录用意向,并不涉学校,所以,对你的约束力不大,同样,对公司的约束力也不大。
这意味着,你可以随时不去,而公司也可以随时不要你。所以,如果你非常想去这家单位,一定要和他们签三方,三方协议比offer更具有法律效用。
Q:我签了offer可以违约吗?要交违约金吗?A:一般来说,签offer,并不妨碍你找其他工作,你可以拿着offer骑驴找马。如果有新的选择,可以以书面的形式告知企业。
至于是否需要违约金,要看合同上是否有规定。如果offer上没有规定违约金事宜,那么一般不用加违约金。如果合同上约定了违约金,那么你仍然需要交违约金。
但是要注意的是,违约对你的个人信誉很有损害,所以一定要慎重,签offer之前,一定要想清楚:这个offer所提供的待遇以及工作地点等因素你是否能接受?
Q:企业反悔,拒我offer,怎么办?A:你可以向企业要求赔钱,前提是你要保留书面形式的证据。企业因为自身原因或一些不合理的理由悔约,作为候选人,你是有权利去追讨你的损失的。
劳动法的大方向是保护弱势的劳动者,另外,候选人可以比较明确的证明企业拒offer之后给自己造成的损失,而企业很难举证。通常来讲,候选人可以主张辞职期间的工资赔偿,1-3个月工资,一般都会被支持。
2、三方协议
这是应届毕业生与单位、学校签署的正式协议,对单位、学校、个人都有很强的约束力,也是正式的签约形式。
三方协议一般一式四份,学生本人一份,学院一份,学校一份,单位一份。
学生与单位签署三方协议后盖章后,须将其中两份三方协议交至学院学校处。三方协议会影响最终报到证与档案等的调动。
有些学校还将有无签署三方作为衡量部分学生能否毕业和拿到毕业证的相关指标。所以,三方协议不能怠慢必须引起重视。
在签约前,一定要向HR打听清楚以下消息:
要问清楚,这个单位是“保证解决户口”、“尽力解决户口”、“不保证解决户口”还是“不管户口”。尤其对于签约北京、上海单位的同学,这点非常重要。
因为北京、上海对于双外卡得比较严,对大多数人来说,要想获得北京、上海户口,基本上只有毕业这一次机会。
另外有一件事要特别注意:签了可以解决北京户口的三方后千万不要毁三方,毁了之后再签别的解决户口的单位也无法再解决北京户口了。
如果公司不肯和你签三方,只签offer,那说明它无法帮你落户。这种情况下,你将面临两种选择:
❶ 要么,在毕业前找一家单位挂靠户口和档案(如武 *** 才市场),即和这家单位签三方;
❷ 要么,毕业时户口和档案被打回原籍。
这两种情况下,你将以外地人的身份在北京或上海打工,换言之,你不属于这个城市,跟民工没有什么区别。
签约前必然要谈的部分。这里面的因素非常多,但记住:不要看面上的钱,也不要看HR说可能的收入,要看你实际真正能到手的年收入,以及当地的消费水平。
待遇主要包括:工资、奖金、补贴、福利、股票(期权)、保险、公积金。发展机会
大部分人选择一个公司,还是冲着职业发展而来,能够接触核心业务,迅速进入管理层。
在考虑发展机会这个因素时,应主要考虑三个方面:行业背景、公司情况、个人机会。
另外签三方格外注意备注栏,因为其他栏都是固定格式,我们暂且不说。
但是备注的地方,很多企业都不写。企业不写,不证明你就不写。
备注栏要写的东西包括:双方协商好的工资、奖金、补贴、福利、股票和五险一金,公司是否解决户口。
另外签三方之前,不管企业有没有提到违约金的事情,你们都要主动问,然后写到三方协议的备注栏里,以免入坑。
Q:我要不要签三方?A:如果你要报考公务员或事业单位的,更好谨慎和企业签约。
因为一旦和企业签订三方协议后被提档,那就同时失去了应届生的身份。所以想以应届生身份报考公务员和事业单位,更好不要签。
如果企业在签约时不需要提档,一定要注意把档案放在学校或人才市场以继续保留应届身份。
但是许多同学在毕业时会面临迁户口的问题,一般情况下,户口与档案是不分离的,所以如果想转户口档案,那就必须得签三方协议,否则户口就会被自动打回原籍。 当然,你也可以要求申请暂缓并保留,就是让学校帮你把档案再保留一段时间,等找到工作签了三方协议后再派过去。
Q:签完三方,但是想悔约,需要赔偿违约金吗?A:三方协议的签约须知中会标明“若有一方变更协议,须征得另两方同意”,有学校的监督,为了防止企业降低事先约定的工资待遇,保护毕业生的利益。
三方协议中如果有违约金的相关条款,而协议又经过毕业生和用人单位的签字确认,那么该条款就是有效的,违约金数额大抵与合同约定的一个月的工资相当。
现实情况是很多同学,先签了个兜底的三方协议,后面找到一份更好的工作,就会涉及到悔约。毁约之后的操作如下:
❶ 支付违约金之后,原单位出具解约函,这份解约函需要交付给学校。
❷ 从新单位获取接收函,拿着解约函和新单位的接收函到就业指导中心领取新的三方协议。
❸ 拿到新的三方协议后,便可与新公司进行签约。
但是,如果你不想支付违约金。可以先与HR协商,降低违约金费用。如果协商成功,便可以免除违约金并给你出具解约函,退还你三方协议。
但还有一种可能,你不给钱,就不退还给你三方协议也拿不到解约函。
Q:签三方后被公司“放鸽子”该如何 *** ?A:愿意签署三方协议的企业大多参与校招,面对的都是应届生,其违约不雇佣毕业生的可能性即便有,也非常低。如果真的有违约的情况,企业也会根据条款给毕业生违约金。
3、劳动合同
这里指劳动者与用人单位之间确立劳动关系,明确双方权利和义务的协议。它和三方协议又有所不同,区别可以看下图:
另外,需要提醒的是,三方协议并不是劳动合同,到公司以后一个月之内必须签订劳动合同。
在签合同时,还要特别注意试用期,很多同学都很容易被试用期坑。
依据《^v^安全生产法》、《^v^建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》,加强施工现场安全生产与文明施工管理,避免和减少各类生产安全事故,自觉遵守国家的法律、法规及施工现场安全生产与文明施工管理规定,经协商签订“安全管理协议书”(以下简称协议书)。本协议书适用于建设单位直接发包施工、总承包单位配合或提供相关服务的具体情况。
本协议书的宗旨是:在建设单位的统一领导下,由施工总承包单位和分包单位共同负责,为建设单位服务,齐心协力完成建设单位交给的各项施工任务,确保本工程安全生产与文明施工。
一、建设单位的责任、权力和义务
l、审查分包单位的施工资质、营业执照、安全生产许可证、管理人员相关证书等,不能将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。
2、审查分包单位施工方案或专项施工方案编制审核与审批手续、生产安全事故应急救援预案和安全技术措施,并负责将分包单位的上述资料送总承包单位备案。
3、协调分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项,并以书面形式告知总承包单位,向总承包单位承付配合费。
4、如发生生产安全事故,负责协助分包单位做好抢险、
救人及现场保护等相关工作。
5、检查分包单位和接受总包单位对分包单位提出的安全生产与文明施工中的安全隐患及有关问题,有权对分包单位提出整改或停工整改。
二、总承包单位的`责任、权利和义务
l、按时完成建设单位交办的各项施工配合工作,服从总包方施工管理。
2、配合建设单位做好对分包单位的安全监督,对施工现场的安全生产与文明施工实施统一管理。
3、分包单位使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备设施双方须办理交接手续,签订“施工现场临时用电管理协议”。
4、发现分包单位施工现场有安全隐患或重大安全隐患时,一是有权立即采取相关措施以免发生安全事故;二是要以书面形式尽快通知建设单位,促使分包单位立即整改或停工整改;三是配合建设单位检查整改是否符合安全标准。
5、对分包单位提出的安全生产要求及相关工作提供帮助。
6、对分包单位发生的生产安全事故配合应急救援抢险。
7、由于总承包单位或总承包与分包双方责任造成的生产安全事故,根据市政府有关部门的责任划分,承担相应的事故责任和经济责任。
三、分包单位的责任、权利和义务
l、贯彻落实国家及深圳市有关施工现场安全生产的法律、法规和管理规定,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度,对分包施工区域和分包项目的安全生产管理负全部责任。
2、服从建设单位、总承包单位的安全生产管理,有权拒绝违反安全生产法规的指令。
3、对由总承包单位交付使用的安全防护设施(如脚手架、洞口、临边等)负有全部责任,并按有关标准设臵安全标志。在进行有可能危害他人安全的施工作业前,须以书面形式告之相关单位及人员,要有相关单位人员接收签字手续。
4、对分包范围内的施工用电及生活用电负有全部的安全管理责任。B级配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准,有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。
5、使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备设施双方须办理交接手续,签订“施工现场临时用电管理协议”和“机、电、架设备设施验收移交单”。
6、对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任,并符合深圳市有关安全标准。使(租)用特种设备时,应在使用前向总承包单位备案。
7、为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品,进行危险预知的教育。对特种作业人员进行安全管理,保证特种作
业人员持证上岗,负责建立特种作业人员登记表,并向总承包单位备案。
8、按照深圳市有关安全管理规定,定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现的其它事故隐患,应向总承包方及时报告。
9、按照深圳市有关规定合法使用劳务作业人员,办理劳务注册及相关保险,对作业人员进行安全生产教育培训考核考核合格后方可上岗作业。
10、使用总承包单位提供的安全防护设施设备前,应与总承包方办理相关手续,并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负主要责任并承担经济损失。
11、服从总承包单位安全生产与文明施工管理,并负责所辖施工区域内的管理工作。保证所辖区域消防通道畅通。
12、由分包单位责任造成的生产安全事故或导致总承包单位和第三方人员伤亡时,由分包单位承担事故主要责任和全部经济责任。
13、由总承包单位责任造成的生产安全事故,分包单位有义务负责处理善后事宜。
14、由双方或第三方责任造成的生产安全事故,根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。
15、发生生产安全事故后,必须在1小时内向总承包单位报告,由总承包单位及建设单位按照深圳市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故,必须承担事故的全部责任。
四、建设单位、总承包单位、分包单位需另行注明事项可在补充条款中说明。补充条款如下:
本协议书一式六份,建设单位、总承包单位、分包单位各执二份,三方盖章签字生效。至分包单位工程项目完工及所有管理人员与作业人员撤出本施工现场后自行终止。 建设单位(盖章)
(盖法人单位章)
法定代表人或委托代理人(签字)
总承包单位(盖章)
项目经理(签字)
分包单位(盖章)
(盖法人单位章)
法定代表人或
委托代理人(签字) 施工负责人(签字)
签订日期: 年 月 日
房屋买卖三方协议指的就是同时包含商品房买房合同、房屋中介居间合同的特殊合同。由于三方民法典律关系较复杂,如果买卖一方违约,稍不慎就要支付佣金、违约金等费用,造成重大损失。
实践中往往会由中介、买方和卖方三方共同一起签订协议,除中介公司作为信息提供方有盈利需要外,很重要的一点,在于为合同的履行增加担保保障,是对于尚未还清贷款的房屋交易的朋友们,会造成许多麻烦。
在还清贷款前房屋无法进行过户,给买方权利的实现带来较大风险,所以在三方协议中,通过约定由中介公司对买卖双方按约定履行合同义务提供担保,在一方违约的情况下要求中介公司承担连带责任,能够从更大程度保障合同的顺利履行。
综上所述,在二手房交易中,中介往往起到沟通、促成买卖的作用。买卖双方达成意向,要签署一份房屋买卖三方协议。在里面对中介违约责任、中介费用承担、各方违约责任及交房日子等写清楚,这都是需要特别注意的地方。同时,对房屋过户办理方面的事项也要明确好。
建设方:
总包方:
分包方:
为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围:无锡交通世茂项目B地块一期桩基础工程。
三、工程造价及工程款支付:人民币_____元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5%,待保修期满后14个日历天内支付。
四、建设方责任
1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
七、工程质量
1、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
八、违约责任
1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。
九、其他
本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下:
建设方(签章):xxx 法人代表(或授权委托人):xxx
总包方(签章):xxx 法人代表(或授权委托人):xxx
分包方(签章):xxx 法人代表(或授权委托人):xxx
签署时间:20xx 年 xx月 x日
冬天最多不能超过2个半钟头,夏季最好别超过1个钟头。建议最佳选择是现调现吃,可以预先倒好开水,等要吃时再放奶粉。假如冲好了的,可以放在外面,等小宝要吃再放进暖奶器内。突然就热的。
如果怕老人不会冲,或者临时冲调宝宝等不及,可以提前冲出“浓缩奶”。奶瓶里放上适量清水(一般倒上50ml左右,无需很准),把奶粉按每次喂哺的量(比如6勺)全部放入,摇匀、放入冰箱备用。宝宝要喝时,把水冷热搭配加到足量(比如180ml),就可以马上喝啦,不必现倒奶粉,忙忙乱乱的。这次喝完,刷完奶瓶顺手将下一顿的“浓缩奶”冲好,很省时省力。尤其只有一个人带宝宝的时候,比较着急忙乱,这不失是一个好办法。
如果这样还担心老人不会科学冲奶的话,可以多预备几个奶瓶,把一天的几顿奶都冲好“浓缩型”,放冰箱里备用。这比在暖奶器里保存科学卫生多啦。
委托方(以下简称甲方):_________________
受托方(以下简称乙方):_________________
08日竣工,在该工程质量保修期内,室外水泥场地出现不同程度翻砂、起灰和为了确保质量甲方委托巢湖市负责施工,经甲乙双方协商达成如下协议:
一、委托施工内容
巢湖市苏湾交警中队室外场地沥青砼地坪,厚度50mm,包工包料包质量。
二、甲方责任、权利和义务
1、做好施工中的协调工作,尽量为乙方创造良好的施工环境。
2、甲方享有因乙方原因造成的经济和法律纠纷时停止支付工程款的权利。
三、乙方责任、权利与义务
1、乙方接受甲方委托施工本工程,必须履行合同的有关条款,按合同的规定全面完成各项工作,并承担合同规定的承包人的全部义务和责任,负责协调业主与监理部门关系。
2、负责工程施工质量、施工安全、文明施工等全部工作,并承担由此发生的全部费用。
3、严格按施工规程、规范或国家有关法规的要求以及甲方的质量、安全管理要求进行施工,按合同要求完成工程施工任务。若因乙方管理不当,出现质量、安全、工期及其他与本工程相关的问题而受到业主或国家相关部门的处罚时,则由乙方承担责任并负责由此造成的经济损失。若发生安全事故,由乙方承担责任并负责理赔。
4、乙方有义务按甲方要求,配合甲方的质量、安全、环境保护等体系认证工作。
5、乙方不得将工程以任何方式分包或转包给第三方。
6、乙方保证不拖欠民工工资,否则,甲方有权从工程款中直接支付工资给民工及相关材料费。
四、有关费用事项
1、乙方必须在拾个工作日内完成工作;
2、甲方按60元/m2支付工程款,总工程款按照实际完成面积计算;
3、施工完工后一个月内,甲方付清全部工程款;
4、工程款一次性结清,乙方不提供^v^。
五、特别约定
为维护本公司的良好信誉,若因乙方管理不当,导致工期严重滞后或工程质量、工程安全出现重大问题,由此造成的经济责任由乙方承担。
六、本协议如有未尽事宜,双方另行商订补充协议。
七、本协议一式两份,甲方双方各执一份。
甲方代表:_________________:_________________
电话:_________________乙方代表:_________________电话:_________________
双方签订协议日期:_________________
建设单位: (以下简称甲方)
总包单位: (以下简称乙方)
分包单位: (以下简称丙方)
经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将xx防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:
四、工程造价:约xx万元,x元/平方米,按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积,但搭接层不重复计算面积,只计算单层面积)进行结算。
五、承包方式:包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。
六、工期: 年 月 日至 年 月 日,开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量:符合国家现行规范标准要求。
八、材料要求:所用材料应提供材料的相关质量证明文件,按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产,否则除更换为原生材料生产外,施工方承担工程造价20%的违约金。
九、材料规格及厂家:材料为“奥斯泰”牌PVC防水卷材,厚和“奥斯泰”牌AST合成高分子防水涂膜,厚。山东聊城天龙建设发展有限公司生产。
十、工程款支付方式:(1)材料进场后付合同价款的40%;(2)底板施工完毕后付合同价款的40%;(3)挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%;(4)留5%作为工程保修金,一年内付清。
经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。
十一、双方的权利和义务
1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行处罚。
2、丙方必须严格组织施工,服从管理,配合各种检查,确保工程质量。
3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故,如出现安全事故,造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。
4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其所有责任和费用均由丙方承担。
5、本工程由丙方的直属队伍施工,不得转包、分包。如发现转包、分包,甲方有权终止合同,甲方不支付丙方已发生的费用。
6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。
十二、竣工验收:工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方,如延误承担有关责任和损失。
十三:违约责任:
1、因丙方原因,工程每拖期一天,罚500元。
2、出现质量问题,丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。
十四:工程保修:丙方负责工程的保修并支付发生的费用。
十五、争议:发生争议,应协商解决,如协商不成,均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十六、本协议一式三份,三方各执壹份。
十七、本协议签字盖章后生效,未尽事宜,另行商定。
甲方:(盖章) 法定代表人
(或委托代理人)
乙方:(盖章) 法定代表人
(或委托代理人)
丙方:(盖章) 法定代表人
(或委托代理人)
年 月 日
发包人: (以下简称甲方
承包人: (以下简称乙方
经甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的AB区等内墙刮白装饰装修工程,(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
一、工程项目:
工程名称:
二、承包质量与工程进度:
乙方必须按图纸规范要求操作,保质保量配合工程进度,保证工程如期完工。
三、承包包干价格为:元/㎡,内墙仿瓷按实际展开面积计算,以上价格含施工所用的工器费用及施工期间的管理费、施工用架子费、材料运输费、材料二次转运费、修补模板缝费、墙面清理费(建安税收、水电费由甲方承担)。
四、质量要求:
贴阴阳角线条,仿瓷刮完工后层面要求没有疤纹,平整度符合建筑工程验收标准,刮二遍圣科品牌外墙腻子,压光要平整,看不到接头的。
五、付款方式:经监理和有关单位验收合格,甲方按施工进度付款,付款金额基数点在工程验收合格后工程量完成至拾万元工程量情况下,甲方付乙方工程量的50%,乙方工程全部施工完工经有关部门验收合格,甲方主体全部竣工验收后,乙方做好本工程有需要的资料,经监理等有关部门验收符合办理竣工结算,一个月内付总工程量的95%,总工程量的5%作为质保金一年内付清。
六、工程保修:
1、乙方承诺并承担该工程自完工之日期一年内因施工质量、材料质量问题的保修费用和义务。
2、工程竣工经甲、乙双方验收后,乙方向甲方开具盖有乙方印章的《保修单》(无印章无效)。
3、工程保修期内,乙方在接到甲方维修通知后,48小时内到达现场查项,甲方应出具《保修单》,并在双方商定的时间内维修。
七、工期要求:
乙方必须严格按甲方要求工期施工,按甲方工期要求配好必须的施工人员,如乙方未按要求配好施工人员,甲方有权调动。
八、安全施工:
1、施工中严格执行施工规范和质量标准,保质按期完成工程施工。
2、施工中严格执行安全施工规范,因违反安全施工规范出现工伤事故,由乙方自行承担,与甲方无关。
3、文明施工,施工现场及时清扫,保证施工现场的整齐有序。
4、负责做好成品保护工作。
九、有关责任:
合同当事人双方任何一方违约(或部分违约)均须向对方支付约定的违约金,并赔偿因违约而给对方造成的损失。
十、其他部分:
1、本合同未尽事宜,双方在工程施工过程中另行补签,补充协议与本合同同样具有法律效力。
2、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,本合同自签字之日起生效,款付清失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____
将本文的Word文档下载到电脑
推荐度: