网吧布线合同范本(汇总17篇)

网吧布线合同范本1

第十一条合伙的终止及终止后的事项

1、合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满；②全体合伙人同意终止合伙关系；③合伙事业完成或不能完成；④合伙事业违反法律被撤销；⑤法律、行政法规规定的其他原因。

2、合伙终止后的事项：合伙企业解散，应当由清算人进行清算。清算人由全体合伙人担任，清算人自被确定之日起十日内将合伙企业解散事项通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。清算人在清算期间执行下列事务：

（一）清理合伙企业财产，分别编制资产负债表和财产清单；

（二）处理与清算有关的合伙企业未了结事务；

（三）清缴所欠税款；

（四）清理债权、债务；

（五）处理合伙企业清偿债务后的剩余财产；

（六）代表合伙企业参加诉讼或者仲裁活动。

清算期间，合伙企业不得开展与清算无关的经营活动。合伙企业财产在支付清算费用和职工工资、社会保险费用、法定补偿金以及缴纳所欠税款、清偿债务后的剩余财产，由合伙人按照实缴出资比例分配、分担；清算结束，清算人应当编制清算报告，经全体合伙人签名、盖章后，在十五日内向企业登记机关报送清算报告，申请办理合伙企业注销登记。合伙企业注销后，合伙人对合伙企业存续期间的债务仍应承担无限连带责任。

第十二条合伙人在合伙期间，不得向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额。否则应向守约方支付5万元的违约金。

第十三条合伙人违反合伙协议的约定，从事与本合伙企业相竞争的业务或者与本合伙企业进行交易的，该收益归合伙企业所有；给合伙企业或者其他合伙人造成损失的，依法承担赔偿责任。

第十四条其他

（一）经全体合伙人协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充；补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准。

（二）本协议书一式___份，甲乙各执一份；

（三）本协议书经全体合伙人共同在场当面各签字后生效。

第十五条纠纷的解决______合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

甲方（签字或盖章）：_________；________年______月_____日

乙方（签字或盖章）：_________；________年______月_____日

网吧布线合同范本2

甲方：

乙方：

一、服务细则

服务范围

台式计算机

激光打印机、针式打印机、喷墨打印机

电脑显示器

网络集线、交换设备

其他疑难问题

服务地点

乙方服务地址(包含取件、送件、维修) 公司办公地点

服务时间

服务时间为20xx年12月16日到20xx年6月16日，除国家规定节假日外，每周一至周五上午9：00至下午4：30。提供免送维修服务。

客户免送维修服务响应时间为4小时，响应时间的计算是从本公司接到客户的维修通知开始，到本公司维修人员开始与客户联系止。

自维修人员开始与客户联系起至本公司维修人员到达服务地点止，其中所用时间即是到达现场时间，最低限度48小时内到达。

服务条款

现场取机或现场维修，本公司维修人员将前往服务地点维修或取机返回维修。

本公司将有专职维修人员提供每月一次的现场例行检查维修。

维修过程中，对出现故障的设备进行检测并加以修理，本公司将提供一切必要的劳务、零件和材料，保障客户的设备正常工作。如果，需要更换零件，则用新的或与原件相当的零件。对于修理费用超过设备现有估价30%的需征得客户同意。

在寻求永久的解决办法之时，可能会提供暂时的应急措施供客户采用。

如果本公司决定需要额外零件或资料，就将设备取回公司维修部重新修理，

本公司将根据客户的维修设备提供维修过程中的备件，若出现备件短缺则有客户协助解决，本公司不承担必须提供备件的责任。

二、客户责任

客户应按照正确操作方法, 正常使用电脑。

网吧布线合同范本3

法定代表人：

住所：

承包人（全称）：

法定代表人：

住所：

根据《^v^民法典》、《^v^建筑法》、《^v^产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

第二条 工程承包方式

第三条 工程期限

在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

第四条 合同的价款

1、总价：工程总价为人民币大写：__________万元整（￥：__________元整）；总价包含且不限于设备费、材料费、包装费、运输费、人工费、保险费、文明施工费、水电费、资料整编费、总承包配合费（合同总价的）、测试费、利润、税费、验收费及完成本工程不可缺少的全部工作内容而必须发生或可能发生的一切风险费用；

2、本工程总价为最终结算价，合同履约期间，合同总价不做任何调整。

第五条 甲乙双方的责任和义务

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

（1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约_________米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）。

（2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

第六条 工程质量标准

工程质量不符合设计要求、质量不合格的、甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

乙方按协议规定完成合同内全部工作，整理齐全竣工资料后可向甲方提出竣工验收要求；甲方收到乙方竣工验收单后3日内应组织相关部门进行验收，超过3日不组织验收，视为甲方验收合格，验收按国家规定程序办理，自有关主管部门签发验收单之日5天内将工程移交给甲方，移交后甲方方可使用。

第七条 工程价款的支付方式

1、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内，承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。

2、办理工程价款竣工结算的一般公式为：

竣工结算工程款=预算（或概算）或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额－预付及已结算工程价款－保修金。

3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金，发包人从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，质量保证金为___________________________________元（人民币）；￥：____________元（人民币）。

第八条 工程材料的提供

整个弱电工程采购部分包括：除综合布线工程所用的交换设备及ups配电工程中所用的ups主机由甲方采购外，其它材料和主材由乙方统一采购。

第九条 工程的验收

工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

第十条 维修期限

1、保修期限自验收合格之日起_____个月；

2、质保期内发生保修情况，乙方应在甲方或用户通知的4小时内指派专业人员到场维修，如乙方未能按时到达现场，甲方或用户有权自行或雇请第三方进行维修，所发生的费用从乙方的质保金中予以扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

第十一条 违约责任

乙方工程质量不符合合同规定的，负责无偿维修或返工，由于维修、返工逾期交付及延误工期的，按合同总价的3％偿付逾期违约金。

第十二条 争议的解决

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可直接向人民法院起诉。

发包人：（公章）

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

______年___月___日

承包人：（公章）

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

______年___月___日

网吧布线合同范本4

甲方：

乙方：

一、总则

1、甲方将__________台电脑及周边设备交给乙方负责日常维护及故障排除。

2、每台电脑的维护费_______元（人民币）/月，合计每月维护费_________元（人民币）。该费用不包括更换零件的费用，如需更换零件，乙方应征得甲方的同意，并且按照市场价收费，乙方不另外加价。

3、甲方的电脑如出现问题，乙方应在标准响应时间内随时上门解决；如果没有问题，乙方也应该每月至少上门服务一次，对所有电脑进行一次系统的检测，以保证电脑的正常使用。

本协议服务费总金额为：（大写）人民币________元。

二、服务条款

1、乙方实施上门服务地点为协议规定电脑使用所在地。

2、周期：每月定期上门服务一次，如有特殊情况需随时响应。

3、9：00-20:00（北京时间）为乙方执行本协议的标准时间，乙方在接到甲方维修要求电话后三小时之内为本协议的标准响应时间（限南山、宝安、龙岗，东莞凤岗，沙岭，雁田。其它地区根据实际情况而定）；如甲方需要乙方在标准工作时间以外进行维修工作，甲方必须在周一至周五的工作时间内提前通知乙方，否则，乙方有权拒绝甲方的要求。

4、标准响应时间：从乙方确认并接受了甲方的现场服务请求至乙方服务人员到达服务地点所需的最长时间为24小时，标准响应时间为12小时。

5、甲方在本协议所包括的服务设备出现故障后要及时通知乙方，并将出现故障的情况如实告知乙方，以协助乙方维修人员做出正确判断，因故障现象未如实告知乙方所产生的后果由甲方承担。

6、如果甲方服务设备故障严重，而无法现场修复必须由乙方拿回大修，乙方需经甲方同意。

7、更换部件

（1）部件更换可能会影响办公设备的功能、性能，乙方要在与甲方协商认同后进行。

（2）乙方为甲方提供的更换部件必须保证为原装部件，如有特殊情况，乙方需在与甲方协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。

（3）更换部件的费用由甲方承担，乙方有义务提供部件的报价，供甲方参考确认。

三、服务方式

1、电话支持：乙方通过服务电话对甲方的故障设备做出基本故障判定、故障排除、操作指导的服务。

2、现场服务：当甲方在断定无法只通过电话支持来排除故障设备的故障时，将根据协议条款中的有关规定乙指派专业人员在标准服务时间里到达服务现场服务。

四、服务内容

1、硬件服务：保证硬设备正常运转，如发现硬件损坏或需更换，由乙方提出配件规格型号和报价，经甲方签字确认后，乙方方可代购；或者由甲方自行采购。

2、软件服务：保证用户操作系统软件正常运转，我公司可以优惠价格向甲方提供各类正版系统软件和应用软件，同时协助甲方使用好各种应用软件。

网吧布线合同范本5

委托方（甲方）：

承建方（乙方）：

一、工程介绍：

1、工程名称：________________________________________________________；

2、施工内容：___________________________________________________________________________________________________________；

3、施工地点：________________________________________________________。

二、主要工程量：

1.在承建工程过程中，乙方包工、包料完成上述工程介绍中的施工内容，甲方应积极配合乙方进行安装和调试等各项工作；

网吧布线合同范本6

甲方：

地址：

电话：

乙方：

地址：

电话：

根据中《华人民共和国合同法》的`有关规定，为明确合同双方的权利和义务，经双方友好协商，现达成以下条款：

１、产品的名称、数量、价格：

明细附后

２、付款的时间与方式

３、质量标准

、乙方所提供的产品保证为原厂原装新品。产品质量须与该厂的公开说明资料相一致，否则甲方有权要求退货退款。同时甲方保留追究其法律责任的权利。

、乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。

、乙方需就所提供产品，提供全套技术资料等必要文件。

、在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题，乙方需要在1个工作日内给予响应，3个工作日内给予处理。特殊情况需要乙方提供备机给甲方。

4、产品售后服务

售后服务协议

1、在布线系统验收合格后一年内，因综合布线系统设备质量问题发生故障，由乙方免费更换。

2、我公司将做到在接到客户通知后24小时内到现场，属于工程施工的故障，当时处理，如是产品的原因，要做到积极为用户设想，主动与供货商联系，把产品原因当作工程施工的原因来处理，工程完工一年以后，可提供收费服务，只收维护材料款。

5、违约责任

、除不可抗拒事件，任何一方不得违反本合同条款。

、如发生交货日期延迟，乙方每延误一天交货需按合同总额的千分之五向甲方支付违约金；甲方不得拖欠乙方货款，如甲方没有按期支付，每延误一天需按合同总额的千分之五向乙方支付违约金。违约金最多不超过合同总额的10%。

6、争议的解决：

凡因执行本合同所发生的争议，或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，依照《^v^合同法》，由双方认可的仲裁部门解决或向人民法院起诉。

7、其他：

本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。

合同附件与本合同具有同等法律效力。

本合同自甲乙双方签字盖章之日生效。

公司名称：

税号：

地址:

电话：

开户行及账号：

甲方：

乙方：

签字：

签字：

（盖章）

（盖章）

日期：

日期：

网吧布线合同范本7

1、____________为合伙负责人。其权限是：

①对外开展业务，订立合同；②对合伙事业进行日常管理；③出售合伙的产品（货物），购进常用货物；④支付合伙债务；⑤进行财务管理。

2、其他合伙人的权利：①听取合伙负责人开展业务情况的报告；检查合伙帐册及经营情况；②共同决定合伙重大事项。

不具有事务执行权的合伙人擅自执行合伙事务，给合伙企业或者其他合伙人造成损失的，依法承担赔偿责任。

第八条合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。本合伙协议签订后合伙人不得同他人在合伙企业同一县级行政城市内合作经营与本合伙企业相竞争的业务。（除非取得其他合伙人的同意）合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的，须经其他合伙人一致同意；未经其他合伙人一致同意，其行为无效，由此给善意第三人造成损失的，由行为人依法承担赔偿责任。

第九条合伙人的出资、以合伙企业名义取得的收益和依法取得的其他财产，均为合伙企业的财产。除本协议另有规定外，合伙人在合伙企业清算前，不得请求分割合伙企业的财产。

第十条禁止行为

1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。

2、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。

3、禁止合伙人与本合伙签订合同。

4、如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。

网吧布线合同范本8

甲方：

乙方：

依照《^v^合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。

一、工程概况:

工程名称：xxxxxx

工程地点：xxxxxx

工程范围：xxxxxxxxx

工程内容：监控系统布线、设备安装及调试

合同金额￥：xxxxx(大写：叁万陆仟圆整)工程在本监控系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出本监控系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。

三、产品质量及安装调试要求：

1、乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。

2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。由此带来的一切损失由乙方负责。

3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。

4、由甲方提供安装场地及电源。

四、技术标准及质量保证

(1)布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。

(2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

(3)乙方保证项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。

(4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)

五、工程项目建设期限：

合同签定后日内进场施工，整个施工工期天。20xx年4月20xx年4月日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)

六、售后服务：

1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。

2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在8小时内响应，48小时内解决故障，若在48小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证甲方的正常使用。

3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护合同的设施、设备。

七、竣工验收及付款方式：

项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相关资料。乙方自书面通知之日起，一周内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。项目施工安装、调试完毕后，并签注验收结论。自合同签定起5日内支付合同总金额的50%(元大写：壹万捌仟圆整)，工程进行到安装监控器时付总金额30%元大写：壹万零捌佰圆整)(此部分资金不计算利息)，验收合格后付清余款(￥：元大写：柒仟捌佰圆整)，逾期不付按支付滞纳金。

八、约定事项

(1)为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。

(2)合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。

(3)附件1作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。

九、违约责任：

1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的向甲方支付违约金;若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。

2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的向乙方支付违约金。

十、合同按《^v^合同法》，《^v^产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。

十二、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。

十三、合同一式两份，由甲乙双方执一份

十四、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

十五、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

网吧布线合同范本9

甲方：_____________

乙方：_____________

丙方：

为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合布线工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定如下综合布线协议：

一、综合布线工程概况

1、工程名称：惠民小区综合布线工程

2、工程地点：临泽县工业开发区

3、工程性质：结构化布线系统

4、工程范围：结构化布线工程的设备材料的供货及技术服务(包括：系统方案设计、工程督导、系统测试及保证)

二、工程进度及验收

1、工程范围

1)综合布线线缆敷设

2)总配线架和交换机的安装及线缆连接

3)计算机主机房电缆的连接

4)各信息点的安装和连接

5)utp测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试

2、甲乙双方的责任

甲方的责任

1)甲方应按综合布线合同规定的时间、款额及时付款。

2)甲方保证提供综合布线施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。

3)甲方需派一名综合布线工程技术人员协助工程技术督导。在综合布线施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。

4)甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在综合布线工程验收合格后全部收回、销毁。

乙方的责任

1)乙方应按合同规定的时间及时提供综合布线工程所需的材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并符合国家相关标准。

2)乙方负责提供综合布线工程系统配置设计方案，综合布线施工图设计，同时负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。

3、工程时间和进度

自综合布线合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场。在甲乙双方协商、乙方认定的前提下，配合大楼的内部装修进度，实际有效工期为x天(从接到甲方通知之日起计)完成此工程。

五、违约责任

1.乙方未能在合同规定的期限完工，每逾期一天完工，按合同总价款的付给甲方违约金，若非甲方原因或不可抗力造成工期延误超过5天时，甲方有权中止合同的执行，乙方应在三个工作日内赔偿等额违约金。

2.工程完工后，如果第一次验收不合格，准许乙方返工一次，工期不超过5天。如果返工后再次验收仍不合格，则工程为不合格，甲方有权中止合同的执行，乙方应在三个工作日内退还甲方已付的工程款并赔偿等额违约金。

3.甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方付款，每逾期一天付款，按总金额的付给乙方违约金。

六、售后服务

自综合布线合同项下工程验收合格之日起一年内,在无人为造成损害的情况下,若合同项下设备出现任何质量问题,由乙方负责并指定专业人员提供免费的一年保修，综合布线工程材料提供一年保修的售后服务,乙方专业人员应在接到甲方电话通知48小时内抵达现场,如有设备故障需要维修,乙方应48小时内提供备用设备,以保障及时,有效解决甲方问题,不影响业务运营。

七、综合布线合同生效及其他约定

1、本合同正本一式六份，双方各执三份，签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。

3、本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，皆属本合同的组成部分。

4、本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决。

5、合同附件：

附件一：综合布线设备报价清单

附件二：综合布线工程施工报价单

附件三：综合布线工程验收原则及验收标准

验收原则：

1.整个布线工程符合结构化布线规范,接续标准采用ela/tia568b标准

网吧布线合同范本10

甲方：_________________

一、甲方的权利与义务

1．负责对乙方的电脑及外设的定期检修维护，不定期的系统维护、病毒防杀及常用软件的维护（不含专业用软件）。

2．负责对乙方电脑的操作人员进行业务指导和技术服务。

3．电脑使用过程中如出现硬件故障，甲方为乙方免费提供服务（不含配件费）。

5．甲方将尽一切力量保证对乙方提供的技术服务。但是如果由于不可抗拒力量造成服务暂中止，甲方不承担赔偿损失。

二、乙方的权利与义务

1．如出现服务范围内的问题，乙方有权要求甲方扩大工作时间八小时外为其提供服务。

2．乙方于协议签定日先期支付甲方半年服务费_________元整，年终再支付服务费_________元整。

3．在合理范围内乙方如不满意甲方提供的服务，可与甲方协商扣除维修服务费。

4．服务范围外的事宜由双方另行协商解决。

三、协议的起始和终止

1．本协议自甲乙双方签字之日起生效，至_________年_________月_________日终结。

2．如任何一方终止协议，须向另一方协商并付清所有应付款项。

四、争议的解决

对本协议未尽事宜或在执行过程中发生的争议，以方应本着友好合作精神共同协商解决。

本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：_________

负责人（签字）：________ 负责人（签字）：_______

_________年____月_____日 _________年____月____日

签订地点：______________ 签订地点：_____________

网吧布线合同范本11

甲方：

乙方：

一、工程内容：

二、主要工程量

2、委托施工部分的产品应严格按照甲等规格进行采购，现场施工工具由乙方自备。

结算方式：

甲方须在工程完工后，向乙方支付全部工程款项。

三、工程工期

工程工期于20xx年 月 日前完工（若遇特殊情况工期顺延）。

四、双方责任和权利：

1、甲方责任和权利

（1）甲方派同志为代表，到施工现场配合乙方工作，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证，完工后由甲、乙双方相关人员组成进行工程验收。

（2）办理工程施工中有关手续，协助乙方处理工程对外联系、协调等问题。

2、乙方责任和权利

（1）乙方派同志为代表，到施工现场进行管理，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证。

（2）按工程施工规范、规程进行施工，所有施工人员必须做到严格执行安全操作规程，确保施工过程的人身及设备安全，做到安全文明施工，施工过程中出现的任何安全事故由乙方自行负责。

五、未尽事宜，由双方友好协商解决，除协商的问题外其它部分仍按合同执行。

六、本合同一式贰份，双方各执壹份。

甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。本合同自签定之日起生效。

甲方代表签字：

乙方代表签字：

20xx年12月23日

网吧布线合同范本12

A方：_________

B方：_________

A、B双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。

一、验收时间

1．验收时间：合同签订起_________日内，即_________年_________月_________日之前；

二、结算方式及期限

1．合同签订时，A方支付给B方合同总额的_________％作为预付款；

3．对于本合同约定内容之外的应用需求变化，可由双方协商，根据本合同的补充条款，视工程的工作量免费或另行收费。

三、双方责任和义务

A方：

1．按照合同约定，按时支付相应费用；

2．严格按照双方事先约定，积极配合B方工作，审查方案，完成协作事项并监督工程的实施进展；

3．按照合同（及附件）约定的内容进行工程验收。

B方：

网吧布线合同范本13

委托方:__________________(以下简称“甲方”)

受托方:__________________(以下简称“乙方”)

一、服务范围

1、服务内容包括:

(4)为甲方相关人员提供培训服务;

(5)提供技术支持和技术顾问服务;

(6)提供甲方长期现场运行维护服务;

(7)提供________________现场服务;

2、服务范围包括

3、有效期为:________年________月________日到________年________月________日。全部服务期结束前________个月内，双方友好协商签署下一个服务期协议。

二、双方职责

4、甲方职责:

(1)负责提供服务内容实施过程中所需的相关资料;

(2)负责提供乙方在本服务实施过程中所必需的工作场所、设备等;

(3)负责配合乙方协调相关单位实施本合同约定的服务内容;

5、乙方职责:

(1)负责按照相关技术标准规范、保质、按时的完成各项服务内容。

网吧布线合同范本14

买受人:

联系人:_______

出卖人:___________________

联系人:

甲方向乙方定购如下产品种类，型号，数量，单价，总计金额。

网络综合布线材料清单及报价:

序号名称规格程式品牌单位数量单价小计

18多4单轻铠室外混合光缆中心管式米

214多10单轻铠室外混合光缆层绞式米

36多轻铠室外光缆中心管式米

合计___________￥：

金额性质：此价含增值税

交货时间：乙方在甲方见第一笔款电汇单后在天内到货。

第一条综合布线技术标准、质量标准：按照产品原制造厂标准。相应中国^v^的光缆产品标准。

损耗1310≤1550≤拉力3000

压力3000_弯曲半径，20倍光缆直径。

工作温度—30~+60.

质量标准：按照产品原制造厂标准。技术参数符合国家标准。

第二条出卖人对质量负责的条件及期限：详见产品清单，期限从货到验收合格之日起计算，产品质量保障20年。

第三条包装标准、包装物的供应与回收：按标准包装，不回收。

第四条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：产品检验数据报告，等。

第五条合理损耗及计算方法：无

第六条标的物所有权自交付时起转移，甲方开始使用视为验收合格并交付给甲方，

第七条交货地点、方式：甲方所在地-__或甲方指定国内城市地址，出卖人发货，运输保险由乙方负责。

第八条运输方式及到达站港和费用负担：汽运，费用由出卖人全部承担。

第九条检验标准、方法、地点及期限：货到两日内甲方自行组织,甲方在货到二天内应传真产品验收报告及数量给乙方.如未传真,示为默认产品质量及数量合格.

第十条成套设备的安装与调试：无

第十一条乙方保证所提供的光缆产品质量符合或优于技术规范，并做到优质服务。甲方同意按照合同技术规范接受产品并按照付款条件支付货款。

第十二条结算方式时间及地点：

合同签订甲方即付总计合同金额的__左右金额：计_______万元。

其余货款：_______________)在货到后__个月内付清。

1、双方均应遵守上述条款，若未按上述条款执行将被视为违约。

2、合同生效后任何一方终止合同，终止方按合同总金额的20%赔偿给被终止方。

3、如产品不能满足买受人预先要求的产品质量要求，出卖人应按买受人要求维修或换货，在使用过程中如因产品质量问题给买受人造成损失的，由出卖人承担相应责任,并按买受人要求采取补救措施直至合格。责任金额一般不超过总合同金额的30%。

4、如买受方末在合同约定时间内付款，则按合同应付余款的每日千分之五违约金计算作出赔偿，如出卖人末在合同期内按时交货，则也按合同应交付货物金额款的千分之五违约金计算作出赔偿。

第十三条乙方保证所提供产品为-原厂正规产品，并保证按原厂产品保修条款进行质保。

第十四条解决合同纠纷的方式：协商解决，协商不成，由原告在所在地的人民法院提起诉讼。

第十五条合同自签字并盖章起生效，一式四份，双方各执两份，传真与原件同时有效

第十六条其它约定事项：

第十七项：

买受人：_________

出卖人：

订货单位：_____________

供货单位：

单位地址：____________

单位地址：

法定代表人：___________

法定代表人：

委托代理人：__________

委托代理人：

电话：__________________

电话：

传真：__________________

传真：

邮政编码：_______________

邮政编码：

网吧布线合同范本15

第一条合同双方

甲方：

地址：

电话：

乙方：

地址：

电话：______

第二条完整协议

下列合同附件与本合同具有相同的法律效力。

1、设备清单及报价

2、工程实施中的补充文件

第三条定义

1、甲方：

乙方：

2、技术资料：指本合同附件所列的全部系统合同工程图纸和相关资料，报价资料等。

3、不可抗拒力：当合同延误是由于战争、地震、水灾、火灾、暴风雨、雪灾等国际惯例认可的人力不可抗拒因素造成的，不管这种延误是发生在双方同意的合同完成日之前或之后，双方都有免除合同责任的权利。

第四条甲方职责

1、提供总体平面图、各层弱电平面图纸，以便乙方作进一步的深化设计。

2、提供乙方现场施工用电、用水和临时仓库等方便。

3、提供乙方与其他施工单位的协调配合工作。

第五条乙方职责

1、乙方必须根据合同文件所规定的合同工程承包范围设计、施工及验收规范进行合同工程管理、协调、进度控制及在合同工期内完成所有的合同工程设计和施工，同时全面负责有关施工管理、直至合同工程竣工交付及缺陷保修完毕，并应在各方面达到国家和本合同规定的验收规范的标准。

2、乙方须对本工程实施管理、协调和进度控制。全面负责整个承包工程的进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作，编制施工组织设计，及时向甲方提供整个工期月工程进度计划。

3、根据施工总进度计划及时提出合理的实施计划，并按计划与装饰施工进度安排相衔接。

4、乙方必须按有关工程文明施工管理（暂行）规定进行施工，保证施工现场清洁，达到工完料清的文明施工要求。由于乙方原因引起的安全和工程事故，原则上全部由乙方负责。

5、乙方具体承担的工作范围：

（1）施工安装调试；

（2）施工进度及其他事项协调；

（3）施工技术问题的处理和管理；

（4）施工过程的质量管理；

（5）施工过程的安全管理；

（6）竣工资料的编制；

6、乙方具体承担的工作内容及材料：

1，本工程所提供材料详见合同附表。

第六条系统设计

1、本系统的技术设计依据为建设单位提供的图纸文件等用户需求文件。

2、本系统的最终施工图纸、竣工图纸等资料将作为本合同的附件，具有法律效力。

第七条设备

1、设备范围

经过甲方确认的设备清单及报价将作为本合同的附件文件。

2、设备运输

乙方的设备到货地点为本工程的工地现场。

3、设备变更

本系统的所有设备变更必须经过甲方和乙方的审核批准，并及时办理变更手续。

4、仓储

甲方为乙方提供必要的设备材料仓库。

第八条工程施工

1、本合同签定生效后，乙方施工队伍即可进驻现场。

2、甲方任命 为驻施工现场的总代表，乙方任命 王振伟 为驻施工现场的总代表，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。

3、进场人员必须遵守现场施工管理条例。

4、乙方的施工必须遵守相关的施工工艺规范和施工工艺文件，按照施工图进行施工。

5、乙方的施工必须遵守现场工程安全及文明条例。

6、乙方的施工流程必须服从现场的统一协调和管理。

第九条验收标准

1、验收标准：

（1）乙方在深化设计中制订的并且经过甲方确认的最终系统报价，该文件为本合同的附件。

（2）甲、乙双方共同验收

2、检查和返工：

乙方必须接受并配合甲方对本工程的检查检验，为检查检验提供便利条件及时间，并按委派人员的要求进行返工、修改，承担由于自身原因导致返工的费用。

第十条工程进度

1、本系统的工程施工日期__年8月 日，工期为 天完成。

2、若乙方未能在本合同文件指定的竣工日期或任何允许延长竣工工期期限内竣工，则乙方应向甲方支付每逾期一天合同总造价百分之的罚金，甲方在应付款项中予以扣除。

3、如遇下列内容，乙方就延误工期的内容和因此发生的经济损失在2天内向甲方提出书面报告，甲方在收到报告后3天内予以确认，逾期不回复，乙方可以视为报告已被确认。

（1）现场条件不能保证乙方正常施工；

（2）双方无法预见的因素，对乙方施工进度确实造成严重影响的；

（3）甲方同意给予顺延工期的其他情况；

（4）不可抗力：指因战争、动乱、自然灾害等因素确定对工程造成影响的。

第十一条 工程造价

1、最终合同金额为人民币： 元整（RMB： 元）。

第十二条 付款方式

1、双方确定工程实施方案后，甲方需预交工程款： 元。作为工程预付金；

2、工程竣工后5个工作日内，甲方支付乙方剩余部分： 元。

3、如竣工10日内甲方未支付剩余工程款，乙方将以天为单位，每日向甲方收取工程总价1%的滞纳金。30日内仍未支付剩余工程款，乙方有权将工程所安装材料及设备拆回，甲方并赔偿乙方损失。

第十三条 工程保修

1、工程完成后乙方为甲方免费提供一年的工程维修。

2、对提供的交换机等设备。一年内免费维修服务。

3、对本工程以外的其它设备及线路等需要维护维修，安装调试另行收取相关费用。

4、工程结束后在日常维修中遇到：并非是乙方工程质量所造成的故障。()如：人为损坏，甲方擅自改变线路或设备配置等。甲方将终止一切保修服务。

5、工程完工后如甲方要求改动，调整线路及设备等需收取相应人工费。

第十四条 争议解决

1、因合同产生的任何争端或纠纷双方均应以互谅合作的精神协商解决。

6、任何与合同有关的争端或纠纷，如果不能通过协调解决，可向有管辖权的人民法院提出仲裁。

第十五条 合同的生效、变更和终止

1、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。

2、合同的变更必须经过双方协商同意，如果在合同执行过程中对合同文件的具体措辞，条款或章节的任何修订或补充，必须经过各方协调后书面同意并由各方授权代表签字盖章后正式生效。

3、合同的生效与终止：本合同自双方代表签字盖章之日起生效，在竣工验收后、甲方付款完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

甲方法定代表（或授权代表）

签名：

签字日期：

公章：

乙方法定代表（或授权代表）

签名：

签字日期：

公章：

网吧布线合同范本16

发包人（全称）：

法定代表人：

住所：

承包人（全称）：

法定代表人：

住所：

根据《_____》、《^v^建筑法》、《^v^产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。

第一条?工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

第二条?工程承包方式

第三条?工程期限

在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

第四条?合同的价款

1、总价：工程总价为人民币大写：__________万元整（￥：?__________元整）；总价包含且不限于设备费、材料费、包装费、运输费、人工费、_____费、文明施工费、水电费、资料整编费、总承包配合费（合同总价的）、测试费、利润、税费、验_____及完成本工程不可缺少的全部工作内容而必须发生或可能发生的一切风险费用；

2、本工程总价为最终结算价，合同履约期间，合同总价不做任何调整。

第五条?甲乙双方的责任和义务

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

（1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约_________米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）?。

（2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

第六条?工程质量标准

工程质量不符合设计要求、质量不合格的、甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

乙方按协议规定完成合同内全部工作，整理齐全竣工资料后可向甲方提出竣工验收要求；甲方收到乙方竣工验收单后3日内应组织相关部门进行验收，超过3日不组织验收，视为甲方验收合格，验收按国家规定程序办理，自有关主管部门签发验收单之日5天内将工程移交给甲方，移交后甲方方可使用。

第七条?工程价款的支付方式

1、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内，承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。

2、办理工程价款竣工结算的一般公式为：

竣工结算工程款=预算（或概算）或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额－预付及已结算工程价款－保修金。

3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金，发包人从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责_____内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，质量保证金为___________________________________元（人民币）；￥：____________元（人民币）。

第八条?工程材料的提供

整个弱电工程采购部分包括：?除综合布线工程所用的交换设备及ups配电工程中所用的ups主机由甲方采购外，其它材料和主材由乙方统一采购。

第九条?工程的验收

工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

第十条?维修期限

1、保修期限自验收合格之日起_____个月；

2、质保期内发生保修情况，乙方应在甲方或用户通知的4小时内指派专业人员到场维修，如乙方未能按时到达现场，甲方或用户有权自行或雇请第三方进行维修，所发生的费用从乙方的质保金中予以扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

第十一条?违约责任

乙方工程质量不符合合同规定的，负责无偿维修或返工，由于维修、返工逾期交付及延误工期的，按合同总价的3％偿付逾期违约金。

第十二条?争议的解决

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可直接向人民法院起诉。

发包人：（公章）

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

编码：

______年___月___日

承包人：（公章）

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

编码：

______年___月___日

网吧布线合同范本17

合伙企业应当于正常营业后起的每个月1-5日计算上月盈利收入，所获利润优先用于各合伙人回收出资成本，利润分配方式如下：

（一）每个月盈利收入至少保留______元用于合伙企业备用开支；但累计到______元后，不再保留；

（二）其余盈余分配，以出资比例为依据，按比例分配。

第五条合伙企业的亏损及债务承担方式如下：

（一）合伙企业债务及亏损，由各合伙人按出资比例分担；

（二）合伙人任意一方不得利用本合伙企业用作债务抵押、抵偿、还贷；否则应向另一合伙人支付5万元的违约金；

（三）合伙人私人债务与本合伙企业无任何利益、债务关系；

（四）合伙人如对企业债务及亏损赖账不承担出资分配，降扣除其全部股份到除名。

第六条合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意：

（一）变更转让合伙企业营业执照法人；

（二）改变合伙企业的名称；

（三）改变合伙企业的经营范围、经营场所的地点；

推荐阅读：

　　顾问费合同范本(推荐23篇)

　　客户股东合同范本(必备20篇)

　　工地消防合同范本(精选6篇)

　　烧烤进货合同范本(精选55篇)

　　南京正式合同范本(精选40篇)

　　厕所改良合同范本(共6篇)