2023-08-24
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-25
2023-08-24
更新时间:2023-11-05 16:09:08 发布时间:24小时内 作者:文/会员上传 下载docx
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-25
2023-08-24
建设单位(甲方):
承建单位(乙方):
根据《^v^合同法》及其他有关法规,遵循平等、自愿、公平的原则,为明确双方的权利义务和经济责任,特签订本合同。
一、 工程名称:碧水园小区电梯大理石门套供货安装工程
二、 工程范围及承包方式:
1、 工程范围:碧水园小区3#9#全部电梯口门套供货安装。
2、 承包方式:
A、 按工程内容及承包范围:包材料、 包人工、 包工期、 包质量、 包水电、 包安全、 包税金、 包文明施工一切费用。
B、 本合同为固定总价合同。
三、 合同价款及合同工期
1、 电梯门套数量:128门套。
2、 合同单价:550元/套(含一切费用),以后均不做调整;
3、 固定合同总价:70400元(柒万零肆佰元整)
4、 开工日期:20xx年7月日
5、 竣工日期:20xx年月 日
四、 付款方式
1、 甲方优先考虑实物冲抵工程款
2、 全部电梯门套安装完毕后经甲方验收合格付合同总价的75%,验收合格三个月内付至合同总价的95%,余款5%作为质保金,六个月后质量没有问题时一次性无息支付完毕。
3、 甲方每次付款前,乙方必须提供等额的符合国家税务部门规定有效发票。
五、 甲乙方双方责任:
1、 甲方负责提供工程施工用电和用水的接驳点,水电费用乙方自行承担。
2、 甲方必须及时保证资金到位,甲方资金如不能及时到位而造成的损失由甲方承担。
3、 乙方必须按时完成整个工程,保证工程质量,大理石不允许有色差,如出现质量问题(空鼓、 裂纹)和延误工期乙方承担全部责任,并赔偿甲方的全部损失。
4、 乙方要严格遵守施工现场的各项管理制度,必须服从甲方和总包单位的管理,进场施工人员要加强安全教育,要为现场施工人员购买保险,如乙方施工人员因违法操作或不接受现场管理,所造成的安全事故由乙方完全负责,妥善保护好现场的各种施工机械和施工工具,损坏和丢失均自行负责。
5、 乙方在报价是提交的大理石样品甲方封存于施工现场,该样品是合同的一部分。
6、 乙方制作好的大理石板运抵现场安装时,甲方随即抽样进行检验(含破坏性检查)和对照,如与样品不符,视为乙方严重违约,乙方承担一切损失。在工程竣工移交甲方前,乙方必须搬走所有施工机械、 垃圾、 剩余材料,保证施工现场及临近范围的清洁和整齐。
7、 竣工验收前,乙方负责工程的成品(半成品)保护工作,保护期间发送的损坏,乙方自费予以修复,但不得延期交付工程。此项工作直至竣工验收交付甲方使用后止。
六、 争议处理
甲乙双履行合同时发生争议,应协商解决,解决不成甲乙双方同意向工程项目所在地人民法院起诉解决。
七、 合同有效期
本合同自双方签订之日起生效,至工程全部完工并经甲方验收合格、 包修期满后失效。
八、 附则
1、 本合同一式二份,甲方和双方各执一份,由双方签字后生效。
2、 本合同附件为合同不可分割的一部分;
附件一:大理石样品
甲方: 乙方:
年 月 日年 月日
发包方(甲方):_________
承揽方(乙方):_________
第1条:协议工期
工期:_________本工程的安装周期为_________天(日历日),自本协议获得双方确认且电梯到场之日起开始计算。电梯__年__月__日到货,乙方于_________年_________月_________日安装完毕(不包括政府相关部门验收时间)。
第2条:协议价款
本协议总价款工程电梯安装及调试费为(人民币):_________(大写:_________),该价格为本协议一次性包死价格。协议金额中已含安装费、调试费、脚手架费、井道照明费、底坑爬梯费、总包配合费______%、等各项达到交钥匙要求的所有费用。政府相关部门验收费用甲乙双方各承担一半。
第3条:协议工程范围及双方工作:
工作范围:____________________________________
第4条:工程质量标准
工程质量等级:_________。
本工程质量标准必须符合_国家标准(以下简称_国家标准_)和________市地方标准,如果构成协议文件中的任何文件中规定的标准高于国家标准和________市地方标准的,按相关文件中规定的标准执行;如果相关文件中规定的标准低于国家标准和________市地方标准的,按较高标准执行。
第5条:材料(技术)要求
由乙方提供的主要安装用原材料、设备、构配、半成品须按有关规定提供质量合格证,复验合格经甲方、监理书面批准后方可用于本工程。
第6条:工程质量达不到约定标准的部分,一经甲方发现,可要求乙方拆除和重新施工,乙方应按监理工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
第7条:如果乙方深化设计部分包括永久工程,乙方应具有承担这部分设计工作的资质和能力或由乙方委托具备相应资质和能力的第三方承担,这种委托不能免除乙方按本条款约定的任何责任,乙方要对这部分永久工程负全部责任,并使其完工后适用于协议中规定的工程预期目的。乙方的施工图纸已包含了设备的安装位置并应已得到业主的有效确认。在施工过程中因乙方自行改变由此产生的返工或新增费用由乙方承担。因业主的装修设计变化、影响到本协议第设备的安装条件从而引起的价格变化不在本协议范围之内。但乙方有义务协助甲方按同等优惠的价格对变更部分提供同等品质的服务;
第8条:乙方要对一切现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责,并对乙方的文件、临时工程和按协议要求所做的设计负责,即使上述各项工作需由监理工程师批准,但如果出现错误也必须由乙方承担责任。如果监理工程师提出要求,乙方应提交其将采用的施工方法和施工安排的详细说明。
第9条:付款方式
双方约定,乙方所有阶段性付款申请均须附有甲方的书面确认。具体形式如下:
1、安装开工(按批准的进度计划确认)开始前十日内付电梯安装总价的______%,即¥______元(大写:_________整)。
2、电梯通过政府部门验收合格并将相关资料交甲方后十日内支付到电梯安装总价的______%;即¥______元(大写:_________整)。
3、安装保修期为年,通过验收合格满年后日内,根据质量保修的执行情况,经确认后由发包方给予支付。________电梯安装总价的5______%,即¥______元(大写:_________整)。
第10条:乙方须在签订本协议后7天内,向甲方提交经甲方审核通过的施工方案、工程进度表、布置图、施工图表(包括施工详图目录、制作、提供审核等的时间表)、工地人员安排组织表、工程设备及装备明细表等资料。
第11条:乙方要服从甲方对项目的全面管理。甲方负责为乙方提供水、电接口、料库及办公等用地,所消耗的水电费结算办法、验收、退换及交接、乙临设布置、竣工使用及移交、保修内容等一切具体事项由乙方与甲方商定解决。
第12条:甲方工作
负责乙方安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作,安排专门人员,全过程配合乙方施工人员在施工过程中所需配合的工作,做好与其它施工队伍的衔接,协调安装过程中的安全管理工作及其它相关工作。协同乙方维护工地现场保护。
甲方工作人员施工现场的劳动保险和人身保险。负责土建修改和安装完毕后的填充及整修工作。
协调解决乙方现场的水电接口。负责解决安全期间所需水电,正式电源送到机房并提供足够的用电功率,保证乙方正常安装、调试、验收用电。
第13条:乙方的工作:
1、开工前,派员前往工地检查土建是否具备开工条件;
2、设备到货后,协同甲方及供货方共同接受验货和开箱清点;
3、办理并开展电梯安装工程所需的手续和一切施工工作;
4、井道脚手架材料的提供、搭设及拆除,搭建的脚手架须符合安全标准。
5、工程竣工后向甲方移交通过国家和地方检测部门的相关证书、随机文件和设备安全准运证。
6、乙方确保在甲方竣工验收规定时间内验收合格并提交合格证明文件,并承担相关费用。
7、临时施工用房、设备材料库房由乙方自行搭建。
第14条:在工程进行过程中乙方应保证所有雇员遵守所制定的工地规章。工地规章应包括,但不限于下述制度:
A)安全保卫措施;
B)工程安全;
C)工地出入管理制度;
D)环境卫生制度;
E)消防措施;
F)周围及临近环境保护的附加规则。
第15条:乙方须立刻执行甲方获在本协议授权范围内发出的指示。若乙方没有在收到甲方指示3天内执行,甲方可另聘他人实施,并支付相关的费用,此等情况视为乙方违约,违约金为协议总价的20%。由此延误的工期以及给甲方造成的经济损失在违约金不足以弥补的前提下由乙方补足。
第16条:乙方若发现协议文件之内或互相之间有任何差异,须立刻以书面形式通知甲方,说明差异之处,而甲方须尽快给予指示。
第17条:协议总价为协议图纸所明示和隐含的所有工作的全部费用,即包括施工机械设备、人工、安装、管理、维护、保险、利润、税金、风险、责任等和政策性文件中规定的所有费用。除按本协议的规定外,所有因任何税率、税种、货币汇率升降等原因引起的价格波动均不予考虑,协议总价不作任何调整。
第18条:除非另有规定,乙方的价格须包括执行和完成协议文件所述的工作,也包括不能或缺的所有附带工作的费用,不论它们是含在协议文件中有所说明,也不论它们是否在签订协议同时可以预料到。
第19条:乙方充分了解工地位置、情况、土质、道路、储存空间、起卸限制、邻近建筑物等现场情况,施工现场条件对工程施工造成影响的一切因素已经含在协议总价之中,在工程施工过程中,乙方若因施工现场的场地因素而要求甲方进行经济补偿或工期延长均不会获得批准。
第20条:乙方的项目管理部主要人员应经甲方批准。乙方更换时应书面通知甲方,甲方有权更换不称职的项目经理及其技术人员。乙方须自行负责外租场地的安全、卫生、防火、防盗以及人员管理等问题,并保障甲方免负该责任。
第21条:为保证工程质量、控制工程进度,乙方报送甲方的质量和进度的资料。乙方自进场之日始按甲乙双方的约定每周向甲方提交一份_进度报告_,对影响或可能影响工程进度的客观因素应具有预见性的评估和应急方案。
第22条:因乙方原因,甲方发出停工令,由此产生的损失由乙方承担。工期不能顺延。情节严重的给予处罚。乙方的某种违约或过失,监理工程师有权要求乙方暂停工程部分或全体并进行整改或弥补,此种暂停乙方不得延长工期及追加费用。同时甲方将根据协议相关规定对乙方进行必要的索赔。
第23条:乙方的项目经理或相关技术人员必须参加甲方组织的工程例会(如有),如有特殊情况不能参加,须提前一天向甲方请假,获批准后可让有决定权的人员代其参加。无故缺席的,按违约处理,每缺席一次,需向甲方支付______元/次的违约金,甲方可委托丙方从应付或将付的款项中扣除。
第24条:乙方须为所有机械尽量采取降噪措施,以达到不扰民。乙方在本工程竣工后28天内须提交有关本工程的竣工资料两份给甲方。另在需要时按国家规定提交有关本工程的竣工资料(含一套竣工图)归档。
第25条:由本工程开始到竣工证书发出日止,乙方须负全责保护本工程,包括保护工地上或送至或安放在工地上,与本工程有关或供本工程使用的所有临时建筑物、机械、物料和任何其他物件。并须对由于不小心或疏忽或恶劣天气所造成的损坏负全责。若非乙方的原因造成破损,甲方、总包方将积极协助乙方对有关责任单位进行索赔,在乙方与责任单位达成协议之前,乙方应在甲方要求的合理时间内无条件修复。
第26条:乙方应配合甲方的售楼工作,对来现场参观的`购楼客户要有礼貌,并有责任和义务回答购楼客户提出的有关现场情况的问题,起到积极的作用,不能起负面作用和影响。
第27条:乙方须对因自身原因引起的对工程、甲方造成负面影响或声誉、形象受损负责,甲方有权根据协议约定进行必要的索赔。
第28条:甲方建议乙方按规定为本工程投保相关险种,保险费由乙方支付。否则发生意外,由乙方承担后果。
第29条:乙方不得将本工程进行转让和分包。乙方应按协议签订的或总包方规定的开工日期开工,并应按合适的进度抓紧施工,不得延误。
第30条:质量保证:
乙方有义务对甲方之管理员进行使用培训。在质保期内,乙方有义务对所安装的设备进行保养、维修及易损件更换的服务,并承诺在接到客户报修后12个小时之内赶到现场进行维修服务。质保结束后,乙方有义务根据业主的需要提供优惠的维修保养服务;
第31条:违约责任
1、因乙方原因工程达不到约定质量标准的,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍达不到约定条件,乙方向甲方支付协议总价的______%的违约金或由甲方通知乙方从本协议应付或将付的款项中扣除,除上述违约金外,甲方有权单方面免责终止合同。乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失。
2、由于乙方原因,造成工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本合约总价的______%计算,按天累计。同时,逾期15日,乙方仍不能完工的,除上述违约金外,甲方有权单方面免责终止合同,乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失。
第32条:争议的解决
凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,协议各方应通过友好协商解决;若争议在30天内不能解决时,任何一方均可向协议签订地的人民法院起诉。
第33条:其它
1、本协议自双方签字盖章之日起生效。
2、本协议如有未尽事宜,经双方友好协商,可另行签订补充协议。补充协议及协议附件是协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。
3、本协议一式份,甲方份;乙方份,均具同等法律效力。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
地址:_________地址:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
(或授权签约人):_________(或授权签约人):_________
签订日期:_________签订日期:________
发包方:绵阳西城建工集团(简称甲方) 承包方:四川绵阳能全建筑设备租赁有限公司(简称乙方)
经甲、乙双方共同自愿协商一致,甲方将相国生活馆工地型号为SC200/200施工电梯一台承包给乙方安装拆卸。有关事宜协商如下:
1.该施工电梯安拆费总承包价为元整)。包含施工电梯进出场费、设备安装后的检测费,基础预埋件埋设,电梯安装调试,标准节安装及连墙附着安装。
2.付款方式:乙方将该施工电梯安装完毕并经相关检测单位检测后甲方付给乙方安装费用 5000 元(大写: 伍仟 元整)余下部分在施工电梯出场时一次性付清。
3.安装及拆除时间:根据甲方施工需要。
4.乙方在安装拆卸该施工电梯时,甲方派人配合乙方安装拆卸人员工作且保证安装拆卸场地三通一平,在安拆作业过程中如出现安全事故由乙方负责。如场地狭窄,无法进场其责任和损失费用由甲方承担。施工电梯安装完成,经检验合格交付使用后的使用管理完全由甲方负责,其安全责任也由甲方承担,如因安装不到位而发生事故,其责任由乙方承担。
5.该施工电梯在整个使用期间每月进行检查,并将检查结果报给甲方,对不合格项提出整改建议,如未按要求进行检查,其责任由乙方承担。
6.该施工电梯在该工地使用期间,驾驶员由甲方自派,驾驶员需每日填制交接班记录,运转记录,甲方自做好施工电梯维修记录,乙方配合甲方完善关于施工电梯的相关资料(如签字、盖章、提供专用相关表册)
7.该施工电梯在使用期间一般的维修、保养由甲方负责,大型专业维修、保养、人工由乙方负责,材料由甲方负责。由乙方维修不当造成的责任由乙方负责,如操作使用不当造成的责任由甲方负责。
8.甲方需向乙方提供施工电梯基础隐蔽资料、现场平面施工布置图、施工电梯的合格证、说明书等技术资料以便于施工电梯检测及备案。如甲方未及时提供资料所造成的责任由甲方负责。若因高压线路或其它障碍物造成施工电梯安全距离不够等原因,导致检验不合格造成的后果及费用由甲方负责。
9.施工电梯安装、拆卸过程安全由乙方负责。乙方安装人员必须佩戴好安全帽、安全带。
10.甲方根据现场施工需要提前一天通知乙方进行施工电梯升节,乙方必须按甲方要求时间进行升节安装。如未按照甲方要求及时升节,将按照每拖延一天500元处罚。
11.合同有效期:乙方安拆完毕,甲方付清安拆费用时终止。
12.合同自双方签字之日起生效。该合同一式两份,甲乙双方各执一份。
13.本合同乙方同意应收所有款项直接向甲方签字人秦伟个人收取
14.其它未尽事宜双方协商解决。
甲方:乙方:
签字 签字:
甲 方:
乙 方:
一、受甲方委托,乙方为其安装以下1个项目共2台电梯:
项目1
项目2
二、安装周期
经乙方安装人员现场测量,土建符合要求,具备近点施工条件后,进点开工至交付试运行:项目1总工期为10天; 项目2总工期为20天。
三、付款方式(按项目分批付款)
1、乙方开工报告办理完毕,进点安装后三天内甲方支付安装总金额的30%。
2、电梯慢车调试后三天内甲方支付安装总金额的30%,电梯快车调试后再支付10%
3、经国家有关部门验收合格并经过产检合格且工厂保养部门接收后,甲方必须支付乙方安装总金额的40%。
四、安装施工中双方的责任与费用分担
1、乙方责任:
(1)负责电梯设备的安装工作,电梯设备的调试工作;
(2)提供电焊氧割设备;
(3)参与甲方和其他有关部门(含厂检及建委验收)对电梯设备所进行的安
装工程验收工作;
(4)负责所需的施工工具;
(5)遵守施工现场的有关制度;
(6)配合甲方整理电梯验收相关资料;
(7)严守安全管理制度并负责购买意外伤害保险 ,所有人员必须持证上岗;
(8)服从甲方及现场项目业主的管理,任何涉及本合同的工作或须增加工程
量必须向甲方上报,由甲方出面与业主沟通;
(9)工地现场不戴安全帽或高空作业不系安全绳罚款500元/次。
(10)在施工期间如施工人员没有操作证被当地技术监督局查获并罚款,由施工队自己承担。
2、甲方责任:
(1)协助提供安全存放电梯材料及施工工具的用房;
(2)协助为乙方现场施工提供所需电源及施工用电电费;
(3)负责电梯相关土建需整改项目;
(4)负责电梯验收相关资料及费用;
(5)负责电梯安装过程中的管理与协调工作,特别是安全及质量监督工作。
五、违约和赔偿
按《经济合同法》的有关规定执行,电梯安装必须一次性通过厂检与特检部门验收,如安装质量原因导致复检,除所有费用须由乙方承担外乙方还须赔偿3000元/台得经济损失。
乙方人员如发生安全责任事故,由乙方自行承担,如甲方因此受到损失的,按实际发生额由乙方赔偿。
六、合同生效:本合同一式两份,甲乙双方各执一份;双方签字即生效。
甲 方:
经办人:
日 期:
乙 方:经办人:日 期:
篇一:电梯安装承包协议
为了加强管理,适应现行的市场经济,贯彻按劳分配的原则,充分调动安装人员劳动积极性,进一提高安装人员的素质,确保安装质量,更好地为用户服务,电梯安装实行承包,特制定承包协议。本协议适应于客梯、观光梯、病梯、扶梯、货梯。
一、安装人员以班组为单位,实行质量、工期、安全、工资、奖金、路费宿费、工具、材料及各种补贴捆在一起实行单台承包。
二、电梯安装工程明细:
现场名称: 江夏灯饰城 合同编号:梯种及规格型号康力KLM数 量2台承包费:8000元 1台;总价大写: 壹万陆仟元整
三、承包费及结算方式
1、此安装承包费包括;施工所用的全部工具及全部人工费、宿费、交通费、通讯费、井道临时照明、切割片、电焊条、施工时所用的氧气、乙炔、无齿锯片、放线所用的所有钢丝。
2安装人员进入现场3日内,公司向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包总价的30%)
3电梯安装完毕经质检部门验收合格移交维保后,不需要验收的待调试完毕由公司确认无需整改后。公司再向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包总价的60%)
4公司维修保养部门正式接受确认无尾子工程后,公司再向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包费总价的10%)。否则公司不给结算全部安装承包费。
四、安装日期
从可以进入安装现场起,安装时间为:年月日至 年月日止将电梯验收合格,非安装自身原因而不能进行安装,日期不计算在内。
五、公司的职责和权利
1、对安装人员素质,操作技术进行考核,对不符合要求的,可随时取消安装资格。安装人员必须遵守本合同的各项规定。
2、为安装人员提供电梯安装质量保证所必须的《电梯安装验收施工记录》,《电梯安装验收自检记录》。
3、负责电梯的调试,检查工作
4、有权对施工现场各道工序按标准要求随时进行检查验证。
5、公司对现场作业人员安全防护及安全保护用品定期检查监督。
6、有权监督承包人(代组人)对承包人(代组人)下属人员的工资兑现。
六、安装人员的职责和权限
1、安装人员在承包电梯安装前,必须和公司签订电梯安装承包协议后,方可实施电梯安装工程。
2、按协议的要求,安装人员必须牢固树立“安全第一,质量鼎级”思想,坚持现场“自检”和“互检”相结合的原则,确保安装施工现场施工质量。
3、安装前的开箱清点工作,必须在7日内完成,一旦发现错、漏件要如实填写《电梯开箱检查情况记录表》及时报到公司,7日后公司不负责,所有错漏件自己承担。清点确认的部件,要认真保管,损坏或丢失由安装人员负责,按价赔偿。
4、对检查员提出的整改意见,必须认真整改,确保质量。
5、安装人员在安装中的自检应严格按公司指定的检验标准执行,随时接受公司的检查。
6、安装人员在安装过程中,发现质量问题。应及时填写《质量反馈单》反馈给公司。如需现场更改,应经公司同意后进行。
7、严禁无证人员进入现场作业,不准私自招用临时工。临时力工不准进入井道及高空作业,力工只负责搬运,年龄在22周岁以上、45周岁以下。承包人(代组人)应经常不断的对组员进行班前班后随时随地的安全教育。承包人(代组人)对现场安全负全面责任。发生人生伤亡事故由承包人(带组人)自负。
8、安装工人的有关意外伤害保险、社会保险、劳动保护、操作上岗证等费用由承包人(带组人)负责承担。
七、电梯安装质量保证和验证方法
篇二:电梯安装合同
甲方:
乙方:
根据《^v^合同法》以及相关法律法规的规定,经甲乙双方友好自愿、平等、互利的基础上协商,就项目电梯安装事宜,双方自愿达成如下协议,以资双方共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、乙方安装的电梯为 年月日甲方与公司签订的“电梯设备采购合同”中所涉电梯。
二、安装范围
1、电梯机房设备的安装(机房电源闸箱以外的安装材料)
2、井道内关联设备的安装(电梯井道照明系统的材料及安装)
3、电梯设备整机安装调试及井道钢构、玻璃幕安装
4、包含于合同内的候梯厅与电梯相关联设备的安装
5、机房、井道内线槽的安装及电线、电缆的敷设
6、对重和轿厢组装及曳引绳的挂设
7、井道及底坑内照明设备的安装
8、机房、底坑电气检修箱及底坑爬梯的安装
9、安装完工后的调试及试运转
10、乙方负责提供除电梯整体配套之外安装所需的所有材料及配件、工具。
11、乙方应负责除上述内容之外所有为保证甲方所提供的电梯满足正常运转和通过双方的检测验收的全部安装、调试工作。
三、合同价款
1、安装费价格
本合同安装台数暂定为 台,需方暂需要安装 部电梯,本合同签订电梯安装数量暂定为 部,每安装部赠送安装一部电梯,赠送安装的电梯标准应与该部电梯一致,并适用本合同约定。
本合同设备运输费单台金额为:(人民币)小写元
(人民币)大写元
本合同安装调试费单台金额为:(人民币)小写 元
(人民币)大写 元
注:单价包死,按实际运输及安装量结算。
2、此合同价款包含电梯的安装、搬运、调试、保管、检测、双方验收、税金等安装所需的全部费用及维保期间的维护、保养。
四、付款方式
1、运输费在发货前十个工作日将当期订货确认单数量的设备运输费全额付至乙方指定账户。
2、合同签订生效,乙方进场后3个工作日内甲方向乙方支付当期安装合同价的50%;
3、本合同项下电梯全部安装完毕,并通过双方验收合格后验收十个工作日内甲方向乙方支付当期合同价的47%;
4、余款为质保金,一年质保期满无质量问题不计息退还。
5、在甲方向乙方付款前,乙方需向甲方开具本合同全部价款的正规发票,否则甲方有权拒绝付款。
6、若该电梯需河北省相关部门及特种设备监督检验院强制进行检验,检验费由乙方承担。
7、样梯安装付款条件:样梯安装价款在供需双方对此梯验收后十日内需方一次性全额按照本合同约定单价支付给供方,样梯安装没有预付款。
8、赠送电梯安装费不开具发票。
五、工期
本合同项下电梯安装工期为90天/90台,具体开始时间以甲方的书面通知为准。
六、安装及验收
1、乙方必须按照纸设计要求及电梯安装要求、说明书及现行电梯设备安装及检验应符合^v^标准,按照或高于GB10060-1993《电梯安装验收规范》GB7588-20_《电梯制造与安装安全规范》GB16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB50310-20_《电梯工程施工质量验收规范》国标制造生产,按装规范的要求进行安装。乙方负责办理开工备案手续,并负责全部电梯安装、调试、试运行直至通过双方验收合格。(如需工程所在地相关部门的检测验收并取得相关手续)。
2、乙方在合同签订后负责派人员前往现场进行土建勘测并实施相应作业,确保工程现场符合安装要求和条件。
3、乙方在整个施工过程中必须做好各项安全措施保护工作,发生人身损害安全事故产生一切费用由责任方自行承担,与甲方无关。
4、安装期间电梯设备的安全和保管由乙方负责。
5、安装中与总包单位发生的总包管理费由甲方负责协调,电梯安装所用的电梯井道内脚手架及水电费等专项费用由乙方自行承担。
6、乙方应保证现场的安全文明施工及垃圾的清理,并遵守甲方工程现场的各项管理规定及要求,按照甲方要求与其他施工单位交叉配合施工,服从工程现场的统一指挥和协调。对于不服从相关管理的人员一律清出现场。
7、乙方对自身提供的相关材料及配件要及时报验,未经监理单位及甲方验收的材料及配件不得使用。但该检验及验收等行为均不免除乙方对其供应的材料及配件存在的内在质量瑕疵应承担的责任。
8、乙方安装调试完成具备验收条件后,按要求向监理单位和甲方提交验收申请,同时由甲乙双向共同验收。
七、资料
1、合同签订进场3日内,乙方应及时向监理单位或甲方提交正式的相关施工组织、计划、方案、安全保证措施等文件资料进行审核备案。
2、乙方对自身提供的相关材料及配件要及时提交相关合格证明文件及资料。
3、按相关规定提供相关技术文件及其他资料及证书。
八、保修、保养
1、乙方承诺免费对本合同项下的全部电梯维护、保养壹年(乙方安装的电梯存放不超过自交货之日起18个月)。并按规定每月维保次数为2次。每季度、每半年、每年对电梯进行一次系统保养和检查(保养内容见附件)。维保期间,因电梯本身的质量问题出现主机及元器件更换由乙方负责。
2、维保期间乙方必须安排足够数量人员进行日常保养维护,并满足相关规定的'维护保养标准。且维保人员未经甲方同意不得随意更换。
3、乙方应按照甲方指定的时间完成对甲方人员的培训,并按要求免费配合甲方办理招标备案、竣工验收等项手续。
4、除上述内容外乙方应按照其投标文件中的承诺提供售后服务。
5、质保期为壹年自通过双方验收之日起始,质保期间甲方对发现的质量问题有权要求乙方限期修复(特殊情况除外),乙方接到甲方通知后1小时内到场进行维修,如乙方未在甲方指定限期内开始维修或未在指定期限修复完毕,甲方有权自行维修,费用从质保金中扣除,如质保金不足以支付维修费用的,除维修费用由乙方负担外,同时乙方向甲方承担维修款2倍的违约金。如用户索赔造成甲方损失的由乙方双倍承担。
九、保险和不可抗力
1、本合同项下的所有货物在交付甲方使用前均由乙方自行投保。
2、不可抗力发生时,受影响方应立即通知对方,并于14日内出具不可抗力发生地出具的公证部门证明,递交对方并取得认可。
3、不可抗力是指、政府行为以及非双方责任造成的火灾、水灾、飓风、地震、社会动乱、罢工。
十、违约责任
1、乙方延迟完工或违反有关约定视为延迟完工的,每延误一天,乙方向甲方支付合同总价款仟分之二违约金,总工期延误超过20天,甲方有权解除合同,乙方退还甲方已支付的货款并承担甲方相应损失。
2、如乙方未按合同、附件、纸设计要求、设备安装说明进行安装或未通过有关部门检测验收的,乙方无条件按照甲方要求的时间内维修直至至符合质量要求并通过有关部门检测验收,造成的工期延误及相应的违约责任由乙方承担,并应赔偿甲方相应损失,同时甲方有权决定是否解除合同。
3、任何一方擅自解除合同的,或因违约导致对方解除合同的,承担合同价款20%的违约责任。
4、电梯安装完成通过双方检测验收后,乙方应及时交付工程,提供齐全的安装工程验收所需的各种资料,并按要求配合甲方办理验收备案手续,如因乙方原因拖延交付或造成验收备案延后的,每拖延或延误一日向甲方支付合同总额千分之二违约金。
十一、合同争议纠纷
如双方因合同或执行过程发生争议,应通过友好协商方式解决。如通过协商不能达成协议,可将争议提交工程所在地人民法院进行裁决。
十二、其它
1、在全部电梯交付使用前,所有本合同项下的电梯的安全由乙方负责。
2、乙方保证甲方在使用货物时、服务及其任何部分时,不受到第三者关于侵犯专利、商标、或工业设计或其它知识产权的投诉。甲方不承担上述问题涉及到的任何责任。
3、如本合同涉及的事项或货物须作调整的,必须征得甲方书面同意,否则甲方不予认可,乙方承担相应一切责任。
4、在没有事先得到甲方书面同意的情况下,乙方不得将合同或合同的任一部分转让给其他第三方履行(安装合同必须由乙方授权的安装公司安装),否则甲方将有权选择解除合同及要求乙方支付转让部分价款20%的违约金。
5、电梯运至甲方工地现场后,因甲方不具备安装条件或是不可抗力导致乙方无法安装,甲方负责安装期前的电梯存放及保管。
6、本合同一式肆份,供方执贰份,需方执贰份,具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。
需方:
代表人:
年月日
单位地址:
邮编:
电话:
传真:
开户行:
账号:
供 方:
代表人:
年月日
单位地址:
邮编:
电话:
传真:
开户行:
账号:
篇三:安装电梯土建工程施工合同
甲方:(电话:13196393065)乙方: (身份证号:电话13571681624)甲方需在宾馆安装壹部五层五站五门电梯。乙方自愿承包该电梯土建施工工程。经双方反复协商,达成合同条款如下:
一、土建工期:贰拾天。(即从20_年7月16日起8月5日止,8月6日甲方验收)
二、土建工程承包总价:贰万捌仟元整
三、付款方式:
①开工7日内,甲方付给乙方伍仟元人民币;
②开工15天时甲方付给伍仟元人民币;
③甲方会同电梯购置安装方验收土建工程合格并完成电梯安装、调试、验收后,甲方接受使用钥匙时,甲方付给壹万伍仟元;
④剩余叁仟元为质保金。电梯正常运行3个月后,若土建工程质量没问题、甲方如数给付,若出现土建问题,乙方无偿予以维护修理,直到电梯运行正常。(在此期间,人为损坏和不可抗拒损坏除外。)
四、甲方责任:
1、给乙方提供施工期间的用电、用水、场地;
2、施工期间、协调乙方和其他施工部门的工作关系;
3、保证工程款的按时给付,按期验收合格工程;
4、若乙方在挖基坑时出现管线等预埋物,甲方给乙方以补偿处理。
五、乙方责任:
1、施工期间的安全,全部由乙方负责。乙方应高度重视安全施工、按照规定、严格操作程序、安全管理、做好各种安全防护措施,时时抓好防火、防盗、用电事宜。凡在施工期间出现的任何不安全事故,一切责任均由乙方承担,甲方不承担任何责任。
2、乙方应严格按照施工纸要求施工,确保工程质量。特别要服从和配合电梯购置安装方的要求,全面负责电梯土建工程的质量安全、保证五层、五站、五门电梯工程、保质保量安装并通过验收。
3、乙方使用的土建工程所有建材及工具均自购、自备、自理、自管、与甲方无关。
4、确保工期,若误期,按总价的5%,按天计算,由甲方扣除。
六、本合同签字生效,即产生法律效力。
本合同壹式叁份,甲乙双方各执壹份。
甲方签字:乙方签字:
年 月 日
为了加强管理,适应现行的市场经济,贯彻按劳分配的原则,充分调动安装人员劳动积极性,进一步提高安装人员的素质,确保安装质量,更好地为用户服务,电梯安装实行承包,特制定承包协议。本协议适应于客梯、观光梯、病梯、扶梯、货梯。
一、安装人员以班组为单位,实行质量、工期、安全、工资、奖金、路费宿费、工具、材料及各种补贴捆在一起实行单台承包。
二、电梯安装工程明细:
现场名称: 合同编号:
梯种及规格型号 数 量 承包费小计
台 元
台 元
台 元
台 元
台 元
承包费总计: 元 台;大写:
三、承包费及结算方式
1、客梯、观光梯、病梯、载货电梯承包费:以五层五站为基价,630㎏、800㎏、1000㎏为¥5,000元/台,每增加一层加¥600元。1350㎏以上,不分层站多少每台增加¥600元。450㎏五层五站为基价¥4,500元/台。每增加一层¥500元,增加贯通门壹套200元。此安装承包费包括;施工所用的全部工具及全部人工费、宿费、交通费、通讯费、井道临时照明、切割片、电焊条、施工时所用的氧气、乙炔、无齿锯片、放线所用的所有钢丝。但不包括搭、租、拆脚手架,木制板、水泥等材料费用另议。
2、扶梯:待定
安装人员进入现场5日内,公司向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包总价的20%)
安装前期电梯立完导轨验收合格后公司再向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包总价的20%)
安装中期电梯调试合格后公司再向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包总价的20%)
电梯安装完毕经国家质检部门验收合格移交维保后,公司再向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包总价的20%)
公司维修保养部门正式接受确认无尾子工程后,公司再向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包费总价的20%)。否则公司不给结算全部安装承包费。
3、电梯安装结束后,由公司向当地政府部门申报验收,并承担验收费用。杂费由公司和承包人各承担50%。安装人员准备好验收资料,做好验收准备。如果由于安装原因造成复检,复检费及杂费由安装人员承担,直至验收合格。
4、电梯安装承包费支付形式工资加奖金,承包人员应得部分超出国家财政规定按规定交纳个人所得税。
四、安装日期
从可以进入安装现场起,安装时间为: 年 月 日至 年 月 日止将电梯验收合格,非安装自身原因而不能进行安装,日期不计算在内。
五、公司的职责和权利
1、对安装人员素质,操作技术进行考核,对不符合要求的,可随时取消安装资格。安装人员必须遵守本合同的各项规定。
2、为安装人员提供电梯安装质量保证所必须的《电梯安装验收施工记录》,《电梯安装验收自检记录》。
3、负责电梯的调试,检查工作
4、有权对施工现场各道工序按国家标准要求随时进行检查验证。
5、公司对现场作业人员安全防护及安全保护用品定期检查监督。
6、有权监督承包人(代组人)对承包人(代组人)下属人员的工资兑现。
六、安装人员的职责和权限
1、安装人员在承包电梯安装前,必须和公司签订电梯安装承包协议后,方可实施电梯安装工程。
2、按协议的要求,安装人员必须牢固树立“安全第一,质量鼎级”思想,坚持现场“自检”和“互检”相结合的原则,确保安装施工现场施工质量。
项目名称:
合约编号:
电 梯 销 售 及 安 装 合 同
甲方: (以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲方受发包方: (以下简称发包方)委托,向乙方购买及
安装用于 项目的东芝牌(TOSHIBA)电梯事宜,本着诚实信用、互利互惠的原则,经过友好协商同意签定此合同。条款如下:
一、机件规格及数量
1.产品制造商 :东芝电梯(沈阳)有限公司
2.产品名称 :全电脑控制变频变压调速乘客电梯
3.规 格:见合同附件二(电梯规格表)
4.数 量:2台
二、价格及付款币种
1.合同总价:即壹佰零肆万玖仟贰佰元整,¥1049200.00元。(详见附表一)。
2.发包方认可价中含设备费、运输费、保险费,安装费、验收、调试费、维修费等本交钥匙工程全部费用。
三、合同生效及付款方式
1.双方同意乙方向发包方申请电梯拨款,款到甲方后先付乙方20万元电梯定金,乙方与东芝电梯签合同后,乙方将此定货合同提供给甲方一份,甲方确认后,再拨60万元作为发货款。乙方在安装调试完后,提供竣工资料,交出钥匙,保证不因电梯工程影响整个工程竣工验收工作。电梯款全部到位甲方扣除管理费和税金,剩余款甲方与乙方结清,乙方出具发票并向甲方提供5%银行履约保函作为质保金,质保期内因维修不及时引起的纠纷和罚款均由乙方负责。
2.甲方的付款以电汇(电汇费用乙方承担)或支票方式直接给付本合同中的乙方帐户,否则视为甲方未履行付款义务。
3.甲方管理费5%按966000元的乙方工程款计算,约计为元(发包方提议)
四、交货日期
机件预定交货日期:年 月 日
五、预定安装工期
1.乙方预定于 年月 日进场安装,30天完成安装。
(如甲方土建或付款条件情况未能符合安装条件,则安装工期顺延)
2.甲方协助乙方,乙方安装后10 天完成调试.
3.如因甲方的原因而影响乙方施工时,安装或调试工程时间顺延。
六、机件交货及安装地点:
甲方建筑物名称: 甲方建筑物地址:济南市旅游路南侧,转山西路东侧(龙泉山庄居住区内)
七、机件交货方式 :
乙方负责运输。
八、机件的所有权转移
对于双方缔结于本合同中的标的物,在货物安装完毕并经当地技术监督部门验收合格后,乙方将货物所有权连同钥匙一同与甲方交于发包方。
九、合同规格及交货、安装日期确认和变更
1.发包方如需变更电梯规格或变更原设计建筑物尺寸时,甲乙双方及时沟通乙方向发包方提出工期增减费用等为宜,甲方协助办理。
2.乙方按现场实际情况确定进场安装的日期,按双方商定的指定日期进行施工。
十、验收标准及方式
1.乙方会同甲方、建立、发包方,按装箱清单及合同附件所列的产品规格数量和质量标准验收,并出具书面验收证明,签字确认装箱的完好性。
2.开箱验收时如发现缺件或部分零件不合格时,乙方负责核对后迅速补齐或调换。
3.甲方不得自行开箱或委托其他单位开箱的。
十一、质量保证
1.乙方按照和建设方商定的品牌和安装事宜施工,并保证本产品质量规格符合
GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》中对于产品质量的要求。
2.产品经政府部门验收合格后,若建设方使用不当而致产品损坏的,乙方可提供有偿服务。
3.乙方必须保证工程质量,以便顺利通过政府主管部门的最终验收,须符合:
GB10060-1993《电梯安装验收规范》
GB7588-20xx 《电梯制造与安装安全规范》
GB50310-20xx《电梯工程施工质量验收规范》
4.乙方自电梯的政府主管部门验收合格日起计12个月内为甲方提供免费维保服务。接到排除电梯故障要求的12小时内,到达电梯进行检查维修。
5.乙方在维保期间将对使用情况进行质量回访工作。
6.按照^v^《特种设备安全监察条例》的相关规定,乙方应在电梯免费维保期满前30天内与发包方订立电梯保养合同。
十二、违约责任
1.中途退货的(除不可抗力外),如仅支付了定金,则乙方可以不返还定金;如已支付了除定金以外的部分或全部货款,造成乙方部分生产的情况,应承担违约责任。乙方将产品制造完毕后退货的,乙方可以不返还已收取的全部货款(包括定金)。以上情况一旦发生由乙方负责要求发包方执行
2.乙方收取定金后不按时交货超过30天以上,加倍返还定金。(定金归发包方)。
3.乙方未按合同规定条款完成交钥匙工程30天以上,加倍返还已付货款。
4.乙方承接本工程,对本合同约定内容承担全部责任。
十三、不可抗力
1.因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,可相应延迟履行合同的期限,但法律另有规定的除外。
2.本合同所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
十四、其他约定
1.合同签订前,乙方已对甲方办公楼预留电梯处施工条件查看,认为具备安装的条件。合同签订双方后应相互配合如期履行生产、安装。乙方承担安装电梯的水、电费用。
2.若判明甲方将向乙方购买的产品用于武器或大规模杀伤性武器(核、生物、化学及导弹关联)的研究开发(制造、加工、再处理、运行、研究开发、开发贮藏及其建筑物)时,乙方可立即解除本合同。
3.此项目为交钥匙工程,乙方负责全部事项及所涉及到的所有相关费用直至货物达到正常使用标准且向甲方提供《电梯安全检验合格证》。(4空缺)
5、安装过程中人员人身安全等事故由乙方负责,与甲方无关。
6.双方发生争议时,应先协商解决,协商不成,由工程所在地人民法院诉讼解决。
7.双方不得单方以任何方式变更或修改本合同,但本合同中未尽事宜,双方可另行协商,达成书面补充协议,补充协议经双方签章确认后构成本合同的附件。
8.本合同所有附件均不可分割,享有同等法律效力。
9.本合同依据《合同法》等相关法律制定,其未尽事项皆受上述法律约束。
10.本合同一式 4 份,每份 9页,双方各执 2份。
甲 方
单位名称:
公 章:
法定代表或授
权代理人签章:
签定日期:
单位地址:
电 话:
开户银行:
帐 号:
纳税人代码:
邮政编码:
合同编号:
签订日期: 年 月 日
电梯设备采购合同
买受人: (以下简称甲方) 出售人: (以下简称乙方)
第一条 根据《^v^合同法》和^v^《特种设备安全监察条例》以及有关电梯制造、安装、维修保养等相关规定,甲乙双方经协商一致签订本合同。
第二条 合同价款
本合同总价款为
电梯名称、型号和价款(本合同文本内出现的所有货币金额,如未加另行指明,
设备规格、型号等技术数据详见本合同【附件1】:电梯技术规格表。
第三条 工期
电梯设备到施工现场日期为年月最多不超过三批。)
第四条 质量标准:合格 第五条 付款方式
1、合同签订后7天内支付全部合同款的5%作为定金,要求的设备到场日期60天前支付合同款15%的排产金,并将付款凭证盖章传真或寄送至乙方的法人委托人,并
注明付款单位名称、合同编号;同时乙方开出同等金额有效期为6个月的银行履约保函给甲方,设备经当地负责特种设备安全监督的部门验收合格后保函自行失效。
2、发货前5天支付合同款70%作为提货款,同时乙方开出同等金额有效期为6个月的银行履约保函给甲方,设备经当地负责特种设备安全监督部门验收合格后保函自行失效。
3、电梯货到工地验收合格后支付合同全部尾款,同时乙方提供合同总价5%质保金保函,保质期满,结清甲方代付维修款后保函失效。
4、甲方按照本合同约定向乙方支付每批电梯设备款前,乙方应给甲方提供全额的增值税发票。
5、甲方有权根据实际需要要求乙方分批制造和发运,但最多不得超过三批。除定金外,甲方根据每一批次实际数量和金额向乙方支付电梯设备款。
6、如果收款方名称与乙方名称不一致,甲方有权决定不支付合同款。由此而引起的任何延误或问题,甲方不承担任何责任。
第六条 交付与验收 1、交付的时间和地点: (1)预定交付时间: (2)交付地点: 2、验收
(1)甲方在乙方交付前,负责提供合适的电梯设备存放场地。
(2)甲方、乙方、安装单位和监理单位等根据发运资料对运抵的所有设备包装完整性及装箱数量进行清点,各方签字确认后即表示交货验收完成。但此验收并不能免除任何乙方对交货产品存在设计、制造、使用性能方面缺陷和不合格的责任、违约责任及对甲方造成损失的赔偿责任。安装过程中,乙方负责编写开箱记录,发现有缺失、损坏的主机和零备件,由乙方负责及时补齐,保证安装进度。
(3)乙方送货时,须提供质量保证书和检验合格证等相关资料,否则,甲方有权拒收。
(4)货物采购及工程安装验收合格并不免除乙方对所供应设备的质量保证责任。 第七条 合同设备运输
1、乙方负责合同约定采购的设备运输至指定地点,全部设备的运输费、运输保险费、装卸费、二次搬运及货物保管费等费用已计入合同总价内。
2、乙方提供的全部货物,均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。若由于包装不妥引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
3、乙方在送货过程中对可能引起的路桥加固、损毁后修复、人员伤亡等承担一切责任。运输车辆改装时增加的费用由乙方自行承担。
4、乙方在送货过程中因公安、交警、城管等执法部门规定白天不准行车或晚上城市主干道不准行车而带来的不便由乙方自行协调,乙方不能要求追加任何费用,更不能据此延误工期。
5、乙方在设备装卸、运输过程中因违反法律、法规而遭受的行政处罚或造成任何的人身伤害、财产损失与甲方无关,由乙方负责处理并负法律责任,乙方承担货物在交付给甲方前发生的一切毁损、灭失的风险。
第八条 产品质量保证
1、双方确认:本合同所指的全部电梯制造商为:
电梯生产厂家根据GB/T21739-20xx《家用电梯制造与安装规范》进行制造与安装。 2、乙方承诺提供的电梯产品是全新的、未曾使用的,符合国家相关标准和强制性要求的,经质检合格,允许销售使用的产品。乙方对其所提供的电梯及其安装后的设备质量承担全部责任。买卖双方在签署本合同同时对设备相关技术文件进行盖章确认,买方应保证提供的技术文件中记载的数据与安装现场实际尺寸、数据一致。
3、根据^v^令(20xx)第373号文件规定,电梯的安装、改造、维修,必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照本条例取得许可的单位进行。电梯制造单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。
第九条 技术文件和要求
1、每台电梯应具备整套随机技术文件并经妥善包装随电梯设备一同发运,若有任何文件遗失,乙方须在15天内将这些资料免费邮寄给甲方,包括但不限于以下内容:
(1)电梯土建总体布置图 (2)电气安装图
(3)电气设备及系统原理图 (4)电气设备及系统安装线路图 (5)安装调试手册 (6)说明书及操作手册 (7)维修手册
(8)制造、安装标准和技术规范
(9)零部件清单和易损件清单;提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产名录 (10)产品合格证和生产许可证 (11)制造商的资质证明
(12)安装委托书和安装单位的资质证明
2、交货时乙方须向甲方提供全套技术资料和文件,至少应包括以下内容: (1)设备装箱清单 (2)质检合格证明 (3)检测报告 (4)中文标注 (5)安装中文说明书 (6)使用维修保养中文说明书 3、电梯技术规格表见【附件1】。 第十条 保修义务
1、本合同为二年的质量保证期,保证期内免费维修保养。
2、电梯保证期自本合同约定的电梯经验收合格、获得验收合格备案证书及准用证书,移交给甲方投入运行之日起24个月(起始日按照电梯移交批次计算)。在电梯保证期内,乙方将对由于使用不当或人为损坏之外的原因引起的任何损坏部件,负责免费维修、更换。经乙方免费维修、更换以后还是不能符合质量标准以及安全运行需要的,乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此受到的相关经济损失。
3、乙方有责任承担在电梯使用区域设立常驻维修机构,对电梯进行定期维护和即时修理,维护保养每月不少于2次。
将本文的Word文档下载到电脑
推荐度: