5亿元采购施工合同范本(汇总10篇)

5亿元采购施工合同范本1

若工程质量问题并非施工单位原因导致，施工单位在完成返工后，应及时提交索赔报告，详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料，证明材料应包括：

（1）证明质量问题并非施工原因导致的证据材料，包括签证单据、会议纪要、监理日志、施工日志等纸质材料，也包括现场照片、视频等电子数据资料；

（2）返工过程中发生的所有费用及延误工期的凭证，包括供货供料单据、签证、发票、工人工资支付凭证、机械台班费用凭证、施工日志等。

需要注意的是，对于以工程总承包模式实施的项目，由于承包人同时也负责工程项目的全部或部分设计以及采购工作，承包人还需收集工程项目设计、采购方面并未导致工程质量问题的证明材料。

百年大计，质量第一。但在确保和提升施工质量，响应国家建筑产业转型升级政策的同时，面对建筑行业高发的返工问题，作为弱势一方的施工单位也时常感到无所适从。但只要施工单位能够准确认识工程返工问题出现的根本性原因，提前部署做好准备，并在工程质量问题发生后，能够准确判断工程质量问题发生的原因，积极收集证据材料，进行针对性安排，面对建设单位的返工要求，就能够在最大限度内保护自身合法权益，与建设单位共同推进和提升工程项目质量。

[1] 《合同法》第二百八十一条规定：“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。”

[2] 《民法典》第八百零一条规定：“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。”20_年1月1日起施行。

[3] 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十一条规定：“因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。”

[4] 《民法典》第七百九十六条规定：“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。” 第七百九十八条规定：“隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。”

[5] 马雪峰：《雨季基坑混凝土施工而引发的后续质量问题研究》，城市建设理论研究（电子版），20_, (22)。

[6] 第项约定：“承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。”

5亿元采购施工合同范本2

为应对将来可能发生的建设单位要求返工的风险，施工单位应特别注意施工合同中有关检验与变更索赔方面的内容是否完善、是否对于施工单位存在不利影响。施工合同有关检验与变更、索赔方面的内容设置，可以参考《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—20_—0201）（下称“《17版施工合同范本》”）第5条“工程质量”和第9条“试验与检验”的有关内容以及其他常用合同范本，尽量做到公平公正，以维护施工单位正当权益。

因此，在建设单位强令施工单位返工的情况发生时，施工单位首先应要求建设单位按照合同约定的程序启动返工。如根据《17版施工合同范本》第5条“工程质量”，对于工程隐蔽部位，应首先经承包人自检确认，之后承包人应通知监理人检查，监理人应按时到场进行检查，经监理人检查质量不合格的，发包人才有权要求承包人进行修复；而监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作。

5亿元采购施工合同范本3

工程招投标阶段，建设单位招标文件的技术标准、施工技术要求不完善、各标段施工范围和界面划分不清，也有可能会引发工程质量问题；工程建设阶段，部分建设单位存在违规肢解发包、指定分包、指定材料设备的情况，也有建设单位为满足项目特殊要求边设计边施工边修改，提高或改变技术标准、扩大功能或追求施工进度，盲目抢工赶工，简化工序、降低质量标准等，也是引发工程质量问题的重要原因。另外，20_年1日1日起施行的《民法典》4规定建设单位未及时检查隐蔽工程时，承包人有权进行工期费用索赔。笔者认为，对工程质量进行检查和监督，既是建设单位的权利，也是义务。笔者曾参与一起质量纠纷案件，建设单位就质量问题向施工单位要求天价索赔，但法院审理过程中发现有大部分损失其实是建设单位未及时检查、组织验收的扩大性损失，就这部分损失建设单位可能较难得到法院支持。

5亿元采购施工合同范本4

参考《17版施工合同范本》第项“重新检查”的约定6，笔者认为，如果对于已经验收合格的部分工程，建设单位提出工程质量的质疑，原则上施工单位仍应配合进行重新检查，但因此产生的费用、利润、工期应由最终确认的责任方承担，至于如何归责，笔者在前已进行分析，在此不再赘述。

若建设单位未及时指出工程质量问题而导致损失扩大，该部分扩大损失如何承担？《17版施工合同范本》第项的约定，不可抗力发生后，合同双方均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。参考前述约定以及诚实信用的合同原则出发，建设单位应当在发现工程质量问题时及时向施工单位指出，以便于施工单位及时针对工程质量问题进行返工、整改等。若建设单位未及时指出工程质量问题而导致损失扩大，笔者认为，施工单位可主张该部分扩大损失由建设单位承担。

5亿元采购施工合同范本5

甲方：

乙方：

甲乙双方本着公平、公正的原则，依据相关法律、法规的规定，制定如下购货合同：

一、乙方向甲方购买装饰材料：外墙砖、外墙氟碳漆。

二、材料要求、单价及数量

①乳胶漆：合格产品约5000kg，单价为25元/kg，计125000元(拾贰万五千元)

②腻子属大厂合格产品约9000kg，单价为2。1元/kg，计18900元(壹万捌仟玖佰元)

③内墙砖：属大厂合格产品约1万㎡，单价为3元/㎡，计30000元(叁拾万元)

④防静电木板(大自然牌)约为0㎡，单价为0元/㎡，计0元(叁拾陆万元)

⑤普通抛光地砖(马可波罗牌)约9000㎡，单价为175元/㎡，计00元(壹佰伍拾柒万伍仟元)⑥天然大班石(紫罗兰)约3000㎡，单价为538元/㎡，计1元(壹佰陆拾壹万肆仟元)

⑦氟碳漆约2600kg，单价为300元/kg，计70元(大写：柒拾捌万元);

材料共计4502900元(大写：肆佰伍拾万贰仟玖佰元)。

三、付款方式

甲、乙双方签订合同三日内乙方向甲方交纳总货款的30%预定金，货出厂时乙方向甲方交纳总货款的80%，货到场验收并清点清楚后，乙方向甲方交纳剩余的货款。

四、甲方责任甲方根据乙方所提供的供货资料，严格按照相关要求及技术规定，确保产品合格并及时提出给乙方使用。

五、乙方责任乙方给甲方提供一份详细的有关产品技术资料及数量，乙方保证货款及时到位。乙方将货款转到甲方指定账户。

六、违约责任

甲乙双方签订合同后，为严格按照合同各款履约，如有一方违约，违约方需支付一方违约金，即总货款的10%，并承担因违约引起的相关法律责任。

甲方：乙方：__年__月__日__年__月__日

5亿元采购施工合同范本6

购货方：(以下简称为甲方)

供货方：(以下简称为乙方)

一、产品名称：

二、数量：__块。

三、价格：__(含税价)发票要根据甲方的要求开具(如页岩砖等)，并提供出厂合格证和检验报告。

四、验收标准

甲方会同相关技术管理人员，仓管员，按合同相关规定验收，如乙方所送货物质量、数量、规格不符国家标准和甲方要求，甲方有权按实际情况签收或退货，由此产生的相关费用由乙方承担。

五、乙方承当运输、装车、卸车费用，并由施工工地相关人员指定堆放。

六、付款方式：

七、交货地点：

八、交货日期：乙方必须按质按量及时供应，并确保在__之内送达施工现场，如因乙方供货原因造成停工待料的，由此产生的相关费用有乙方承当。

九、违约责任：甲乙双方均应严格按照本合同的相关条款执行，如甲乙双方遇到未尽事宜，双方另行协商解决，结果与本合同具有同等效力，如协商不成按到甲方所在地人民法院解决。

十、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。本合同自签订后当日生效。

甲方：(签章)乙方：(签章)

签字代表：签字代表：

日期：日期

5亿元采购施工合同范本7

甲方(需方)：

法定代表人：

甲方公司地址：

甲方施工地址：

乙方(供方)：

法定代表人：

乙方公司地址：

根据《^v^合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。

一、产品的名称规格单价数量及其它：

产品或

原材料名称

规格型号

(张/元)

合计金额：(人民币大写)

模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下(备注：参照所提供的模板使用说明资料使用，产品合格率为95%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一张换一张。

二、乙方供应产品或原材料必须满足：

1、达到四川省相应的质检验收标准;

2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;

3、有产品合格证明书或相关文件。

三、供货时间、运输

1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。

2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)

四、货款支付方式和时间

计算货款方式及付款约定：货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。

五、甲方的违约责任

1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。

2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。

六、乙方的违约责任

1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。

2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

七、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

八、其它

按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。

需方(公章)供方(公章)

法定代表人法定代表人

或其委托代理人：或其委托代理人：

年月日年月日

5亿元采购施工合同范本8

不可抗力主要指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等情形。地震、海啸等自然灾害所蕴含的强劲物理破坏力，可能导致工程遭到严重破坏；而瘟疫、戒严、暴动等社会性突发灾害，则可能导致工程停工、失去有效管理，甚至遭受军事打击、暴动破坏等，进而直接或间接影响工程质量。

如前所述，在施工过程中出现质量问题，原则上只有因施工单位原因导致的，施工单位才承担返工返修义务。但是在实操中，对于质量问题产生原因的确认以及质量责任划分的争议时常发生。即使施工单位对质量问题没有责任或暂时无法确定是否有责任，建设单位强令施工单位返工的情况也经常发生。但部分施工单位由于尚有大量进度款未支付、或者由于高额的工期违约金压力，亦或是考虑到与建设单位的后续合作，不得已只能自费返工返修，以满足建设单位的要求。但笔者认为，从法律及项目管理的层面，施工单位仍可以采取措施保障自身权益：

5亿元采购施工合同范本9

甲方：

乙方：

根据《^v^合同法》有关规定，甲乙双方经过友好协商，在平等、自愿、诚实信用的基础上,就 项目材料采购及施工订立本合同。

一、工程名称和内容

二、工程地点

三、工程范围及造价

工程总造价为： 元，人民币(大写)： 。上述工程款包含材料采购、运输、装卸、施工、税费等工程相关费用。

四、质量标准及验收方法

1、以甲方签字确认的设计图及封样件为准。

2、制作、施工质量要求参照相关国家标准、地方标准或行业标准。

3、材料制作完成后乙方负责提前 天通知甲方组织验收并至期送达指定现场，如材料部分不符合约定，甲方有权拒收部分材料并拒付相应款项，且乙方应承担逾期违约责任。

4、工程完工，甲方对施工质量进行书面确认作为验收结束。

五、工程期限

2、工程施工期为 年 月 日- 年 月 日，从甲方发出开工通知之日起计，乙方应在该期限内施工完毕并通过甲方验收。施工中所需运输费用、保险费、包装费、装卸费、保管费及施工前/时发生的材料及设备损坏损失等有关费用均由乙方承担。

3、如发生以下情况，工期顺延：

A、因甲方原因引起设计方案发生重大变更，导致制作和施工无法正常进行;

B、工程施工过程中，非因乙方原因停电 小时以上的;

C、甲方未按合同规定支付应付款项;

六、付款方式

1、合同签定后 周内，甲方向乙方支付 元作为定金;

2、每次付款前乙方须向甲方提供真实有效的正规发票。

3、另行约定付款方式：其余款项待工程结束，按照审计金额扣除前期支付的工程款后 周内一次性支付乙方。

七、质保期限

工程质保期为 年，自甲方发出书面验收合格通知之日起计算;质保期内工程存在任何质量问题的，乙方应负责维修并承担相应费用，如果乙方不及时维修，甲方可自行或委托第三方进行维修，维修费用将从质保金中扣除，不足部分由乙方承担。如果工程因质量问题给甲方造成损失的，乙方还应赔偿损失，甲方可先从质保金中扣除相关损失赔偿额，不足部分再向乙方追讨。每次发货时，乙方应将以下技术资料一整套与产品一起交给甲方：

(1)质量保证书

(2)产品合格证书

(3)相关产品检测报告

产品技术资料的交付并不代表甲方认可乙方的技术资料是乙方货物状况的真实反映，也不代表乙方已当然提交了符合本合同约定的货物。

八、违约责任

1、如乙方不能按合同规定的时间交货或未按期通过验收，除不可抗力外，每逾期一天，应向甲方支付合同造价的 作为逾期违约金。

2、乙方逾期交货或未按期通过验收超过 天的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价的 作为违约金。

3、乙方交付货物或者工程质量不合格的，应无条件在甲方指定的时间内采取整改、更换、重做等补救措施，如乙方拖延采取补救措施或经补救后仍不符合质量要求的，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总价的 作为违约金，不足弥补甲方因此遭受的损失的，乙方还应补足承担。

4、如甲方不能按合同规定的时间付款，每逾期 天，应向乙方支付欠付金额的 作为逾期违约金。

九、施工管理

1、乙方要服从甲方及现场监理对其施工质量、进度的监督、检查，并为监督、检查提供一切方便。

2、乙方应对本工程的技术、质量、安全等一切活动全面负责，任何安全生产事故以及施工中的人身伤亡所引起的损失和赔偿，应全部由乙方承担。

3、乙方施工人员必须严格按操作规程规范施工，遵守工地管理制度，做好施工安全管理和防范工作，杜绝事故发生。如有违纪违规，一切责任由乙方自负。甲方有权按工地管理规定对乙方施工人员的违章违纪行为处以经济处罚。

4、乙方应服从甲方的施工管理和协调，配合其它工序的施工，并在施工暂停或结束后做好现场清理工作。如乙方在施工质量、进度或施工配合方面发生严重问题，甲方有权中止或者终止合同。因此而影响工程进度造成损失的，甲方有权要求乙方予以赔偿，赔偿额可从进度款中扣除。

5、甲方现场代表： ，乙方现场代表： 。

十、解决争议的方法

凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，双方应通过友好协商进行解决。如协商不成，则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

1、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章后生效。

2、本合同所列地址系履行合同期间的双方有效送达地址，任何一方地址发生变更时，均应当提前至少 天通知对方，否则所有通知自发送之日起 天内视为送达。

3、本合同附件与合同正本具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

5亿元采购施工合同范本10

购买方(甲方)：

出卖方(乙方)：

根据《^v^合同法》及相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，就 _型号装修材料 相关事宜达成如下协议：

第一条 供货概况

1、供货内容

2、供货地点：福州榕裕公司

3、供货日期：_年04月16日

4、供货质量：合格

乙方对其产品保修，保修期为 1年 ，在保修期内出现产品质量问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，保修期满后甲方享有终身成本价维修服务。

第二条 合同总价

合同总价：大写(人民币) 贰佰万元整;

第三条 付款方式

待验收合格后两个工作日内一次性现金支付

第四条 甲、乙双方权利义务

一、甲方权利义务

1、甲方需在安装前说明相关的施工内容，进行技术交底。

2、指派 庄小明为甲方代表，负责合同履行。对乙方供货、质量数量进行监督检查。乙方必须服从甲方指派代表合理的管理。

二、乙方权利义务

1、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带产品合格证、化验报告等手续。

2、乙方负责将货物运送至约定地点，承担相应运输、保管、装

卸费用，并在货物交付给甲方前承担风险责任，如乙方提供的货物包装、产品规格质量及安装不符合要求，或因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)，此责任不因甲方已进行质量监测而免除。

第五条 违约责任

1、甲方按规定时间及方式向乙方付款。如未按规定时间付款，每延期一天，则向乙方支付应付款项的5‰违约金。

2、工程竣工后，甲方应及时对乙方进行验收，并在2个工作日内完成验收工作。每延期一天，则向乙方支付应付款项的5‰0违约金。

3、所供材料的品种、规格不符合本合同规定时，乙方应负责退、换，由于上述原因延误交货时间，每延期一天，乙方应按延期交货部分货款总值的5‰向甲方支付违约金。

4、如果乙方不能按合同规定的产品数量交货，则乙方付给甲方不能交货部分货款总值的5%的违约金。

5、乙方不能按合同规定时间交货时，每延期一天，乙方应按延期交货部分货款总值的5‰向甲方支付违约金。

第六条 免责条款

甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。

第七条 合同争议解决方式

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，也可由合同签订地工商行政管理部门调解。协商或调解不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条 合同生效

本合同一式 贰 份，甲、乙双方各持 壹 份，自双方签字盖章之日起生效 。本合同在执行期间，如有未尽事宜，可由甲、乙双方协商，签订补充协议，具有同等效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

推荐阅读：

　　电厂采购合同范本(共33篇)

　　兼职采购合同范本(推荐12篇)

　　精煤采购合同范本(必备16篇)

　　分包采购合同范本(热门8篇)

　　采购衣服合同范本(实用41篇)

　　肉类采购合同范本(精选49篇)