2023-08-10
2023-03-25
2024-03-02
2023-03-17
2023-03-19
更新时间:2024-03-10 20:52:34 发布时间:24小时内 作者:文/会员上传 下载docx
2023-08-10
2023-03-25
2024-03-02
2023-03-17
2023-03-19
乙方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令,为确保消防工程按期完成,按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标,本着诚信、互惠互利,明确双方权利、责任、义务的原则,经甲、乙双方平等协商,甲方将九峰还建社区二期三区b6#、b7#、b8#、工程的消防工程承包给乙方,特签订以下合同条款:
一、工程名称:九峰还建社区二期三区b6#、b7#、b8#、b9#楼及地下室
二、工程地点及规模:九峰王家店
三、承包内容及范围:
1、以上工程按设计图纸要求施工,乙方承担以上工程所有项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收,费用自付,扣除返工材料费。
2、二级配电箱后面的所有配电箱,空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等(除塔吊、上人电梯外),一律由乙方自己负责购买安装使用。如需在甲方库房领用,甲方按照市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中,现场必须符合安全生产文明施工条例(文明施工所产生的工时由乙方负责),必须符合现行国家有关规定的规范。
3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费,安全文明施工措施费,劳务保险费。
4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的,甲方有权安排其他施工队伍进场施工,费用将从乙方工程款中直接扣除。
四、承包单价及总价:
甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方,劳务分包总费用为固定总价:21万元,包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。
五、工期
总工期130天,20_年3月20日至20_年7月30日。乙方每延误一天罚款500元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。
六、付款方式:
每月工程进度款按照甲方审定完工验收合格工程量的50%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内,工程款付至80%,工程竣工验收合格后2个月内,工程款付至90%,其余工程款在工程质量保修期(2年)完后2个月内付清。
七、工程质量保修:
乙方完成的工程量按国家相关标准保修,保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏情况,乙方负责维修,如因渗漏造成他人损失的,乙方负责培偿。乙方在接维修通知后,24小时内人员到现场维修,48小时内维修好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的,甲方可另派人员维修,维修费用从乙方工程款中扣除。
八、安全文明施工
1、认真贯彻执行国家有关安全文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行《武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》。对所承包劳务工程的安全施工、文明施工负全责。
2、认真执行甲方、监理、项目部关于安全文明生产的布置、任务要求,乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施监督、检查。
3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
4、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品,不按规定戴防护用品的人员不得上岗,施工作业人员在作业时间内不得喝酒,严禁酒后作业。酒后上班者,若出现安全事故,一切责任由乙方自行负责。
5、乙方必须严格遵守项目部施工现场各项管理制度和安全制度,对工作人员加强安全教育,严格按照施工安全操作规范规程操作,乙方施工人员因违反安全操作规程发生任何人身伤亡事故的,由乙方全权负责,或由乙方人员操作失误造成他人事故的,造成的一切经济损失,均由乙方责任承担,甲方概不负责。
6、建立安全质量事故的处罚规定,在施工中如发生职工人身安全事故,医药费每人次在叁万元(含叁万元)以内的,则由乙方自行承担,超出部分由甲乙双方按其责任划定承担赔偿。
7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作,不得带无行为能力和与本工作无关的人员进入施工现场。
8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。
9、严禁乙方作业人员私自搭接电,扰乱施工现场生产秩序,发生拉闸断电一次处以罚款1000元。
10、严禁在无安全防护的外架上施工作业,乙方作业人员发现安全隐患应及时报告项目部管理人员,在安全隐患没有解除前,乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。
11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事件等重大安全事故,由此引起的相关损失全部由乙方承担。
十、安全管理及处罚细则:
(一)、坚持班前会。利用上班前五分钟,召开全班组施工人员会议,布置安全工作事项,检查工人安全装备、身体状况及特殊情况。
(二)、坚持安全检查。班头、班组安全员上班前、工作中、下班时要随时进行安全自检,发现隐患及时整改,把安全事故苗头消灭在萌芽状态。
(三)、安全管理处罚条例:
1、进入工地必须带好安全帽,发现未戴安全帽者每人每次罚款50元∕次,班组长要负连带责任罚款150元∕次。
2、高空作业要系好安全带,如不系安全带者,发现一人罚款200元∕次。
3、高空作业,严禁打闹嬉戏,发现一人,罚款150元∕次。
4、高空作业,严禁向下抛掷物品,发现一次罚款150元∕次,发生安全事故由当事人和班组承担。
5、施工机械不准带病作业,如发现一次罚款机械操作人员300元∕次。
6、施工现场严禁烟火。
7、施工用电应由专业电工负责,凡发现乱搭乱接电的现象,罚款当事人150元∕次,并将电线全部拆除。
8、严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯,违者一次罚款150元∕次。
9、楼层施工中严禁高空丢物,发现一次罚款当事人100元,班组长200元,并勒令该责任人退场。
10、施工现场员工辱骂、威胁、殴打项目部管理人员,对责任人罚款1000―5000元,班组长罚款10000。0元,并勒令该员工退场。
11、员工居住的卧室,白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款100元。
12、每周定期召开项目部工地例会,缺席每次罚款100元,迟到50元。该费用作为开会招待费用,延期缴纳按双倍罚款。
十一、现场文明施工处罚细则:
1、严禁在工地乱倒饭菜,每发现一次罚款10元∕次。
2、不准在工地上随地大小便,特别是在建筑物内、院角,生活区处每发现一人一次罚款100―1000元。
3、有盗行为的,罚款当事人1000元/次,罚款当事分包人5000元/次。
4、不准在工地上打架斗殴,发现一起不论任何原因,双方班组罚款5000元∕次,由此所发生的伤残费用,由各自承担,情节严重者,送公安机关处理。
十二、甲乙双方的责任:
1、甲方的责任:甲方向乙方提供技术交底、生产进度计划、验收规范及质量评定标准,甲方向乙方提供住宿,生活设施,材料加工场地。甲方向乙方提供建筑施工用料,塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度安全进行统一指挥、指导,监督和检查,帮助解决施工中出现的问题。
2、乙方的责任:
1)、必须按照甲方提供的技术交底内容,进度计划,验收规范及质量标准,精心组织技术力量施工,加强工人安全质量及技术教育,提供施工队伍的业务素质和文明施工程度。
2)、在施工过程中,乙方要接受甲方的监督、检查、指导,按照甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目,甲方不予竣工结算、支付工程款。
3)、乙方必须保证自己班组进场人员的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人员工资,因乙方人员管理问题所发生的后果,由乙方负一切责任。
4)、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议,乙方对外所签订的合同、协议责任自负,甲方不承担任何连带责任。
5)、如乙方施工的'工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求,甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失,乙方不按要求进行整改和赔偿损失的,甲方不予计价,并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。
6)、乙方无条件配合给水、电、气安装,消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的配合补料收尾等工作,乙方不另计费。
7)、为了工人的身体健康,乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭,发现一次,罚款500—1000元/次。
8)、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的,甲方有权对乙方进行经济处罚,罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求,甲方有权解除本合同,并不承担乙方所造成的一切损失。
9)、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备,而后乙方仍不能满足甲方进度、安全、质量要求的,甲方有权增加其他劳务队伍,甚至解除本合同,并按工程量的60﹪结算,乙方不得有异议。
十三、本合同一式贰份,甲、乙双方各持一份,双方签字后即生效,具有同等的法律效力。工程验收合格,进行结算付清劳务费后,此合同终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲 方:
乙 方:
根据(中华人民共和国合同法),本着平等、互利的原则,经甲乙双方共同协商一致就“”工程施工劳务承包合同达成一致意见,为保质、保量、保证安全的前提下,为按时完成该工程的施工,明确双方责任,双方愿履行合同中规定的各项职责和义务,特签订以下条款:
第一条:工程名称:
第二条:工程地址: 。
第三条:工作内容:
1. 作内容。
2.除挖土方、回填土方、室内涂料、防水以外所有人工费(含基坑基槽捡平、外墙砖,不含盖瓦部份)。
3.含塔机、搅拌机及所有机具。
4.含模板、木方及所有周转材料的租赁费、止水拉杆等所有低值易耗材料。
5.含二级配电箱及以后的所有临电材料。
6、含外架、室内内堂架,所有防护架及网子油漆人工与材料租赁费。
7.含施工场地内文明安全施工费。
第四条:承包范围:
1.除挖土方、回填土方、室内涂料、防水以外所有人工费(含基坑基槽捡平、外墙涂料、外墙砖,不含盖瓦部份)。赁费、止水拉杆等所有低值易耗材料。
2.含二级配电箱及以后的所有临电材料。
3.含外架、室内内堂架,所有防护架子及网子油漆人工与材料租赁费。
4.含施工场地内文明安全施工费。
第五条:承包价款: 元/㎡(建筑面积每平米 )其中含外墙涂料 元/㎡(外墙面积每平米 元),外墙砖 元/㎡(外墙面积每平米元),若建设单位分包乙方未做就从中扣除。
第六条:付款方式:按每月完成进度70%支付,工程完工支付总价款80%,工程竣工验收后一个月内支付总价款90%,尾款部份由甲方办完决算后一个月内支付。
第七条:结算方式:按承包价+增加部份-减少部份=决算价。
第八条:约束条款:
一、工期:
该工程自月月
二、质量:乙方接受任务后,必须严格按照施工图纸、设计变更、技术核定单、图纸会审纪要、相关图集、施工技术安全交底以现行的施工规范进行施工。每道工序完工后由甲方项目经理或工长、质检员按国家相关验收标准进行验收评定,工程质量必须达到合格。
三、工程管理:
1.乙方必须遵守国家地方的各种法律法令法规及行业的规范标准,遵守甲方的各种管理制度。
2.作业班组由乙方组建签署劳务合同交甲方备案。
3.乙方必须确保施工现场不发生群体性闹事事件。
四、资金管理:
1.甲方有权控制资金使用计划和核实资金流向。
2.乙方必须合理使用资金,确保甲方支付的工程款用于本工程。若因乙方原因拨款示在本工程全部使用造成的损失由乙方承担。3.若甲方工程款不到位,由乙方调配资金,不得因甲方工程款一滞付就停工,影响工程进度,损害甲方的社会信誉。
五、甲方的责任
1、甲方必须保证原材料供应,如遇停工待料工期顺延。现场工长跟班组作业即时解决施工中出现的问题。
2、甲方负责抄水平点、技术交底、安全技术交底、质量安全材料监督、进度督促、布置工作、检查工作。
六、现场纪律
1、乙方必须听从甲方的指挥、安排,遵守各项规章制度。
2、乙方班组人员不准随意进入甲方施工办公室,有事由乙方负责人到甲方办公室商谈相关事宜。
3、乙方班组人员打饭时不准进入职工食堂或无理取闹。
4、乙方班组人员不准翻越围墙及大门。
5、新修建筑物内严禁住双职工及单生女工。以上纪律,若有违反,处罚款50—500元/条。
七、工程质量保证措施及控制措施,以及制定的'材料节约条款、施工技术交底,违反一条处200—1000元的罚款,技术交底列入合同条款,与合同具有同等效力。
八、施工中的安全措施和防护措施及现场防火、防盗措施。
1、安全及履行职责
1)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,乙方人员必须严格按操作规程施工。在本合同期间:乙方人员患病因工或非因工负伤(包括轻重伤)残废,死亡及治疗期间的工资和生活补助费全部由乙方负责处理。
2)乙方人员进场时,必须携带身份证及在有效期内《临时务工许可证》或《暂住证》(其中已婚育龄妇女还应持计划生育证明和节育措施证明)严禁使用未满十六周岁的童工和五十周岁以上的人员。
3)乙方负责提供进场人员花名册,甲方项目部、劳资公司、劳动调配站注册。对所属人员进行入场三级教育,并有受教育者签名为证。
4)乙方所有进场人员应相对稳定不得随意变动。如因人员变动所造成的各种损失均由乙方负责。
5)乙方必须负责提供乙方进场操作人员必要的劳动保护服用品,在人事有毒有害工作前,必须认真学习《四川省工业企业劳动卫生管理条例》和《中华人民共和国肺病防治条例》等有关规定,提高自我保护意识。
6)特殊工程严禁无证上岗。
2、安全事故20_元以内,由乙方自行负责,20_元以上的安全事故根据事故原因,甲、乙双方共同协商解决。
3、乙方进场的施工人员,必须正确佩戴安全帽,高空操作必须系好安全带,违者每人罚款10—50元,多次不改,违者加倍处罚。
4、严禁穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋上班,作业时不准打闹开玩笑。违者罚款10—50元/项。
5、严禁酒后上班,违者罚款200元。
6、禁止带小孩进入施工现场,违者罚款50—200元。
7、严禁在建筑物上及外架上抛掷物体,违者罚款50—200元。
8、严禁乱动用一切施工机械,违者罚款50—200元。
9、严禁在配电箱内和其它电源线上私拉乱接电源线或电源线上晾晒衣物。若在电上有问题找临电维护电工处理。宿舍内严禁用超过60w的灯泡。违者罚款10—50元。
10、严禁在施工现场烧电炉,违者罚款20_元。
11、严禁在施工现场打架斗殴,班组与班组之间,违者双方班组各罚款5000—10000元,殴打现场管理人员罚款5000—10000元,并支付受害方医药费,情节严重的交公安机关处理。
12、严禁顺手牵羊、盗窃施工现场的一切公共财物,违者罚款200—1000元。有意盗窃建筑物半成品者罚款5000元以上。
13、严禁在施工现场内烧火煮饭,违者罚款200—500元。
14、严禁乱拆安全设施及外墙脚手架,严禁将架板乱用,违者罚款200—500元。
15、外架的架板只能用人搬上架子,严禁将架板乱甩,违者罚款200—500元。
九、施工中的配合及成品的保护,在施工过程中,必须与各个班组紧密配合,爱护成品,若有意损坏成品,违者罚款200—500元。
十、加强对职工的思想素质教育
1、乙方进入施工现场,必须对工人进行思想素质教育,遵守国家的法律、法令,施工期间按国家有关文件发生的暂住证、治安费由甲方负责。
2、乙方在施工过程中,必须爱护施工机具,如有意损坏施工机具设备,违者罚款50—500元。
十一、施工现场文明管理办法。
乙方进入施工现场的所有人员必须进行文明生产的教育,并搞好现场文明生产宣传,增强职工文明生产的意识,讲究和爱护公共卫生。
十二、其它:
1、若因乙方委派项目经理不负责任,不听从甲方管理人员的安排工作及管理制度,甲方有权要求乙方更换项目经理。由此造成的损失由乙方负责。
2、本协议未尽事宜双方另行协商解决。
十三、因履行本合同发生争议,若协商不成,同意向成都仲裁委员会提起仲裁。
十四、本合同一式四份,甲乙双方各执贰份。
十五、本合同经甲乙双方盖章后生效,自财务结算完毕失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
发包方:_______________(以下简称甲方)
承包方:_______________(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守):
一.工程概况:
1.工程名称:_____信息产业园区_______________工程。
2.工程地址:_______________
3.建筑面积:__________平方米
4.结构类型:框架
5.工程造价:_______________
二.承包方式:
承包方(乙方)对_____信息产业园区_______________工程项目劳务人工费总承包。
三.承包范围:
1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架,防水及外墙面隔热保温等工程)
四.承包工期:
1.开工时间:20_____年_____月_____日(以双方确定的开工报告为准)
2.竣工时间:20_____年_____月_____日
五.费用标准:
1.劳务费按实际施工建筑面积_____─_____以上/每平方米_____元(结算单价:框架每平方_____/㎡计算,砖砌体内外墙抹灰及面砖,楼地坪按每平方米为_____元)
2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。
3.工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币__________元以内,甲方不另外补份,变更量在__________元以上,甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。
六.工程质量
在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。
七.履行保证金及劳务人工费及支付:
1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。
2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。
3.本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的85%支付乙方劳务费,以每本月25日进行工程量的结算,次月五日内支付85%人工工资。
4.该现场除合同包干外的另外用工,每日平均50元,技工为每日70元。
5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。
6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。
八.甲.乙方的职责:
1.乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的'“扎丝,元钉铅丝,”其余均由甲方负责。
2.甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房,食堂的设备及锅具。
3.乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。
九.由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币_____元。
十.现场安全:
1.现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。
2.乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。
甲方:_______________ 乙方:_______________
负责人:_______________负责人:_______________
电话:_______________ 电话:_______________
20_____年_____月_____日 20_____年_____月_____日
注:本协议一式四份,甲乙双方各执两份,本协议具有法律效力
甲方:
乙方:
根据甲方承建工程任务的需要,经甲乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,甲方将10#、11#、12#楼砌筑工程以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权力,特签订本协议,以资双方共同遵守执行。具体条款如下:
一、工程名称:砖砌体工程
二、工程地址:
三、结构类型:框架结构
四、建筑面积:
五、承包方式:清包工、斗车、小型机械及用具
六、承包内容及要求:
砌筑工程:
1、施工图纸包括的所有砌筑工程,以及设计院和建设单位对本工程的修改变更而发生的增减工程量。
2、砌筑前的浇水、湿润,所需材料场内的水平和垂直运输、工具准备、皮数杆的设置、校正、协助工长找平放线、挂线、调直、选砖。根据皮数杆找平、铺灰、砌砖、安放拉接筋、后台及砂浆运输、预留孔洞、灌缝、勾缝、清扫墙面,处理落地灰,搭、拆简易操作架。完工后多余材料的转运、楼层清理、垃圾运输等。
3、砌筑砂浆每批试块强度低于规范要求或任意一组试块强度低于设计强度75%的,罚款200元,砌筑砂浆试块漏做的,每组罚款100元,砌筑砂浆试块强度超过设计标号0.5倍的,每组罚款50元。
4、实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度,抽查三组中有一组或一组以上小于60%的,罚款250元。混水墙面每间处16皮以上的通缝超过三处,每超过一处罚款50元。砌体非转角处留直槎时,如不放拉接筋的,每处罚款100元。砌体转角处必须踏步槎,不按规定放拉接筋的每处罚款50元。每个接槎处的灰缝透亮或灰缝厚度小于5mm的缺陷,超过12mm的(每层查六处)的,每处罚款20元。
5、水平灰缝平直度偏差大于12mm(每层查三处)的,每处罚款50元,水平灰缝厚度偏差10匹砖累计超出10mm(每层查三处)的,每处罚款50元。
6、砖墙平直度偏差,每层大于8mm(每层查三处)的.,每处罚款100元。该设大马牙槎未设的,每处罚款50元。严禁使用探尺铺灰砌筑,违者每次罚款5元。
7、隔墙和填充墙顶面上与上部结构接触处,宜用侧砖或立砖斜砌挤紧,否则每处罚款50元。
8、工作范围内的文明标化、清理卫生等。
9、承包工程范围内的安全、文明施工等。
10、生产性临时设施的搭设、拆除等。
1、乙方应将工资发放表交一份给甲方备案,工资发放表必须有领款人签字。
2、乙方进场后自垫生活费一个月后甲方每月支付乙方生活费400元/人(按登记出勤人数)。砌筑工程结束,按应支付总额的80%(扣除预发生活费、借支等)支付。待工程全部完工后壹个月内,结清全部工程款。
3、在施工期间,如属于甲方原因造成停工在7天以上,工地上又确无办法安排其它工作的情况下,甲方向乙方支付每人每天10元基本生活费。
八、工程质量标准:
1、本工程的质量标准为苏州市工业园区优质结构工程,甲方按苏州市工业园区优质结构工程质量标准检查、验收。达不到质量标准的,甲方将通知乙方限期整改,如果乙方在整改后仍不能达到质量标准的,甲方有权终止合同。乙方需在限期内退出施工现场,退场费用自理。乙方的已完合格工程量将按合格单价的80%结算。
2、承包班组必须严格按照质量验收标准和施工规范,作好每道工序施工,每道工序完工后各班组必须先做好自检,互检工作然后通知甲方,总包单位及监理验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序施工,达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改,至到达到标准为止。
九、工期要求:乙方应根据自己所承担的的规模情况,组织足够的人力、物力,以保证对各个单位工程的形象进度和工期要求。如果由于乙方原因使工程不能达到形象进度和工期要求,耽误了建设单位拨付给甲方工程款的时间,甲方将按照合同产值的2%对乙方进行处罚。同时乙方将承担由此造成的甲方名誉损失和资金贷款的利息损失。
十、安全生产与文明施工
1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,严格按照安全操作规程施工。若出现安全事故,损失在3000元以内的由乙方自己承担;损失在3000~10000元之间,甲、乙双方各承担一半;损失超过10000元,乙方承担1/3,甲方承担2/3。
2、严格遵守国家及江苏省的各种法律法规,服从总包方及甲方等相关部门的指挥,自觉遵守和执行总包单位及甲方的规章制度。
3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。
4、进入施工现场必须正确使用和佩戴各种安全防护用品,必须戴好安全帽和系好安全带,如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护设施的视情节严重处以50~100元罚款。
十一、综合治理:
1、宿舍内严禁私拉乱接电线,严禁在宿舍内烧煮食物,一经发现除没收炊具并处以100元以上一次罚款。
2、严禁打架斗殴、赌博等,如有发现给予双方处以500~1000元罚款,然后根据调查结果,责任方承担另一方的全部损失,情节严重者移交司法部门处理。如肇事者逃逸,乙方负责人负有管理责任,其经济责任及相关损失由乙方负责人承担。凡在施工区域外发生的治安事件,均由乙方自行负责。
3、严禁在宿舍内男女混居,工地上严禁带家属,若出现混居现象的给予200元/人一次的罚款;未经过主管部门同意不得留宿非本班组人员,每发现一次给予100元/人次处罚,爱护公物,不得损坏各种设施。
4、乙方进场人员必须是思想素质好、技术能力强、身体健康的18岁~45岁的男性。班组自选一名有组织能力,技术好,责任心强的同志担任班组长,形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场,并积极参加甲方或总包方组织的相关会议,凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予50~100元的/次罚款。严禁使用童工。
5、乙方进场人员必须相对稳定,未经甲方同意不得随意变动班组人员。
6、乙方人员必须服从甲方管理,遵守甲方制定的规章制度。
十二、其他:
1、班组进退场(包括任何形式的中途退场),甲方按乙方所做合格工程量进行结算外,不再承担其他任何费用。
2、本协议如有未尽事宜,经甲、乙双方协商,另签补充协议。
3、本协议一式肆份,甲方执叁份,乙方执一份。
4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。
甲方:乙方:
负责人: 负责人:
签订合同日期:___年__月__日
发包人(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
乙方是具有相应劳务资质的劳务输出单位,甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正、合法执行劳务承包行为,双方协商订立本合同以遵照执行。
一、乙方承包的劳务作业工程名称
甲方将 项目的砼及砌体工程的劳务作业承包给乙方。
承包范围及承包内容:
①以设计图纸及设计变更为依据,从基础承台及垫层开始施工至工程交工完毕所有砼工程(如墙柱梁板梯、飘窗台、雨棚、构架、屋面女儿墙和外墙返边、独立柱等;所有承包工种范围内的材料运输、施工操作架及运输架等);②砌体工程(如砖砌体湿水、筛砂、发灰、砌体砌完后的湿水养护、材料转运架及操作架搭设、过梁安装、构造柱砼返边浇筑、其它与砌体相关的零星砼施工);③屋面工程(保温层、找平层、聚苯板及刚性层等);④前后台场地清理,做到工完料尽场地清及其施工范围内的所有现场文明。⑤砼湿水养护。⑥承担砼发生堵泵的一切费用。⑦按甲方要求搭设施工场地操作棚等。⑧每周脚手架底部清理一次,达到项目部验收条件。⑨承包工程范围内的测量放线工作(甲方仅负责检查及复核)及基础钉龙门桩工作。⑩墙、柱、板等接口部位模板漏洞采用砂浆封口封底。由乙方负责招聘工人完成该工程施工,甲方支付乙方劳务费。甲方与乙方招聘的作业人员不具有劳动关系,不承担劳动法等相关法律所规定的用人责任。
二、施工工期
总日历天数为 天,具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工正常情况下必须保证4天1层楼)。
三、承包单价
1、单价按: 元/m2(建筑面积按最新国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》计算);即:本协议书第一款所约定的工作内容和涉及完成本分项工程所约束的附属工作。(该单价含管理费、完成该项工作的一切其它不可预见费。)若班组在施工过程中能够保质、保量、按进度完成本工程,未发生安全事故,项目部另奖励一万元。
2、本结算价格是完成本合同内容的全部偿付,包括劳务、管理、承包人装备费、加班人员工资、流动施工津贴、交通费、安全生产管理费、防寒、防暑等辅助材料及本分项工程施工而引发的一切费用,甲方不另进行任何支付。
3、项目部规定的统一服装费用由乙方承担,安全帽、雨衣、雨裤、手套及各种劳保防护用品等均由乙方自备,包括振动棒、电机、平板振动器、斗车等设备的修理;乙方自带砼工程中所需小型工具、制作机械设备及辅材(如灰桶、锤凿工具、拉毛用塑料扫把、碘钨灯具等;数量必须满足施工质量、进度要求)。
4、若甲方安排工作不及时完成(四小时范围内),甲方有权直接派其它班组完成,费用按双倍工资计取。若因乙方工程质量、进度达不到要求或其它乙方自身原因,造成中途退场,按以上单价的80%计取;退场三个月后结清付款。
四、结算及付款方式
1、工程进度达到±0.000楼面付至已完工程量的65%;±0.000以上每月付款一次,付至已完工程量的65%;主体封顶验收合格后付至已完工程量的75%,余额在全部验收合格后 个月内付清。支付形式包括:现金、转帐支票等形式。由于建设方原因,工程款未及时到位,乙方不得以此为理由聚众闹事,否则由此造成的一切损失及后果均由乙方承担。
2、结算程序如下:
(1)由主管施工员列出其工程量清单;
(2)经技术负责人审核其工程量;
(3)经质安员列出其质量、安全、文明相应证明文件;
(4)送交项目成本核算办公室办理结算;
(5)结算书送交项目经理签字认可后,由项目财务办理支付手续。
3、甲方只对质量验收符合要求的工程进行支付。支付形式包括现金及食堂餐票,转帐支票等形式。
五、质量要求
1、工程质量要求必须按照设计图纸、程序要求进行施工,质量必须达到国家有关验收标准,而且必须节约材料,如因乙方原因造成质量返工,所有材料损失费均由乙方承担。
2、工程质量验收必须满足有关施工规范验收标准,每道工序须经甲方管理人员签认后,方可进入下道工序施工。
3、如因乙方原因使工程质量在竣工时达不到本合同规定要求则按总承包价的20%予以扣减乙方工程价款。
4、本工程实行“自检、互检、专检”相结合的质量检验制度,乙方必须为检查检验提供便利条件,并按质安部门,业主代表和监理要求返工、整改,承担由自身原因导致返工工程的工料费用。自检过程由乙方实施,互检由甲方协助乙方实施,专检由甲方组织建设监理方实施,乙方负责人参加。
5、本工程质量检验标准为国家现行标准,以及建设方,监理方的相关规定执行。
六、现场安全、文明管理
1、乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。
2、乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
3、乙方应遵守甲方对现场文明施工管理规定,保持现场整洁有序,违反将进行处罚。
4、施工现场文明工作由乙方具体实施,其费用已包含在乙方承包价格之中,甲方不再另行支付。
5、若乙方在施工过程中达不到现场文明施工要求,甲方有权安排其他人员完成应由乙方完成的'相应工作,该部分发生的费用在乙方结算款中扣除,乙方无异议。
七、甲方权利义务
1、甲方对乙方作业进行统一指挥和安排,对乙方进场施工作业人员享有监督管理权,有权对不符合施工质量、进度和本合同约定的行为提出改正;
2、甲方按工程施工的进度计划供应材料,经甲方核验后交乙方施工;
3、有权对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
4、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
5、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
6、定期组织施工协调会,施工现场与其他专业队伍协调,垂直运输设备以保证乙方施工顺利进行。
7、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
8、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
八、乙方权利义务
1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范、施工验收规范标准和本合同的约定,精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、乙方应采取切实可行的方法节约甲方提供的架管、扣件、模板、木枋、水、电等。
4、在各操作面施工完毕后,清理剩余材料至甲方规定场地堆码整齐,做到工完料清。
5、及时清理遗漏在地下室基坑的扣件等材料,以免被淹埋造成浪费。
6、保护好甲方提供的辅助设施,给水、照明系统和其它工序的成品。
7、向甲方提供作业人员花名册及身份证复印件备案,按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资,并将每月工资发放表提交甲方备案。
8、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
9、按照国家有关规定,办理好进场前的规范用工手续。
10、乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级书》等有效证件。
11、乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。进场工人必须是18至55岁的男性公民(无吸毒者和两劳人员,无心脑血管疾病及关节疾病,如有病情发生由承包人负责),要求身体健康、头脑清醒、具有一定的思想素质。
12、乙方应加强对劳务作业人员的管理,遵守公司质量、环境与职业健康要求、项目部相关规定及当地绿色环保工程规定,做到现场安全文明施工。
13、材料节约:乙方在施工过程中必须爱惜原材料,在保证质量、进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以1000元/次罚款。
a、浇捣砼时,砂子、卵石、水泥、砼不得乱丢乱扔,砼浇捣完后必须清理场内零散材料,多余砼用于浇筑过梁或其它预预制构件。
b、泵送砼时前后台必须配合,不得多送砼至楼面上造成浪费。
九、违约责任
(一)甲方责任:甲方未按合同约定支付劳务费,乙方有权要求甲方支付,给乙方造成损失的应予赔偿。
(二)乙方责任:
1、乙方未按工期计划施工的,每延期一天按已完作业劳务费的万分之三支付违约金,并应赔偿由此造成的甲方损失;
2、乙方施工作业未达到本合同约定的技术和质量要求的,应予返工,承担返工所需的一切材料费及其它返工费,由此造成工程延期的,应按本条第1项的规定支付违约金,并就赔偿由此造成的甲方损失;
3、乙方未按本合同的规定履行其它合同义务的,应按本条第1项的违约金标准向甲方支付违约金;
4、乙方未按时发放工人工资导致罢工或者造成社会影响、诉讼案件的属违约,按10000元/次向甲支付违约金,由此造成甲方误工的损失由乙方赔偿;
5、乙方不得将本劳务作业再转包给其他第三方,否则,甲方有权解除本合同,并要求第三方无条件撤出施工工地,由此造成甲方损失的,乙方应予赔偿。
6、工伤事故责任分担:
① 5000元以内安全事故,由班组承担。
② 5000元以上安全事故,班组承担5000元,其余的由项目部承担(若伤者名单及身份证号码未上报项目部交工伤管理局者,工伤事故费用由班组承担)。
(三)一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十、争议解决
双方因履行本合同发行争议的协商解决,协商不成时向甲方所在地人民法院起诉。
十一、其它
本合同一式三份,经双方签字盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程发包人:__________________(甲方)
施工劳务承包人:__________________(乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《国务院村庄和集镇规划建设管理条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就施工劳务承包事项协商达成一致,订立本合同。
资质证书号码:__________________
发证机关:__________________
资质专业及等级:__________________
复审时间及有效期:__________________
工程名称:__________________
结构:_________,规模_________㎡,层数:_________
工程地点:
劳务承包内容:
开始进场施工日期:_________年____月____日,竣工日期:________年____月____日,总日历施工数为________天。
按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》等相关规范标准,本工程必须达到质量评定等级。
甲方应在乙方施工劳务承包工作开工前天,向乙方提供施工图套,以及本合同工作有关的标准图套。
(一)甲方应在乙方进入施工前完成下列工作前承担相应费用
1、在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:
2、在年月日前完成水、电、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的用水、用电、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求。
3、在年月日前向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料。
4、在年月日前向乙方提供相应的'水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:
5、在年月日前向乙方下列生产、生活临时设施,其交验要求与保护责任为:
(二)按时提供图纸,及时交付应供的各种合格建筑材料和设备,保证施工需要。
(三)按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
(四)负责与监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。
(一)对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲乙方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自转包、分包,自觉遵守法律法规及有关规章制度。
(二)严格按照设计图、竣工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全,承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
(三)自觉接受甲方和政府有关部门的管理、监督和检查。
(四)妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。
(五)为参加施工作业的人员办理意外伤害保险。
(一)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而产生的费用,由乙方承担。
(二)甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应的责任及发生的费用。
(一)发生事故伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门,并报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
(二)乙方和甲方对事故责任有争议时,应按相应规定处理。
(一)本工程的劳务报酬采用一次性固定劳务报酬包工(包管理费、安全设施费),劳务报酬共计元。
(二)双方约定的其他方式(按计时或计件)
(一)采用固定劳务报酬方式的,施工过程中不计算工时和工程量。
(二)采用按确定的工时(计件)计算劳务报酬的,由乙方每日(按月)将提供劳务人数(工程量)报甲方,由甲方确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
(一)采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,甲方与乙方按下列方式支付:
1、合同生效即支付预付款元。
2、中间支付
第一次支付时间为________年____月____日,支付________元。
第二次支付
时间为________年____月____日,支付________元。
(二)采用计时单价或计件单价支付劳务报酬的,甲方与乙方约定支付方法为:
乙方应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收,甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收,验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的,视为乙方已完成了本合同约定工作,但工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致甲方的相关损失。
如一方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况,应承担违约责任,并支付另一方元的违约金。另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。
甲乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商和和解或要求有关主管部门调解。如和解、调解不成、采用申请有关部门仲裁或向人民法院起诉。
(一)如一方违约,并承担违约责任后,另一方可以要求解除合同。
(二)如因不可抗力(如自然灾害、国家政策调整等)致使本合同无法履行,甲乙双方可以解除合同。
甲乙双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,本合同即告终止。
本合同一式份,由甲乙双方各执一份,送镇(乡)村镇建设管理所和各一份。
合同订立时间:________年____月____日。
合同订立地点:________________
本合同双方约定后生效。
甲方:工程发包人 乙方:劳务承包人
住所:____________住所:____________
电话:____________电话:___________
甲方:乙方:
发包方(以下简称甲方)
代表人:
承包方(以下简称乙方)
根据本工程的建设特点,依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国 建筑法》 及其他有关法律、法规、遵循平等自愿、公平、诚实、信用的原则,乙方自愿承担凯里“未来城,一期房建项目二标段(a1 地块泥工班工程的工程内容。为明确甲、乙双方的责、权、利,双方就本工程施工事项仂、商一致,特订立本协议,以共双方共同遵守执行,协议订立本合同:
一、工程概况
1、承包单项工程名称:基础清基及回填、砼施工、砖砌体、室内粉刷。
2、工程地点:凯里市原棉纺厂至西出口片区(武警支队旁)
3、建筑面积:约 96000.00 平方米。
二、劳务分包方式、范围(内容) 分包范围(内容)
具体承包内容如下:
1、本工程混凝土生产及浇筑工程:湿润、浇筑养护 (务必收面、拉毛)砼 覆盖等(包含废料的处理及其相关的辅助工作比如:为处理废料而搭设架体、安设管道等辅助工作), 本工程砼均采用商品砼浇筑(二次构件为自拌砼)等所有与泥 工有关的零星安装以及后浇带二次施工等工序,包括施工图、图纸会审记录、设 计变更中所包括的内容。
2、室内抹灰工程:包含楼梯间梁板柱墙、天井通道粱 (墙上梁)柱墙、室内 梁(墙上梁)柱墙、地下室(车库)梁板(天棚)柱墙、消防水池梁板(天棚)柱墙、空洞 强弱电消防设备管井及封堵(包含二次封堵)等一切设计内容, (外墙内保温 yt 砂浆由甲方负责,非 yt 砂浆外的内墙保温由甲方自行负责);
3、楼地面:包含车库、消防水池、厕所等除防水、饰面层以外的一切工序,其他楼地面结构砼浇筑时一次性拉毛找平,不做找平层,但若达不到此要求,找 平耗费的材料费、人工费等均由乙方承担; 主要内容:砂浆及砼施工机械的配套,与泥工相关的所有安全带、安全帽、安全绳以及工人的防寒、 防暑等所有劳保用品,凡所属工程范围内转运均内乙方 2 自行负责,甲方不再支付任何费用。确保工程正常使用。
4、双方约定,基础工程中孔桩数量不多于 10 个孔,超过 10 个孔双方更行 协商。
5、 针对保险一事,对于工地内泥工班组的二次保险费用控制在两万元以内,由乙方支付两万元保险费, 超过该范围内保险公司及施工总包负责若不超过则由 甲方自行处理。
6、成品保护、保卫(场内外所有材料 50 米距离内的上车下车及码放);
7、夜间照明(地下室、操作层、楼梯、通道)设施安设、施工用水管网的安 设等临时用电工作;甲方将配电箱设置于现场一级配电室及其他至楼层总配电箱,各层设备用电均由乙方设置;
8、如因图纸变更增加工程量单处超过 1000.00 元,按实际发生计算;
9、甲方有权根据监理、业主及自身要求增加或减少某一分项工作,乙方不得有任何异议或其他诉求。
三、承包单价 按照以上的工作内容、范围,以人工费包干的形式按以下方式结算:
按设计图中建筑面积据 元/平方米(裙楼、塔楼的一次结构及二次结 构)按设计施工图中的建筑面积计算工。
四、工期要求
1、按照甲方与工程承包人签订劳务合同的节点工期为准,不分节假日严格按照甲方制定工程节拍的施工进度计划顺利完成, 下雨不超过二小时必须正常上 班。否则将按照甲方制定的相关制度处以相应的罚款,不得有任何异议。
2、乙方必须严格按照甲方制定的施工方案正确施工。做到不野蛮施工,不蛮干做到文明施工。
必须服从现场管理人员及高层管理人员的管理,不得有辱骂 现场管理人员,斗殴、偷盗、酗酒、赌博等行为,否则视为违规现象,轻者罚款直至整个班组清理出场,重者送相关法律部门,并且所有后果自负。
3、乙方必须按照甲方的要求(如工种、人数、进场时间 )组织人员入场,工 程结束时,速办理有关离场手续。乙方必须满足甲方的施工进度要求,在施工过程中及时调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责管理教育,甲方有权监督检查,所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。未经甲方允许,乙方不得擅自抽离人 3 员离开岗位; 严禁招用老、弱、病、残、孕及未满 l8 岁的未成年人; 严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工; 严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业; 严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业; 甲方发现乙方招用以上违禁人员,乙方须支付¥500 元/人次的违约金,并 且乙方要立即清退违禁人员出场,并承担招用违禁人员造成的一切责任。
乙方要管好自己的队伍,不得在工地进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、等。一旦造成犯罪均由乙方承担相应责任,甲方概不负责。
4、乙方必须保证做好甲方分包的其他分项工程队伍的.配合工作,乙方向承包分项进度不得对其他施工对分项工程造成阻碍(乙方不得对项目部其他各分包 单位分项工程施工造成阻碍、妨碍、或由于乙方进度原因造成无法施工等,乙方必须无条件予以配合并加快进度)乙方必须在标准层的进度在每月五层以上, 一旦发生,乙方必须组织工人,加快进度。否则由乙方赔偿其他分包队伍(单位) 的工期损失,否则当月不预计量及拨款;
5、工程部每月以施工任务单的形式对乙方施工进度进行节点控制,如达不 到施工任务单进度要求,则由乙方承担相应的延期费用。
五、质量标准
1、乙方应按照设计要求、施工图纸纪要、设计变更、甲方要求(包含但不限 于施工组织设计及所有相关的专项施工方案)图集、和相关的施工规范、质量检验评定的有关要求施工。
工程质量必须达到合格标准。
质量标准的评定以国家、 地方或行业的质量检验评定标准为依据。
甲方组织有关人员到工地验收所承包的 分项工程时,乙方负责人必须到场参加,发现问题立刻进行整改。
2、如果乙方的工程施工质量达不到国家、地方规定的现行质量合格标准(或 设计要求)而造成返工的,人工损失、材料损失、工期延误等均由乙方承担,并赔偿甲方因此造成的全部经济损失。若因此而给其他分包项目工程造成损失的, 乙方还应负责赔偿其他项目工程的全部经济损失。
3、 每完成一层或一段分项工程必须进行自检互检,交接工作上不清下不接,并由甲方现场管理人员签字认可。 4 4、乙方应保证其承包范围的工程能一次顺利验收。若因乙方原因影响工程 验收而造成的一切损失均由乙方承担。
5、因甲方原因掉料造成工期延误则工期顺延,超过三天按实际补贴乙方 50 元/天生活费。相反延误工期一天扣除乙方延误费 500 元/天,在当月工程款中 扣除。
六、付款方式及要求 1、乙方先进场施工完成地面二层浇注,一层模板拆除并清理干净经甲方检查确认合格后开始第一次付款,支付比例为已完工部分的 80%;
2、乙方在施工过程中未达到甲方安全、质量、进度要求或甲方、监理、业主检查不合格,并下达整改意见三次以上均无改观,则甲方有权要求乙方出场, 且甲方按所做过程实际完成量的 60%支付乙方劳务工程款,且其所交纳的纳履约保证金不予退还,作为违约处理。
3、人工费的支付:在甲方支付乙方工资时,乙方将工人当月工资表交甲方,采用实名制,并附工人身份证复印件一份,由甲方监督发放。
4、本工程款仅发放于本工程施工工人,不得挪用于其他工程上,否则将视为违约。
5、进度支付按每栋每月完成 5 层为支付节点,支付比例为己完工部分的 80%;达不到支付条件,当月不予以支付; 七、乙方义务 1、乙方承包的所有分项工程必须按施工图纸、图集要求、施工规范及甲方要求(包含但不限于施工组织设计及所有相关的专项施工方案)进行作业。承担因质量不合格而采取的一切补救措施费用;组建与工程相适应的管理班子并报甲 方、监理审批备案。
2、组织有相应资格证书的健康的熟练工人(男 18 岁以上 50 岁以下、女 20 岁以上 45 岁以下)投入生产活动;自觉遵守法律法规、甲方公司制度流程及项目 部的有关规章制度;乙方施工人员必须进行“三级安全教育”后方能上岗操作, 特种作业人员进入施工现场必须是经过培训合格,持有有效的国家颁发的上岗证 的人员方能上岗作业;乙方必须保证施工人员的素质,保持队伍的稳定,在合同 未履行完毕之前,除甲方要求乙方退场外,乙方中途不得随意更换班组人员和擅 5 自撤离施工现场。
3、乙方班组长或代班长必须在施工现场,离开工地连续 4 小时以上,须告 知甲方,并另派人到施工现场,不得影响施工,否则按 500 元/次承担违约金。
4、乙方必须按照甲方的要求(如工种、人数、进场时间 )组织人员入场,工 程结束时,速办理有关离场手续。乙方必须满足甲方的施工进度要求,在施工过程中及时调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责管理教育,甲方有权监督检查,所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。未经甲方允许,乙方不得擅自抽离人 员离开岗位; 严禁招用老、弱、病、残、孕及未满 18 岁的未成年人; 严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工; 严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业; 严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业; 甲方发现乙方招用以上违禁人员, 乙方须支付¥500 元/人次的违约金, 并且 乙方要立即清退违禁人员出场,并承担招用违禁人员造成的一切责任。
乙方要管好自己的队伍,不得在工地进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫等。一旦造成犯罪均由乙方承担相应责任,甲方概不负责。
5、严格按照图纸设计、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计(专项 方案)精心组织施工,确保工程量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足 够的人力、物力、保证工期;落实安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,做到文明施工;承担由自身责任造成的修改、返工、工期拖延等损 失。
6、自觉接受甲方及监理、质监站和有关部门管理、监督和各阶段定时和不定时检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其作业人员的有效 证件、持证上岗情况;与现场其它分包单位协调配合,顾全大局。
7、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求搞好生活区的管理, 做好自身责任区的治安保卫工作;按时足额提供本工场所需要的施工机械 设备、 周转材料、 安全设备等保证施工需要。
自行负责材料和设备的保管和看管, 如有偷盗自行负责。 6 8、妥善保管、合理使用甲方提供的成品或半成品材料,如乙方使用超过定 额损耗量,乙方负责赔偿超损部分。
9、乙方必须服从甲方的现场所有工程师的指令。
10、乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行承包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
11、乙方不得以任何理由影响甲方生产和进度,造成停工、罢工或找理由拖延工期的,影响恶劣的,甲方可以单方面立即终止合同,且甲方按所做过程实际 完成量的 60%予以结算乙方劳务工程款。
12、乙方民工进场后,其暂住证由甲方配合乙方办理,费用由乙方承担。乙方雇请人员的一切福利、劳保、保险等由乙方负责,应按照劳动法有关规定按时 支付其雇请人员的工资、加班费:
13、及时无偿悬挂、安装项目部标识、标语牌(条幅);
八、安全文明施工
1、乙方新工人进场时甲方向工人进行书面安全技术交底,使工人明确危险所在,同时乙方每天应对班前安全意识教育,并做好记录,每周甲方检查一次记 录。乙方在施工过程中严格按照安全气操作规程施工。栓、戴好个人安全防护用 品,不违章作业,不野蛮施工。否则由此造成一切经济损失法律责任由乙方全部承担,并接受安全违规处罚。因乙方原因发生安全事故时,金额在 20_0 元以内 由乙方自行负责,超过 20_0 元以上保险公司赔偿以后余下金额,由甲方负责 70%,乙方负责 30%的费用。
2、每天安排二人以上专门负责生产作业区的清洁、保卫等工作:
3、每一道工序完工,必须严格执行“三检‘ ’制度。尤其其配套跟进的安全 文明措施。
九、事故处理 发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应立即报告甲方,按国家有关法律、行 政法规和本合同的相关约定事项进行处理。一旦发生安全事故,乙方应积极采取措施,防止或减少损失,同时保护好现场。乙方在施工中发生的一切安全事故的 刑事、民事责任均由乙方全部承担,甲方不承担任何责任。
十、竣工结算
1、全部工作完成,并经工程承包人组织单项预验收后 15 天内,劳务分包人 向工程承包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务 报酬的最终支付。
2、结算办理完后 30 个工作日内支付实际完成工程量工程款至 98%,预留 2%作为质量保证金,工程保修期 1 年。
十一、施工变更
1、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方提前 2 天以书面形式通知乙 方, 并提供变更的相应图纸和说明,乙方按甲方的变更内容和工程施工要求及时 进行各项调整和变更。
2、图纸变更或工程增减按实调整(价格按乙方所报相应部位分项综合单价)
乙方务必严格按设计、规范要求及施工组织设计(专项施工方案)施工(操作),不 得擅自对工程设计进行变更,园乙方擅自变更设计而发生的一切事故产生的费用 和因此导致甲方的损失,均由乙方承担,且延误工期不予顺延。
十二、施工验收
1、乙方应确保所完成施工工程的质量符合本合同约定的质量标准,甲方其它项目的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时, 乙 方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的相关损失。
十三、其他
1、乙方下料必须正确,其配料单必须在下料前三天交甲方技术负责人复核签字后方可下料,梁、柱、板钢筋必须满足设计要求严格按照《砼工程现行施工 规范要求》机械施工。
2、如因乙方与务工人员的工资纠纷,导致甲方被有关主管部门及上级公司问询、务工人员因工资纠纷造成工地停工、影响甲方现场工作人员正常办公,每 次对乙方处以罚款壹万元整。
3、凡与安全防护有关设施非专业人员不得擅自乱拆或松动,如安全设施确实档道, 需及时向项目部汇报, 由项目部统一安排专业人员处理, 否则擅自松动、 拆除将按 500~1000 元以上罚款。造成严重后果者追究责任班组所有责任。
4、乙方必须认真熟读本工程图纸严格按照业主方的图纸施工,在施工过程中乙方必须按照甲方要求组织施工人数, 乙方必须常住现场人员不得低于 10 人, 8 若乙方在工作中达不到甲方要求人数或进度甲方有权给乙方补足调配人员, 其工 资按市场价从乙方工程款中扣除。
5、乙方负责施工临时场地约 120 平方米的砼坪,以交付甲方用于建设临时 办公室。另修建一个临时侧所。
6、乙方对工地的临时材料要及时进行保护,特别是水泥,要及时进行覆盖,以减少损失。
十四、争议
1、 甲方和乙方在履约合同时发生争议,可以自行和解或要求有关部门调解,任何一方不愿和解,调解不成的可向当地仲裁委员会或人民法院提出起诉。
2、本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商签订补充协议。
3、本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份。
发包方(公章) 承包方:
法定代表人: 身份证号:
委托代理人: 委托代理人:
日 期: 日 期:
发包人:(以下称甲方)
承包人:(以下称乙方)
甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为,双方协商订立合同以遵照执行。
1.工程名称:望城才子城。
2.工程地点:湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。
3.建筑面积:(b地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。
住宅建筑面积176287.16平方米
住宅商业建筑面积20372.91平方米
地下室面积27336.3平方米
1.承包方式:实行包工,包水电安装。
2.承包内容:
强电:防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座,灯具安装调试。
户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位,调试检测。
预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。
专变部分:(不含人防部分的预留,预埋其人防配电系统。不含消防部分,其消防设备的预留、预埋。)
配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内,专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱,至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)
弱电:(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)
给水:水表之后第一个阀门至户内的指定给水点,(不含立管安装)预留给水立管套管。
排水:主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内,含给排水的套管的套管的预留、预埋。
总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工,正常情况下必须保证4天/层楼)。
地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干,建筑面积按最新国家标准。《建筑工程,建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的.工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。
1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。
2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后,乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。
3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收,要求所有分项目工程合格率达到90%。
4.本工程质量检验标准为国家现行标准,以及建设方,监理方的相关规定执行。
依图纸要求的工程量施工,按建筑面积每平方米 元计算,不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。
设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算,按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。
定额外用工。(计时工)按每日 元计算。
④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。
1.主体部分,工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%,0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡,二次预埋(每层)按 元/㎡。
2.装饰部分,穿线按灯具做给排水每月付款一次,按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。
3.余额在全部验收合格后,三个月内付到95%,剩余5%作为质保金,一年期满后一次付清。
1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度,并承担制度和时间,节点施工的责任。
2.乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部,环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定,做到文明施工。
3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方,否则甲方有权解约本合同。
4.乙方自行提供必要的劳保用品。
5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件,特种工种操作证等有效证件,进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康,头脑清醒,具有一定的思想素质。
6.材料节约,乙方在施工过程中必须爱惜材料,在保证质量进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以100元/次罚款。
7.甲方提供民工食宿条件,伙食由乙方负责。
8.甲方提供施工所需图纸并指导,监督施工。
9.甲方及时提供工程所需的各种材料。
10.甲方提供塔吊,龙门吊等大型设备。
11.甲方及时提供技术交底,施工进度计划。
12.甲方及时检查乙方施工质量,施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收,中间验收及竣工验收。
13.甲方提供民工劳务,工伤事故保险。
14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨,强风,水灾,地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。
1.3000元以内安全事故,由乙方承担。
2.3000元以上安全事故,乙方承担3000元,其余的由甲方承担。
双方因履行本合同发生正义的协商解决,协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。
本合同一式三份,经双方签字后盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。
年 月 日 年 月 日
发包单位: (简称)甲方:
承包单位: (简称)乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》、《劳动法》、
甲方【管理手册】的相关规定,结合本工程的具体情况,甲方同意将工程以劳务方式承包给乙方,经甲乙双方共同协商一致,特约定以下协议条款以便共同遵守执行。
一、 工程概况:
工程名称:
工程地点:
结构形式:
工程建筑面积:
合同价款:暂定元。
二、 承包范围:
1. 主体范围:混凝土浇筑工程、钢筋工程、模板工程、砌筑工程、脚手架工程、抹灰工程、屋面防水工程、装修装饰工程。
2. 机械工具:塔吊、搅拌机、调直机、切断机、弯曲机、电焊机、小型工具、电源线、混凝土泵、管线、布料机。
三、 清包价款:按施工图纸及计算规范所计算的面积×每㎡单价。
四、 合同工期:开竣工日期:年月日至年月日。
五、 质量要求:
1. 首先满足设计要求及施工操作规程。
2. 确保每道工序质量检验交接,并有工序交接记录。
3. 做好隐蔽工程施工,及时做好隐蔽工程施工中记录。
4. 工程的主体结构及装修装饰施工应符合国家质量验收规范和评定标准要求。
六、 安全生产:
1. 严格执行建筑工程安全施工操作规程及各项规章制度。
2. 自行做好人员进场的安全教育工作,并提出明确安全要求落实到每个人身上,保证人身安全可靠,特殊工种持证上岗。
3. 每道工序要有安全交底交接记录,如施工中违反安全操作规定,发生伤亡事故责任自负、费用自理。
4. 设专职安全员,负责整个工程施工的安全管理,并做好安全内业资料。
七、 文明施工:
1. 施工中清包方必须按省市相关文明施工要求组织施工。
2. 现场围挡、办公室、职工宿舍都必须按相关要求搭设及布置。
3. 施工中一定要做到文明施工,做到工完料净场地清。
4. 施工中对落地灰各种废料要做到随施工随清理,做到长料长用短料短用,不得发生浪费现象。
八、 材料要求:
1. 双方所使用的材料必须按照设计要求和规范的要求采购并提供产品合格证。
2. 使用的材料种类、规格、型号、使用的部位必须符合设计图纸要求,甲方监理、总包方有权检查,如查出与设计不符严禁使用,损失自负。
3. 所使用材料按定额消耗量计算,超出部分清包方自负。
九、 现场管理:
1. 服从总包方的统一管理指挥,按总包方编制的'施工组织计划及工程进度计划组织施工。
2. 按要求配齐该项目相关管理人员并持证上岗。
3. 遵守总包方制定的现场管理规章制度,遵纪守法合法经营。
4. 与总包方密切配合,确保工程施工顺利进行。
5. 双方必须履行遵守施工现场各自的责任义务,并做好文明施工工作。
十、 双方责任:
1. 双方合同签订后,不经双方同意任何一方不得随意变更或解除合同,如双方不经任何一方同意,单方解除合同,因而影响的施工计划,造成的经济损失由解除合同方负责。
2. 施工过程中,由于清包方的工程质量不符合验收标准,达不到合格标准且不能满足使用功能质量,总包方有权终止合同。
3. 施工中所需的各相关工程技术资料均由清包方按要求编制报总包方统一整理归档。
十一、合同价款支付:
1. 清包方垫付施工至地上四层平口总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。
2. 四层以上按每月形象进度,总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。
3. 二次结构装修阶段按每月形象进度,总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。
4. 具备竣工验收条件,总包方付给清包方合同总价的85%,竣工验收后按总包方与发包方签订的大合同条款执行。
十二、工程主体结构验收:验收以《关于基本建设项目验收暂行规定》、《工程质量验收规范》、建筑工程质量检验评定标准》及施工图纸说明书、施工技术文件等依据。
十三、合同生效:
1. 本合同签订后双方签字加盖双方公章之日起生效,工程完工验收符合要求结清工程款后终止。
2. 本合同签订后双方如需提出修改时,经双方协商一致后签订补充协议,作为本合同的补充合同,补充合同与本合同具有同等的法律效应。
3. 本合同如发生纠纷时,当事人双方应协商解决,协商不成可向所在地合同仲裁委员会申请或向人民法院起诉。
十四、本合同一式伍份,报一份公司备案,总包方、清包方各执贰份。
总包方: 分包方:
住所:住所:
身份证号: 身份证号:
法定人代表:法定人代表:
委托人代理人: 委托人代理人:
电话:电话:
年 月 日
发包方 (以下简称甲方)
劳务承包方 (以下简称乙方)
为了明确甲乙双方的合作权利和责任,保障工程实施及相关作业人员的安全,依据《中华人民共和国经济合同法》《劳动法》和相关法规,本工程具体情况,结合公司管理章程的相关规定,为明确双方权利、义务关系以及经济责任,经甲乙双方协商一致同意签订本合同并共同遵守。
第一条:工程概况
工程名称:_________________________________
结构类型:_________________________________
建筑面积:_________________________________
层 数:_________________________________
第二条:承包范围,内容及要求。
1、 经双方商定,乙方劳务承包本工程具体包括为:
乙方必须把自己所用材料按规定码放整齐,做到工完料净场清,现场文明施工。
2、 工期要求
按甲乙双方认定的施工进度计划必须完成。
3、 质量要求
乙方承包的分部(分项)工程质量(按现有施工图纸施工)必须达到“合格”质量等级,观感为“好”,当时不能定出结果的,必须待主体工程验收得出结论,方可结算全部劳务费。
第三条:安全要求
1、 乙方人员进入工地,必须进行安全上岗教育,佩戴好安全防护用品,提高本人安全意识,要严格按操作规程施工。如因违反操作规程而发生的'安全事故及人员伤亡事故,其后果一切自负。甲方概不承担经济责任和民事连带责任,全部由乙方负责。
2、 施工现场严禁打架、斗殴事件发生,如有发生,不论有理无理,将对当事人双方各处罚5000元罚款,并送当地司法部门处理,后果自负。
3、 乙方人员应爱护财产及半成品,如有损坏、丢失造价赔偿;做到安全生产、文明施工,工完场清。对有损失、浪费、返工材料等费用,从乙方工资内扣除。
4、 乙方进入场内的务工人员应缴纳有关费用,并照章办理一切手续。凡国家按规定应由乙方负担的有关费用由乙方自行缴纳,如岗位证书、执业资格证、保险费等。
第四条:承包形式,价款结算方式。
1、 承包形式为劳务承包。
2、 承包价款:承包范围的工程,经验收评定后,达到①按实际加工面积计算 元/平方米。
3、 结算程序
乙方按实际加工平米结算。中途甲方可以预支乙方生活费,剩余待工程完工检验合格后甲方付乙方80%,其余的20%为保质金。等雨季过后无任何漏水现象甲方将尾款全部付清。
第五条:双方的权利和义务
1、 甲方的权利和义务
(1) 甲方有权对乙方违规行为提出整改,若乙方不能在期限内整改,给甲方造成经济损失时,甲方有权无条件地清退乙方现场所有人员,终止本合同并不予结算乙方已完成工程未结算的劳务费,因此而造成的一切损失由乙方负责。
(2) 甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时提供材料。(注:乙方所需材料必须提前一星期上报甲方)
(3) 甲方有义务及时、精确地做好技术交底抄平、放线工作。
2、 乙方的权利和义务
(1) 乙方有权依法雇佣自己的劳工。
(2) 乙方有为所雇佣劳工配备各种手头工具的义务。
(3) 乙方应负责管好自己的人,要对进场工人核对身份,严禁现场打架斗殴。如有造成自身或他人的伤亡事故,乙方有承担经济责任,民事责任和连带责任的义务。
(4) 乙方雇佣工人违章作业,违反安全操作规程作业造成自身和他人伤亡事故,乙方必须对其一切后果负责。
(5) 因乙方或雇佣劳工造成的失火,乙方对其后果负责。
(6) 因乙方或雇佣劳工盗窃造成甲方或他人的损失,由乙方负责。
(7) 乙方无权对外轻包工程,特殊分部(分项)工程非分包不可的,必须经甲方许可同意后方可分包,签订分包合同后分包部分乙方要对甲方全部负责。
(8) 严禁乙方雇佣童工进场施工。
第六条:违约责任
本合同双方不得违约,如有违约,违约方要承担违约责任;并
将本文的Word文档下载到电脑
推荐度: