最新废旧钢管售卖合同推荐(十一篇)

更新时间:2024-08-09 14:14:24 发布时间:24小时内 作者:文/会员上传 下载docx

废旧钢管售卖合同推荐一

甲乙双方就钢材购销事宜经协商一致,订立合同如下:

一、品名、品种、规格、材质、数量___________________

二、质量标准___________________

三、产品单价及总金额___________________

甲乙双方经充分协商,本着自愿及平等互利的原则,订立本合同。第一条名称、品种、规格和质量

1.名称、品种、规格:_________________(应注明产品的牌号或商标)

2.质量,按下列第_____________项执行:

(1)按照_____________标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准,如标准代号、编号和标准名称等)

第二条数量和计量单位、计量方法

1.数量:_________________.

2.计量单位和方法:_________________.

第三条

包装方式和包装品的处理:_(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准,自行约定包装标准应具体可行,包装材料由谁供应,包装费用的负担。)

第四条交货方式:_________________

第五条验收:_________________

1.验收时间:_________________.

2.验收方式:_________________(如采用抽样检验,应注明抽样标准或方法和比例)

第七条提出异议的时间和方法:

1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定,应在妥为保管货物的同时,自收到货物后_____________日内向乙方提出书面异议;

甲方:_________________

授权代表:_________________(签字)

乙方:_________________

授权代表:_________________(签字)

本合同于_____________年_____________月_____________日订立于_____________(地点)

废旧钢管售卖合同推荐二

供方(甲方):

需方(乙方):

乙方因三原亿澜宾馆钢构工程建设的需要,向甲方购买钢材150吨,依据《_合同法》及相关法律、法规,遵守平等、自愿、公开和诚实信用的原则,经甲乙双方友好协商,签订本合同,供双方共同遵守。

一、钢材数量与质量

二、甲方所供钢材执行国家质量标准,乙方使用钢材必须先检测后使用。乙方未检测就使用造成的损失由其自行承担,甲方钢材经检测为不合格,则该不合格的钢材甲方在三个工作日内包换、包退,换货过程中所产生往返运输、吊装费用由甲方承担。

三、交货地点:

四、计量方式:过磅计量,过磅误差在±3‰内,乙方可自行复磅,以乙方指定提货人签字的送货单为准,该送货单作为双方结算的凭证。

五、甲方为乙方垫资金额伍万元2个月从垫资之日起按2分钱利息收取,甲方货到工地,无质量、数量问题,一次付清。

六、如甲方延期或未按期足额供货,均视为延期供货,每延期一天,甲方应向乙方支付1000元/天的违约金。

七、乙方必须3月8日前将所有货款打入甲方指定账户。

八、乙方如不按合同付款,每逾期一天,应按乙方所欠甲方钢材的数量向甲方支付10元/吨〃天的违约金,若一个月仍未按合同要求付款,本合同终止,且乙方必须结清剩余货款,并赔偿给甲方合同总货款3%的损失费。

九、合同期间乙方在款未付清之前不得在第三方购货,一经发现,合同随即终止,并视为违约,乙方赔偿甲方合同总货款3%作为违约金。

十、乙方在按合同约定未付清所欠甲方货款时,不得要求甲方再次垫资发货。

十一、甲方交货时应提供产品质量证明文件及相关说明等。

十二、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失。

十三、甲乙双方发生任何异议应协商解决,协商不成,可交当地人民法院裁决。

十四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

废旧钢管售卖合同推荐三

供方:

需方:

二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限:供方提供符合需方要求的钢筋及型材

三、交(提)货地点、方式:合同生效后十天内送货至需方指定地点

四、运输方式及到达站港和费用负担:供方负担

五、验收标准、方法及提出异议期限: 按国家标准验收结算方式及期限:预付总价(贰拾玖万捌仟元整)的30%,即人民币(捌万玖仟肆佰元整)合同生效,供方按需方要求的时间提供符合需方要求的钢筋及型材,方组织验收,需方验收合格后,供方提供全额增值税发票后,需方10个工作日内付清余款。

六、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件。

七、违约责任:由违约方负责。

八、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商

不成,双方可向需方所在地的人民法院起诉。

九、本合同一式两份,双方各执一份。

十、其他约定事项: 供方提供的发票内容需填写为钢制构件。

甲方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

废旧钢管售卖合同推荐四

甲方:__________

乙方:__________

经甲、乙双方友好协商,现依据《_民法典》及相关法律法规之规定,甲、乙双方为明确各自的权利义务,特签订本协议,以兹双方共同遵守并自觉履行。

一、 产品名称、材质、型号、数量、金额。

1、甲方向乙方采购螺纹钢、盘螺、线材等建筑用钢材,在乙方保证供应的前提下,合同签订后甲方所需材料均应向乙方采购,如在合同供应期间甲方在无特殊情况下超过一个月未从乙方提货或私自采购螺纹钢、盘螺、线材等建筑用钢材则视为甲方违约, 违约责任按本合同第七条第三款执行。

2、合同有效期:________年________月________日至________年________月________日止。

3、甲方每月25日前向乙方提供次月需要采购的钢材书面计划清单供乙方参考,月计划清单列明钢材的规格、型号、数量,以备乙方提前配备货源,如甲方有特殊品种计划应提前书面通知乙方。

4、甲方指定专人到乙方仓库提货,提货时清点、验收货物,并在提货单上签收。

二、运输方式:__________甲方到乙方仓库内自提,运杂费、吊装费用由甲方承担,一票结算。

三、产品计量方式:__________螺纹钢理计交货。盘螺、线材磅计交货,以乙方仓库过磅单为准。甲方可以对乙方所供钢材进行全部或部分复磅,如磅差在________%以内(含________%),则以乙方仓库过磅单为准,如超过,甲方应通知乙方协商处理。

五、结算方式和付款时间:

1、本合同的付款方式为【电汇或银行转账】分为现款和赊销两种提货方式。

(1)、现款:先款后货,乙方支付相应货款后,甲方交付相应货物。

(2)、赊销:先货后款,在赊销方式下,乙方给予甲方最大欠款提货额度为200吨,即允许甲方欠款提货量在200吨以内,(以乙方出库单重量为准,含螺纹钢、盘螺、线材等),超过最大欠款提货额度200吨时甲方以先款后货方式提货。甲方200吨以内的提货货款从提货之日起以实际天数*月利率________%计算资金占用利息。

2、乙方出具提货单后,货物货权转移给甲方,否则为乙方所有。

六、质量要求及异议处理

1、乙方应按照现行国家标准配送材料,产品质保单应在交货的同日交付;没有质量保证书原件的,乙方提供质保书抄件。

2、钢材如有质量异议,甲方应在提货之日起三日内以书面形式向乙方提出并保管好有异议的货物,并提供异议产品的批组号、序号、生产日期等相关资料(建议保存好产品出产牌号)及书面通知,否则乙方不予受理。乙方在接到通知后必须派人员或会同生产厂商前往处理;对有异议钢材如经检验乙方所供钢材为不符合合同约定品牌的产品或以次充好的,乙方应及时予以退换,并承担相应的运杂费、复试费及其他应由乙方承担一切费用。若因钢材质量问题给甲方造成损失,由双方共同协商处理.对有异议钢材经检验为产品在出产时就已经存在质量问题的,乙方将协助甲方要求生产厂商进行处理,如对有异议的钢材经判定为合格的,甲方承担由此产生的一切费用。

4、甲方数量异议应在提货时当场提出,异议钢材应保持包装完整(即不拆包),甲方在接到异议通知起及时到现场处理,经双方现场确认后,按实际签认(螺纹钢按实际数量理计为准)。

七、违约责任

1、乙方须保证在合同执行过程中向甲方提供的所有资料或者文件是真实的。如乙方违背此诚信原则,甲方有权终止合同。

2、若甲方在合同供应过程中,按本合同以上条款执行, 乙方必须保证甲方的货源供应,如乙方无理由停止供货,则应赔偿甲方违约金10万元.若甲方在合同供应过程中私自从外面采购螺纹钢、盘螺、线材等建筑用钢材则应赔偿乙方违约金10万元。

八、解决合同纠纷的方式

1、本合同的纠纷原则上采取平等、公平、互谅的原则进行协商,并形成书面文件。

2、若协商不成,双方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、附则

1. 本合同如有歧义,解释权在乙方。

2. 双方签订的补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同一式贰份,双方各持壹份。

4. 本合同经双方代表人签名并加盖公章或合同章后生效。

甲方:__________ 乙方:__________

公司地址:__________ 公司地址:__________

授权代理人:__________ 授权代理人:__________

开户银行:__________ 开户银行:__________

帐号:__________ 帐号:__________

时间:__________ 时间:__________

废旧钢管售卖合同推荐五

甲方(需方):

乙方(供方):

甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行,钢材购销合同范本。

甲方所购产品名称为——,型号为———,套数为——。设备详细配置见清单,清单中未列出的设备不在本合同供应之列,如甲方有需要另行计价;

1、合同总价为_________(大写_________元);

2、 签约后支付总价30%的定金;

3、买受方处交付设备后,支付总价的60%的货款;

4 、保留款为总价10%的货款,在设备调试合格后第 月内支付

1、乙方代办托运,运费由甲方支付,在设备卸车前由甲方直接支付给运输单位。乙方负责装车并承担装车之前的风险由,装车之后的风险由甲方承担;

2、乙方送货上门并负担运费,甲方负责卸货;卸车之前的风险由乙方承担,卸车及之后的风险由甲方承担。

1。交付时间:卖方应于本合同生效日后_____个月内分_____批将设备交付完毕。

2。卖方应于交货日____日之前,通过传真等方式将合同设备的相关内容通知买方,以便买方做好接货准备。

1、设备在交付的同时进行验收,甲方确认设备及所附属设备无误后在验收单上签收;

2、如果发现产品不合规定,应在天内向乙方提出书面异议;

卖方应于本合同生效日后______个月内,将与合同设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以邮寄等方式交付给买方,合同范本《钢材购销合同范本》。

1、乙方提供安装、调试和维护等方面的技术支持和服务工作;

2、乙方提供从验收通过之日起12个月的设备上门保修服务,在保修期间若因质量问题造成产品损坏,乙方负责更换;

3、易损件、人为因素和物料腐蚀(光气、氢氟酸、40%以上的a、浓溶液)等造成的设备损坏不在服务之列。

由于火灾、旱灾、地震、战争和双方同意的其他不可抗力的事故影响本合同履行时,可延长履行合同的期限或解除合同,并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

1、乙方延期交货,逾期一天,乙方按未提供产品总价值的 %交纳违约金,违约金最高不超过合同总金额的20%;

2、甲方逾期付款,应付款日的次日起,每日承担逾期付款部分总值的 %的利息作为违约金,违约金最高不超过合同金额的20%。

若因本合同发生争议经协商不成,选择以下第____种方式解决。

1。向郑州仲裁委员会申请调解、仲裁;

2。向原告住所地人民法院起诉。

十一、其它应注意事项:

甲方(签章):乙方(签章):

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

签约日期

废旧钢管售卖合同推荐六

卖方:_______________(以下简称甲方)

买方:_______________(以下简称乙方)

_______________集团杭甬客专三工区与就本本次废旧钢材买卖达成如下协议。

1、废旧钢材预计重量为出具钢材合格证明,若违规使用,甲方不承担任何责任。

2、根据协商结果,乙方按照协商价格_______________/吨购买本批

废旧钢材,预收款按照预计总重量吨计算,预收款总价值为_______________元。结算时以实际过磅数量及协商价格计算总价值,预收款超出部分的金额,带预算完毕后,甲方一次性退还给乙方。如果运输废旧钢材的实际数量超过本协议规定的废旧钢材数量时,需先再次预付废旧钢材超出部分数量的协议价格后才能将货运走。

3、乙方在签订协议后一日内按协议价格将废旧钢材预收款打入甲方指定账户,待废旧钢材预收款到帐后,方可提货。如果中途乙方不履行本协议规定,视为违约,如违约,预收款不予退还。

4、废旧钢材交货地点为:

5、运输、拆、装、卸费用由乙方承担,甲方不承担任何费用。乙方必须在交清本协议规定的废旧钢材预收款后日内运走所有本协议所规定的废旧钢材。

6、废旧钢材以甲方指定电子秤过磅数量为准,如在货物称重过程中发现乙方存在舞弊现象,视为违约,如违约,立即清场且预付款不予退还。

7、在废旧钢材的运输、拆、装、卸过程中,乙方必须按照国家关于安全的法律、法规、规章规定进行拆、装、卸、运输。乙方所雇佣的人员必须拥有相应资质,如果因违反国家关于安全方面的法律、法规、规章的规定,所造成的一切后果,由乙方承担。甲方不承担任何责任。

8、乙方在废旧钢材提货装车时,应以墩模和槽钢等分别装车不得混装,影响核算,否则视为违约,如违约,预收款不予退还。

9、乙方应遵守一切法律、法规、规章及地方管理规章制度,服从交警和城管人员管理,并承担处理运输过程中与地方村民发生的一切纠纷费用。

10、乙方将所有废旧钢材买走之后,双方结清全部货款,甲方给乙方开具收据。

11、其他事宜另行协商解决,协商不成由甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院管辖。

12、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效,款项结清之后失效。

甲方:_______________(盖章)乙方:_______________(盖章)

经办人签字:_______________

日期:_______________

废旧钢管售卖合同推荐七

需方(甲方):

供方(乙方):

依据_《合同法》等相关法规,经甲乙双方平等协商签订本合同,并共同遵守下列条款:

在合同可预知供货数量内不得任意改变价格。其它说明(如无说明,上表单价为到甲方施工现场的价格):________

产品执行现行国家标准如下:

1、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋gb1499—1998

2、冷轧带肋钢筋gb13788—92

3、钢筋混凝土用热轧光圆钢筋gb13013—91

4、优质碳素钢热轧盘条gb/t701—1997 5、验收由双方以及监理方共同按标准方法,对质量的复验由法定合格单位,按gb223—87《钢铁化学分析》,gb2975—82《钢筋力学及工艺性能试验取样规定》,gb/t228—20《金属拉伸试验方法》,gb/t232—1999

《金属材料弯曲试验方法》等标准检测进行。特别质量要求:

1、理论换算。

2、经甲方指定的计量检验合格的地中衡过磅。

乙方负责运输过程的安全、环保以及本合同未注明的其他运输过程的事项和费用。

乙方必须及时将货物送达甲方指定的工程部位,因拖延而影响施工进度,按____元扣货款。

每月25日为结算日。双方对当月数量进行核实后进行结算。每次按核定数量的____%支付货款,剩余%余款在最后一批供货结束,经验收合格后三个月内分期付清。

甲方权责

1、甲方书面指定专人对供货过程发生的事宜进行签字确认,其他签字无效。甲方签证人:____。

2、因乙方供货质量问题造成工程重大事故和返工费用由乙方赔偿,赔偿不限于甲方的直接损失,还包括有依据的间接损失。

3、甲方提供必要的进场条件,保证供货车辆的停放和工作方便。

乙方权责

1、在订货前乙方必须提供生产许可证、营业执照、业务人员身份证明、其他资质证明等,并备一套复印件交甲方。

2、乙方在供货前提供当批螺纹钢的出厂检验报告、复验报告及相关合格证。

3、乙方进入甲方场地,必须遵守甲方现场的有关规定,对安全等事项有疑虑可事先向甲方提出,甲方应积极配合解决。但由于乙方处置不当造成的事故由乙方负全责。

不经一方书面同意不得转让债权,由此产生的纠纷由另一方负责。本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;产生纠纷向甲方工程所在地的工商行政主管部门提出仲裁或诉讼。

合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式四份,双方各执二份;

甲方单位:

甲方代表:

委托经办人:

电话:

乙方单位:

乙方代表:

委托经办人:

电话:

________年____月____日

废旧钢管售卖合同推荐八

需方:________________(以下简称乙方)

乙方因工程建设的需要,向甲方购买钢材,为明确双方的权利义务,经双方平等友好协商,订立以下条款。

1.乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。 未经甲方书面同意,乙方不得从其他渠道购买钢材,否则,乙方应向甲方支付违约金人民币________万元整,同时甲方有权单方解除合同。

2.乙方根据工程进度需要,分期分批向甲方购进所需钢材,乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地,经甲方确认后,甲方应在 日内将该钢材送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分

之三支付违约金。

3.由于钢材市场价格变动频繁,每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考,由双方友好协商确定 。

4.钢材接收验收方式:乙方收到货物后应先进行检测,合格后方可使用,如有质量问题应在收到货物之日起________日内书面通知甲方,并提出相关的检测报告,否则该批钢材的质量视为完全合格。 经双方确认钢材质量确实不合格后,甲方应将质量不合格的钢材运回,并承担运回所发生的运费,但甲方不承担其他责任,同时甲方在_ 日内换送合格钢材。

5.付款方式:本合同项下钢材款项按以下方式支付:甲方钢材送到乙方工地当日,乙方必须支付该批钢材总价款的_ % 如果乙方没有按时如数支付任何一期的钢材款,则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。

6.双方应严格遵守本合同,如果双方有争议应先协商解决,协商不成的,提交方所在地人民法院裁决。

7.本合同双方签字盖章后生效。

8.本合同一式二份。甲乙双方各执一份。

甲方(公章):________________乙方(公章):________________

甲方代表:________________乙方代表:________________

合同签订日期:________年________月________日

废旧钢管售卖合同推荐九

供货方:(以下简称供方)

需货方:(以下简称需方)

根据《_民法典》之规定,供需双方经充分协商,特订立以下合同条款以便共同遵守:

需方为满足【_______】建筑工程的需要,约于________年____月____日至________年____月____日止,向 购买螺纹钢、线材、 等建筑用钢,不少于____吨,规格、品种以工程施工实际情况为准。

合同有效期内, 为本合同指向的工程项目钢筋唯一供应商。该工程项目位于____.

供需双方根据钢筋进场当日_______市场同规格行情价每吨加价_______元确定该批钢材的结算价格,此价格为到场结算价。开票金额按总工程钢筋材料的_____%开具,货到场地由需方安排工地负责吊卸。

按国家相关质量标准提供建筑用钢材。

需方应提前半个月向 提供需方工程钢材半月到一月内使用计划,作为 拟定钢材供货计划依据。

需方指定(身份证号码:,电话:)为需方货物接收人,负责 所有到场钢材交接工作。钢材进场前,需方需将指定的货物接收人的身份证复印件和货物接收人签名样本交于 。

在施工期间,需方将实际施工所需要的产品名称、规格、品种和数量详细开列出需求清单,发货前三天将需求清单,用书面通知或e-mail、传真方式通知 , e-mail:,传真。

接到需方三天内需求清单后, 应及时将钢筋运至项目工地。施工场地交通由需方负责保障和协调。

需方工地昼夜收货,所供材料到达需方指定工地现场后2小时内,需方货物接收人按需求清单和送货清单对所到钢材的单价、规格、数量和重量进行清点核对。需方货物接收人核对认为有差错时,应立即电话通知 , 应在接到电话通知12小时内派人员到现场重新清点核对。

线材按过磅重量计算(磅差±),螺纹钢、 以理算重量计算。

所供钢材需方核对无误后,需方接货人应当即在 送货清单上签字确认,否则视为需方拒绝接货违约。送货回单作为双方结算的依据。

1. 指定___________、___________为对账人,(其中一人即可),需方指定___________、___________为对账人,(其中一人即可)。

1. 提供每批次进场钢材所相应厂家质量证明复印件,并加盖 质保书专用章。

2.钢筋表观质量应该符合国家标准。

3.钢材到场24小时内,需方必须对到场钢材按质量监督有关规定进行抽样检测,结果以复检为准;初检时发现问题应在24小时内电话通知 参与复检,并对到场钢材妥善保管; 在接到电话通知后48小时内未参与复检视为默许需方提出的异议和处理意见。

4.检测期限为钢筋进场需方签收后五天内,钢筋进场五天内需方无有效检测结果向 书面反映质量问题时,该批钢筋需方视为质量合格。到场钢材检测不合格时,该批钢筋检测费用由 承担。

5.钢材到场应先检后用, 对于需方使用、保管、保养钢材不善造成的所有质量问题、数量问题不承担任何责任。

第一车次钢筋进场之日起,满_____吨时即日对账一次,自第一车次钢筋进场之日起满____个月的二天内全额付清上述_____吨货款,此后每满_____吨对账结算一次,并于二日内付清货款,若半个月内未满_____吨的,按半个月时间为准对账结算并二日内付清货款。

1.需方非质量问题中途退货,拒绝接货,则需方应向 支付该批次钢材货款总额10%的违约金,并承担由此产生的一切费用并赔偿 损失。

2.需方临时变更需求清单时, 交货日期相应顺延;在已发货的条件下,需方临时变更需求清单须事先征得 的同意,未对 造成影响的前提下, 应满足需方需求。

3.需方需要 推迟时间发货,应在原交货期限前5天通知;同时,推迟时间发货的该部分钢材遇价上涨时,按新价格执行;遇价格下调时,按原价执行;推迟时间不得超过5天,否则视为需方非质量问题中途退货或拒绝接货处理。

4.变更到货地点时,需方应在交货前5天通知 ,并征得 同意。

5.变更接货人,需方应在交货前5天通知 ,交货前需方应将新的接货人的身份证复印件和需方授权书交于 。

6. 在合同规定的期限内不能交货时,需方可以另行采购, 还应向需方支付不能交货部分的货款总值10%的违约金。

7.对于复检不合格的钢材,需方应在收到检测报告的当日将结果通报 ,同时有权拒收并要求退货, 应无条件退换并承担退换钢材所产生的费用。

8.需方逾期付款为需方违约, 有权终止合同停止供货,逾期超过十天不满一个月的,按实际逾期天数以月息百分之____赔付 ,超过一个月,需方应承担逾期支付货款总额_____%的违约金,并还应向 支付逾期货款本金日千分之____的违约金,从逾期之日开始计,该违约金不封顶。

任何一方由于不可抗力(只限于战争、地震、水灾、火灾、雪灾)的影响造成合同无法履行时,应及时向合同另一方通报不能履行合同或不能完全履行的理由,在取得有关证明后,允许延期履行、部分履行或不履行合同,并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。

本合同如果发生纠纷,当事人应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向_____方所在地人民法院起诉。

双方提供的电话、联系方式必须真实有效,长期处在畅通状态。

合同执行期间内,任何一方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经合同双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式四份,均为正本,具有同等法律效力,双方各持两份。

供货方:(盖章) 需货方:(盖章)

法人代表: 法人代表:

委托代理人: 委托代理人:

________年____月____日 ________年____月____日

废旧钢管售卖合同推荐篇十

民事起诉状

原告:_____市_____区_____公司,住所地:_____省_____市_____区_____街道_____门牌号_____楼_____层_____室,组织机构代码:____________。

法定代表人:__________,职务:经理,电话:____________。

被告:_____市_____区_____公司,住所地:_____省_____市_____区_____街道_____门牌号_____楼_____层_____室,组织机构代码:___________。

法定代表人:__________,职务:经理,电话:____________。

诉讼请求

1、请求判令被告支付货款________________元。

2、承担逾期付款银行利息_________________元(违约金_____元)

3、诉讼费由被告承担。

事实与理由

_____年_____月_____日,原告与被告签订《_____合同》,被告购买原告方钢材八十余吨,后原告多次催收,被告仅支付部分款货款,尚欠原告钢材款_________________元,按照约定被告违约应支付违约金,为维护原告合法权益,特诉至法院,请求依法支持原告的诉讼请求。

__________人民法院

起诉人:__________公司(加盖红公章)

_____年_____月_____日

废旧钢管售卖合同推荐篇十一

出卖人:(以下简称甲方)

买受人:(以下简称乙方)

第一条:标的、数量、价款及交(提)货时间:____

第二条:质量标准:电炉合格料规格:外型尺寸:≤500×500mm。厚度:____重

第三条:交货方式、地点及收货人:汽运到站:买受人指定货场。

第四条:检验标准、方法、地点及期限:买受人按合同规定对相关品种按照《废钢验收标准(试行)》现场验收,同时出具验质结果。

第五条:若出现质量异议,按相关《质量异议处理办法》协商解决。违禁物品每件罚款100——5000元,可从货款中扣除或按价折吨扣除。货到买受人指定地点24小时内完成卸车。

第六条、结算及资金支付:货到验收合格后,买受人根据财务挂帐额度分期支付现金。

第七条:合同争议解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门协调;协商或调解不成的,可依法向合同履行地的人民法院起诉。

第八条:本合同自________年____月____日起生效,到________年____月____日止。

第九条:本合同一式肆份,出卖人贰份,买受人贰份,双方签字盖章生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

推荐阅读:

  设备改造合同印花税(五篇)

  车位合同(十二篇)

  房屋已租代售合同(7篇)

  合同股东协议(5篇)

  办公家具合同印花税(十四篇)

  最新二手房售房合同协议书(七篇)

热门标签: 合同
最新废旧钢管售卖合同推荐(十一篇).docx

将本文的Word文档下载到电脑

推荐度:

下载

为您推荐

租房抵债合同范本(必备21篇)

租房抵债合同范本1兹有甲方房屋一套,地址:四号楼312室,自愿租给乙方使用。双方友好协商,达成如下协议:一、租期暂定壹年。即从 年 月 日起至 年 月 日止,先付房款后住房。二、租期内房租每月人民币壹仟元整。乙方按半年一次付给甲方,不得拖欠。乙方不得转租,

租房合同2023-10-11 17:10:58

粮食订购合同范本(合集30篇)

粮食订购合同范本1甲方(订购方):__________乙方(交售方):___________地址:____________________地址:____________________邮码:____________________邮码:__________

合同书2023-10-14 12:10:51

柜台加工合同范本(16篇)

柜台加工合同范本1转让方(甲方):身份证号码:受让方(乙方):身份证号码:甲、乙双方经友好协商,就柜台转让事宜达成以下协议:一、甲方同意将自己位于柜台转让给乙方使用,并保证乙方同等享有甲方在原有柜台租赁合同中所享有的权利与义务。二、柜台转让给乙方后,乙方同

加工合同2023-11-03 11:11:13

锅炉使用合同范本(5篇)

锅炉使用合同范本1甲方:乙方:xxx校为___________小学聘用一名锅炉工,___________自愿应聘,中心校为甲方,__________为乙方,双方现就取暖过程中的有关事宜协议如下:1、乙方聘期从20xx年11月4日起至放假之日止,不够整月按天

其它合同2023-10-12 11:10:47

豆粕运输合同范本(推荐53篇)

豆粕运输合同范本1合同双方为明确各自权利和义务,经友好协商,按照《民法典》及其有关规定,特订立本合同。一、承揽标准二、质量要求及技术标准:以客户提供稿件的确认件为准!按国家标准执行。三、版费承担责任及起订量:所有包装由运城__公司大版制作,版费由委托方预付

运输合同2023-10-30 12:10:41

建设防水工程施工合同范本(22篇)

建设防水工程施工合同范本1甲方:乙方:甲、乙双方经友好协商,本着平等、自愿、诚实、互惠互利的原则,就甲方产品在指定地区进行市场推广的一系列合作事宜达成如下协议:1 总则 授权期限(以下简称甲方)授权__________________________公司(

施工合同2023-10-17 08:10:33