保密保证书(精)

保密保证书(精)一

工程地点：_________

协议编号：_________(由勘察人编填)

勘察证书等级：_________

发包人：_________

勘察人：_________

签订日期：_________年_________月_________日

签订地点：_________

发包人委托勘察人承担_________任务，根据《中华人民共和国协议法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本协议，共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：_________

1.2工程建设地点：_________

1.3工程规模、特征：_________

1.4工程勘察任务委托文号、日期：_________

1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：_________

1.6承接方式：_________

1.7预计勘察工作量：_________

第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料_________份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作定于_________年_________月_________日开工，_________年_________月_________日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本协议第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或协议规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_________计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本工程勘察费预算为_________元(大写_________)，协议生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计_________元(本协议履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_________%时，向勘察人支付预算勘察费的_________%的工程进度款，计_________元;勘察工作外业结束后_________天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_________%，计_________元;提交勘察成果资料后_________天内，发包人应一次付清全部工程费用。

第五条发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。

5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，关承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_________元。

5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在协议规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_________元计算加班费。

5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本协议外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.10本协议有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本协议规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_________%。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6本协议有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第六条违约责任

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

6.3协议履行期间，由于工程停建而终止协议或发包人要求解除协议时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计_________元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

6.4发包人未按协议规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5由于勘察人原因未按协议规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.6本协议签订后，发包人不履行协议时，无权要求返还定金;勘察人不履行协议时，双倍返还定金。

第七条本协议未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

第八条其它约定事项：_________。

第九条本协议发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_________仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本协议中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

第十条本协议自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完协议规定的义务后，本协议终止。本协议一式_________份，发包人_________份、勘察人_________份。

发包人名称(盖章)：_________承包人名称(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________

住所：_________住所：_________

邮政编码：_________邮政编码：_________

电话：_________电话：_________

传真：_________传真：_________

开户银行：_________开户银行：_________

银行帐号：_________银行帐号：_________

建设行政主管部门备案(盖章)：_________

备案号：_________

备案日期：_________年_________月_________日

保密保证书(精)二

甲方：___________________________ 合同编号：___________________

身份证号码：_____________________ 签订地址：___________________

乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日

身份证号码：_____________________

鉴于：

1.乙方与____公司（以下简称“借款人”）签署的《担保协议书》，合同编号：___________（以下简称“协议”）；

2.乙方与___（以下简称“贷款人”）将签订的保证合同，合同编号：保________，（以下简称“保证合同”），乙方为借款人与贷款人签订的借款合同（合同编号：_____借____，以下简称“借款合同”）所借金额的借款提供部分担保。

甲方应借款人的请求，同意并确认以甲方的身份自愿向乙方提供反担保，现与乙方签订以乙方为唯一受益人的、无条件、不可撤销的、连带责任的反担保保证合同，同意并遵守如下条款：

第一条 被保证的债权种类及数额

1.本反担保保证合同所担保的债权为：

2.贷款人依据借款合同向借款人发放的贷款，金额不超过___（币种）___万元，具体金额以借款合同之约定为准。

3.乙方依据担保协议向借款人收取的担保费用，具体金额以担保协议之约定为准。

第二条 保证方式

1.本反担保保证合同的保证方式为连带责任保证。

2.在甲方按合同约定承担担保之情况下，如还有其他甲方的，各甲方承担连带共同保证责任。

第三条 保证范围

本反担保保证合同担保的范围包括乙方依保证合同所应承担的借款合同项下的借款本金、借款到期前按借款合同规定的正常贷款利率计算的利息、逾期后按同期中国人民银行规定的逾期利率计算的逾期利息三者之和的____％，实现债权的费用（以生效法律文书判决乙方承担的为准）；担保协议项下的担保费、滞纳金、逾期保费、其它费用；乙方代借款人偿还上述款项后发生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。

第四条 保证期间

1.本反担保保证合同项下债权的保证期间：自乙方代借款人向贷款人偿还贷款、利息及其他相关费用之次日起两年。

2.本反担保保证合同项下债权的保证期间：自担保协议约定的支付担保费用期限届满之次日起____年。

第五条 甲方的陈述与保证

1.甲方依据中国法律具有保证人主体资格，依法具有完全的代偿能力，可以对外提供保证担保。

2.甲方有足够的能力承担保证责任，并不因任何指令、财力状况的改变、与任何单位签订的任何协议而减轻或免除所承担的保证责任。

3.甲方完全了解借款合同借款人的借款用途，为借款合同借款人提供反担保保证完全出于自愿，甲方在反担保保证合同项下的全部意思表示真实。

4.甲方愿意以拥有的全部个人资产及夫妻共有财产承担连带保证责任。甲方的配偶亦同意以夫妻共有财产承担连带保证责任。若甲方发生离婚，夫妻双方仍在原共有财产范围内承担连带清偿责任。

5.甲方同意向乙方提供本条款所述全部资产清单，如乙方认为有必要，可对清单中所列财产进行评估，评估费用由甲方承担。

6.甲方保证对清单中所列财产拥有完全的所有权。从反担保保证合同签订之日起，非经乙方书面同意，甲方不得自行处分以上财产（包括设定抵押、质押、留置、转让等）。如乙方认为有必要，可对其中部分财产进行保险、设定抵押、质押，甲方保证协助办理有关登记手续（如设定抵押、质押，则另行签订的抵押协议或质押协议与反担保保证合同具有同等法律效力）。

7.反担保保证合同不因甲方的死亡而终止或受到影响，甲方愿以全部遗产承担清偿责任，甲方的遗产代理人完全受反担保保证合同的约束。

第六条 甲方的权利和义务

1.甲方同意并确认，若借款人未能及时按借款合同向贷款人清偿该等借款本金、利息及其他有关费用等，在乙方代借款人向贷款人清偿该等借款本金、利息及其他有关费用等款项后____日内，甲方无条件向乙方清偿该等借款本金、利息和其他有关费用等，不得有任何异议，该等款项视为甲方对乙方之欠款。

2.甲方同意及确认,若借款人未能及时按担保协议向乙方支付担保费用，在收到乙方通知后____天内，甲方无条件代为清偿担保费、滞纳金、逾期保费及其它费用，不得有任何异议，该等款项视为甲方对乙方之欠款。

3.根据乙方的要求提供相关资料，并保证所提供资料的真实性、合法性。

4.接受乙方每半年对甲方进行的反担保资格审查，以及定期对甲方有关财务状况的监督和检查，并给予协助和配合。

5.对乙方发出的催收函或其他催收文件，甲方保证签收并在签收后____日内寄出回执，若甲方不回复，则视为已签收该等文件。

6.甲方发生下列情况之一，应及时书面通知乙方：

（1）甲方所有或控股的企业主营业务范围的改变、董事及高级管理人员等重大人事变动、合营合同或公司章程的修改以及重大内部组织机构的调整；

（2）与甲方有牵连的重大违纪、违法或被索赔事件；

（3）甲方身体健康、财务状况发生恶化；

（4）甲方或甲方所有或控股的企业出现或即将出现被解散、卷入重大诉讼或仲裁、人民法院受理以甲方所有或控股的企业为被申请人的破产申请及其他法律纠纷；

（5）其他可能影响甲方财务状况和偿债能力的情况。

7.甲方在发生下列任一情况之前,必须书面通知乙方,并如实提交有关资料。经乙方审查后认为不影响反担保保证合同项下债权的实现并且书面同意之后,甲方才能付诸实施：

（1）甲方对其资产和收益将要做出的任何抵押、质押、留置和其他第三人权益之情况；

（2）甲方所有或控股的企业实行承包、租赁、联营、托管；

（3）甲方所有或控股的企业实行股份制改造、合并、兼并、分立；

（4）借款人以任何形式减少注册资本、改组或重组、改制、进行产权或股权转让、重大产权或股权变动和资产、债权、债务转让等事项；

（5）甲方所有或控股的企业自行解散、撤销、转产、清盘、歇业；

（6）甲方转让反担保保证合同项下权利、义务；

（7）其他需要乙方书面同意的事项。

8.反担保保证合同不因保证合同及借款合同的任何修改、补充、删除，而受到影响或失效。

9.在反担保保证合同有效期内贷款人或乙方将主债权转让给第三人的，甲方仍在原保证范围内继续承担保证责任。

10.在乙方与甲方签定本反担保保证合同之后发生主债权人变更之情况（即贷款人发生变更），只要不增加主债权金额，甲方仍在原保证范围内继续承担保证责任。

11.本反担保保证合同项下的担保是甲方的连续性义务和责任，其连续性不受任何争议、索赔和法律程序的影响，也不因借款人是否破产、无力清偿、丧失企业资格、更改组织章程，以及发生任何本质上的变更以及向第三人转让债务而有任何改变。

第七条 违约责任

1.若甲方违反本反担保保证合同第一条“陈述与保证”的约定作出虚假陈述和声明，导致本合同无效或其他后果，给乙方造成损失的，甲方均应负全部赔偿责任。

2.若甲方违反本反担保保证合同之规定恶意转移个人及夫妻共有财产，该转让行为无效，甲方及其配偶仍应在反担保保证合同第一条所列甲方拥有的全部个人资产及夫妻共有财产范围内承担连带保证责任。

3.若甲方不履行或不完全履行反担保保证合同约定的还款义务，超过约定还款时间的，每延长一日还款，甲方须向乙方支付相当于逾期还款额的万分之____的违约金。

4.若因甲方过错造成本反担保保证合同无效的，甲方应负全部赔偿责任，因甲方过错造成反担保保证合同无效的情形包括但不限于：

（1）甲方无乙方主体资格或有法律规定不允许甲方对外提供担保的情形；

（2）其他因甲方过错造成反担保保证合同无效的情况。

第八条 合同的生效、变更、解除和终止

1.反担保保证合同经乙方签字盖章及甲方签字后生效，至借款合同借款人在借款合同项下的借款本金、利息、实现债权的费用，在担保协议项下的担保费、滞纳金、逾期保费、其它费用，和所有其他应付费用全部偿清之日终止。

2.反担保保证合同独立于保证合同及借款合同，不因借款合同或保证合同的无效而无效。如借款合同或保证合同无效，甲方仍应按本合同承担保证责任。

3.本反担保保证合同应继续有效，并不得撤销，直至借款人全部缴付和清偿保证合同所担保的所有款项、利息、费用及支出等。

第九条 保密责任

任何一方对因反担保保证而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第十条 补充与变更

本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。

第十一条 不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十二条 争议的解决

本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第______种方式解决：

（1）将争议提交______仲裁委员会仲裁；

（2）依法向______人民法院提起诉讼。

第十三条 生效条件

本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。

第十四条 其他

本合同—式三份，具有相同法律效力。各方当事人各执一份，其他用于履行相关法律手续。

甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

授权代理人：（签字） _____________ 授权代理人：（签字）______________

住址：____________________________ 住址：____________________________

邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________

联系电话：________________________ 联系电话：________________________

传真：____________________________ 传真：____________________________

日期：____________________________ 日期：____________________________

电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________

开户银行：________________________ 开户银行：________________________

账号：____________________________ 账号：____________________________

推荐阅读：

　　如何写交通安全教育班会模板范本(四篇)

　　如何写市委书记在审计委员会会议上的讲话范文通用

　　最新大学旅游心得体会和感想(优秀13篇)

　　春季运动会方阵颁奖主持词(精)(4篇)

　　关于扫黑除恶问题整改方案扫黑除恶专项斗争工作问题整改方案范文简短

　　如何写大明湖导游词范本(四篇)