工程延期申请书格式范文模板(通用4篇)

更新时间:2023-12-08 11:29:48 发布时间:24小时内 作者:文/会员上传 下载docx

工程延期申请书格式范文模板1

编号:

工程名称:长兴·世纪新城5#、6#楼

致_某某监理公司建始分公司_(监理单位)

根据合同条款/条的规定,由于施工用水的原因,申请工程延期,请批准。

工程延期的依据及工期计算:

由于阳光公司未将市政用水及时引至施工现场,导致我项目部未能按预定进度施工,进而影响到整个工程的施工工期,临时围墙无法砌筑,经协商后先进行土方开挖的工作2天,开挖完成后也未能进行基础分部的工作。我部于20XX年10月12日开工至今已25天,特申请将原竣工日期20XX年5月30日向后推迟23天,即20XX年6月22日竣工。施工进度分析见附图。

合同竣工日期:20XX年5月30日

申请延长竣工日期:20XX年6月22日

附:5#、6#楼10月施工进度横道图施工总进度横道图

承包单位名称:

经理(签字):

工程延期申请书格式范文模板2

(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。

(2)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。

(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。

(4)设计变更和工程量增加的。

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。

(6)发生不可抗力。

(7)专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。

综上所述,工程延期需要写申请书,申请书需要载明工程名称、延期原因以及延期的时间,并且获得承包单位的签字,必要时可以附上工程图。以上就是工程延期申请书范文的内容,希望对您有帮助。

工程延期申请书格式范文模板3

涉及工期延误的案件一般有两种类型,一种是发包方以施工工期逾期为由起诉承包方,另一种是在承包方起诉发包方要求支付工程款项时,发包人以施工工期逾期为由反诉承包方。无论是哪种情况,施工方都要有充分的依据进行抗辩!而导致工期延误的几种因素无非是不可抗力、重大政策影响、工程量变更、延期支付工程款几类,下面将对这几种情况展开分析:

无论是哪种情况,都要明确两个日期:即开工日期和竣工日期,在建设工程合同中,往往存在着计划开工日期和计划竣工日期,但实际的开工日期有两个依据,即开工令和施工许可证上载明的日期。而竣工日期的认定更加清晰:

更多有关工程延期申请书怎么写的详细内容请您继续阅读,收藏本网页下次查找更方便。

(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;

(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;

(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

不可抗力主要包括以下几种情形:

1.自然灾害,如台风、洪水、地震等;

2.政府行为,如征收、征用;

3.社会异常事件,如、骚乱。

实际施工过程中遇见的不可抗力并不多见,而且还要结合合同约定,据实分析,在以往的工程中遇见的更多的是连续下雨、连续低温、风力超过一定的范围且持续一定的时间,此类延误遇见即可延,但是一定要收集相关资料,比如权威部门的气象证明资料,可以向当地气象部门有偿取得,比如降水持续时间,降水深度,覆盖范围等。风力等级、风向、持续时间等等,且要结合施工现场的实际进度保存资料。

这一条有一部分内容已经包含在不可抗力中,在此主要讲述因扬尘治理而导致的延误,尤其是在北方地区,这一条是至关重要的因素,实际施工中往往会遇见环保管控一级、二级、三级预警,即黄色预警、橙色预警、红色预警,一般情况文件规定为,红色预警禁止一切施工作业,橙色预警禁止浇筑混凝土,黄色预警禁止土石方作业。相关文件也应当汇总整理,及时上报监理、甲方,适时进行索赔。

一般涉及两个方面,即设计变更和增加合同工程量。如果单纯地增加合同工程量超过一定的范围或者金额,且在工程竣工验收的关键线路上,工期一般应给予顺延;如果设计变更就要根据实际情况具体分析,整体原则就是谁主张谁举证。

工程设计变更与增加对于举证责任的影响。例如,建筑物增加门窗的数量,建筑材料的变更、工艺方法的变化等,这些应属于原有合同内容的变更。在诉讼中,发包人提交合同和竣工验收资料以说明承包人延误工期,承包人提交类似上述工程变更的相关证据,以证明工期的延长是由于工程变更造成的。

目前,此项因素导致的延误也占据着不小的地位,因为濒临竣工,我就在公司法律顾问的引荐下,见了专业专注工程纠纷的律师:

工程延期申请书格式范文模板4

一、司法解释,存在隶属关系或者由弱对强需走流程的时候,流程时限性会做相应放宽,前提是相关证据真实、有效,看过施工单位提供的相关文件后,对此部分做了肯定表示。

二、两个法人的合同行为,一旦生效,就产生法律效益,至于延期付款施工单位是否可以停工,有两点因素。第一、延期付款超过60日,期限很广,法律层面也没有具体期限设置,但法官会根据实际情况设置界限。第二,合同中不违背强制性条文的约定,一经签认,视为认可,因此,第二项属于不可控延误延期条件。

如果过程索赔申报资料甲方或监理拒签怎么办?

工期既是效益,在后期的司法活动中往往占据十分重要的地位,因此,面对这种索赔申请,相关单位往往比较谨慎,这就导致了索赔过程流产,面对此类情况注意两点:

第一、保存证据,在规定的时间提交工作联系单

第二、工期延误如果导致交房延误,建设单位往往需要向业主提供相关证据,此时需要施工单位和监理单位的配合,此时一定要借机会留好相关文件。

工程建设是需要承发包双方共同努力的,是一个互利共赢的过程。对于发包人而言,如果承包人提出的工期顺延的签证的确符合合同约定及客观事实,发包人也不应无故拒绝签字确认。对于承包人而言,在工程施工过程中,应该提高自身风险防控能力,做好工程施工节点以及延期原因与延期时间的记录。

以上就是有关合同工期延期申请,工程延期申请书怎么写和工程延期申请书格式模板的相关内容,已成功帮助871人解决自己的问题,如果帮到了你请点个赞支持一下我们吧!

推荐阅读:

  六年级英语书法比赛范文(通用12篇)

  个人养殖申请书报告范文(推荐9篇)

  父亲去世讣告范文大全(实用6篇)

  工程资金申请报告范文(合集6篇)

  接受函电范文及翻译(实用3篇)

  循证医学综述范文3000字(合集62篇)

热门标签: 格式 模板 申请书
工程延期申请书格式范文模板(通用4篇).docx

将本文的Word文档下载到电脑

推荐度:

下载

为您推荐

党组成员履行“一岗双责”情况报告范文九篇

&ldquo双重责任&rdquo即领导干部不仅要对本岗位的具体业务工作负责,而且要对本岗位的党风廉政建设责任制负责。 以下是为大家整理的关于党组成员履行“一岗双责”情况报告的文章9篇 ,欢迎品鉴!第1篇: 党组成员履行“一岗双责”情况报告  一、加强学习提

实用范文 2023-06-28

春节生产生活安全管理方案制定集合3篇

春节,中国的农历新年,通常被称为新年、新年、元旦等。它也被口头称为新年和新年。 以下是为大家整理的关于春节生产生活安全管理方案制定的文章3篇 ,欢迎品鉴!第1篇: 春节生产生活安全管理方案制定  根据公司关于做好春节期间安全保卫工作的指示要求,结合我厂的实

实用范文 2023-06-28

特色小镇调研报告【3篇】

调查报告与调查报告不同。调查报告因某件事如案件、事故、灾难进行调查,然后撰写报告。 以下是为大家整理的关于特色小镇调研报告的文章3篇 ,欢迎品鉴!【篇一】特色小镇调研报告  特色旅游旅游小镇是产业转型升级,实现供给侧改革的新载体,是旅游发展过程中的重要推手

实用范文 2023-06-28

再审申请书范文六篇

当事人申请再审,应当向原审人民法院或者上一级人民法院提出申请。这是对当事人向主管法院申请再审的限制。 以下是为大家整理的关于再审申请书的文章6篇 ,欢迎品鉴!【篇一】再审申请书  申请人:陈某某,男,……。  被申请人:防城港市达安置业有限公司,营业执照注

实用范文 2023-06-28

领导的优点和缺点及建议范文(精选8篇)

建议是对个人或团体提出的关于未来如何操作某事物的问题的解决方案。也就是说,有利于在适当的时候对一个人或事物的客观存在提出自己的合理意见或看法,使之具备一定的改革和完善的条件,使之完善并向更好、更积极的方向发展。 以下是为大家整理的关于领导的优点和缺点及建议

实用范文 2023-06-28

个人考察材料优点与不足范文九篇

不足之处在于汉语词汇,被解读为Bùzú指不足、不足、不能满足需要、缺少或缺席、少于、少于等。 以下是为大家整理的关于个人考察材料优点与不足的文章9篇 ,欢迎品鉴!第一篇: 个人考察材料优点与不足  我年月参加工作,,文秘工作者共同的

实用范文 2023-06-28